Antlaşma
iş sözleşmeleri

G. …………………………."….." …………………. 20…..

………………………………………………………………………………………. yüzüne
(kuruluşun adı, bireysel girişimci)

……………………………………………, esas alınarak hareket edilir..………..……………….
(Ad Soyad.)

………………………………………..……………………, bundan böyle “Yüklenici” olarak anılacaktır,

ve....…………………….……………………..……………………………………………………….,
(tam ad)

pasaport ………. №………………… yayınlandı………….………………….…………………………… “……” ……………….. yirmi…. şehir, alt bölüm kodu …………..………………………………………
(pasaportu veren makamın adı)

kayıtlı:

şehir ……………….……… sokak …..…….……….………..… ev …… bina …… apt. …..

bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır, bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaktır, bu iş sözleşmesi aşağıdakiler hakkında:

1. Sözleşmenin Konusu

1.1. Yüklenici, yapılan işi üretmeyi, Müşteri ise yapılan işi kabul ve ödemeyi taahhüt eder.

1.2. Hacimler, türleri ve terimler iş performansı…………………………… şeklinde listelenmiştir.
(tahmin / uygulama / liste)

bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasıdır.

2. Sözleşme tutarı ve ödeme prosedürü

2.1. Sözleşme tutarı …………………………………………………………… ve
(ekteki tahmine göre / pazarlık yapılabilir)

……………………………………………………………………………/...…..…..……... ruble.
(kelimeler ve sayılarla)

2.2. Sözleşme tutarına …………………………………………………………….. dahildir.

2.3. Müşteri, iş için Yükleniciye aşağıdaki sırayla ödeme yapar:

.……………………………………………………………………………………………………………
(aynı zamanda, aşamalar halinde)

(….. rub. veya % “…..” miktarında peşin ödeme ……………. 20 ……)

…………………………………………………………………………………………………………….
(... tarafından gerçekleştirilen iş için 1 numaralı ödeme aşaması)

.……………………………………………………………………………………………………………
(... tarafından gerçekleştirilen iş için 2. aşama ödemesi)

.……………………………………………………………………………………………………………
(İşlerin kabulü ve devri sözleşmesinin imzalanması üzerine (.... gün içinde) 3 numaralı etap ödemesi)

2.4. İşin maliyeti gösterge niteliğindedir ve taraflar onarım ve bitirme işi için iş tanımlarını düzeltip detaylandırdıkça yukarı veya aşağı değişebilir. Fiyatlardaki ve (veya) işin maliyetindeki değişiklikler, yazı her bir taraf için birer kopya halinde.

2.5. Ödeme şekli ………………………………………………………………………..……….
(ödeme isteği, ödeme talimatı, çek, akreditif, nakit nakit vb.)

3. Sözleşmenin süresi

3.1. Anlaşma ………………………….……..………………………………… tarihinde yürürlüğe girer.
(tarih veya olay)

3.2. Yüklenici en geç “…..” tarihine kadar işe başlamalıdır …………………. 20…..

3.3. Yüklenici tüm işleri “…..” tarihine kadar tamamlayacaktır. …………………. 20…..

4. Tarafların Hakları

4.1. Yüklenicinin hakkı vardır:
- yürütmek için taşeronları görevlendirin

……………………………………………………………………………………………………….......;
(taşeron tarafından gerçekleştirilen iş türleri)

4.2. Müşteri şu haklara sahiptir:
- işin bitiminden önce, yapılan işin bedelini Yükleniciye ödeyerek sözleşmeyi feshedebilir ve sözleşmenin feshinden kaynaklanan zararları tazmin edebilir;
- Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin ilerlemesini ve kalitesini kontrol edin.

5. Tarafların Yükümlülükleri

5.1. Yüklenici şunları yapmakla yükümlüdür:
- kendi başlarına, kuvvetler, araçlar, paragraf 1.2'ye uygun miktarda iş yapmak için mekanizmalar. bu anlaşmanın niteliksel olarak ve 3.2.-3.3 paragraflarında belirtilen süre içinde. gerçek anlaşma;
- iş yaparken, koruma ile ilgili yasaların, kuralların ve diğer yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uyun çevre ve yangın güvenliği;
- Müşteri'nin malzemelerinin kullanılması durumunda, malzemelerin uygunsuzluğu veya kalitesiz olduğu konusunda Müşteri'yi uyarmak;
- Müşterinin malzemelerini kullanması durumunda, malzemelerin tüketimi hakkında bir rapor gönderin ve işin tamamlanmasından sonra bakiyelerini kendisine iade edin;
- Müşterinin talimatlarına uyulmasının gerçekleştirilen işin kalitesini kötüleştirdiği konusunda uyarmak;
- yapılan işin sonuçlarının uygunluğunu veya gücünü tehdit eden veya tamamlamayı veya geciktirmeyi imkansız kılan diğer durumların varlığı konusunda uyarır.

5.2. Müşteri zorunludur:
- Yükleniciye yapılan işin nihai sonucunu belirleyen tüm bilgileri ………………….………….………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …;
(referans şartları, proje, çizimler vb.)
- Yükleniciye iş için madde 2.3'e göre ödeme yapacaktır. gerçek anlaşma;
- Yükleniciye sağlamak iş performansı ………………………………………….

...…………………………………………………………………………………………………………;
- Kabul belgesi kapsamında yapılan işi ……..…… içinde kabul edin. Takvim günleri Yükleniciden tüm işlerin tamamlandığına ilişkin bildirimin alınması üzerine;
- Madde 2.3 uyarınca son ödemeyi yapın. kabul ve devir işlemine göre;
- Yükleniciyi, kendisi tarafından keşfedilen ve gelecekte teknolojinin ihlaline yol açabilecek kalite ihlalleri ve gerekli kalite garantileri hakkında bilgilendirin.

6. Tarafların Sorumluluğu

6.1. Müteahhit tarafından sürelerin ihlali durumunda iş performansı işbu sözleşme kapsamında, gecikmenin Yüklenicinin kusurundan kaynaklanması durumunda, her gecikme günü için Müşteri'ye sözleşme tutarının %0,1'i oranında ceza öder.

6.2. Müşterinin, Madde 2.3'te belirtilen çalışma aşamaları için ödeme koşullarını ihlal etmesi durumunda. Sunmak iş sözleşmeleri, Müşterinin kusurundan kaynaklanıyorsa, her gecikme günü için Yükleniciye sözleşme tutarının %0,1'i oranında ceza öder.

6.3. Müşterinin kusuru veya talebi nedeniyle işin durdurulması halinde, Müşteri, her arıza günü için Yükleniciye sözleşme tutarının %0,1'i oranında ceza ödeyecektir.

6.4. Müşterinin Makul süre Yapılan iş için ödeme yapmazsa, Yüklenicinin tek taraflı sonlandırmak iş sözleşmesi ve Müşteriden tüm malzeme ve manevi zararlaröngörülen şekilde Mevcut mevzuat RF veya tarafların mutabakatı ile.

6.5. Yüklenici, Müşteri'nin kusuru nedeniyle mülkünün kaybolmasından ve/veya tahribatından sorumlu olacaktır. Bu durumda Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere belirtilen mülkü benzeriyle değiştirmek veya Müşterinin uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlüdür.

6.6. Yüklenici, işlem sırasında üçüncü bir kişiye verilen zararlardan sorumludur. iş performansı, zararın Müşterinin sorumlu olduğu durumlardan kaynaklandığını kanıtlamadıkça.

6.7. İşin Yüklenici tarafından bundan sapmalarla yapıldığı durumlarda iş sözleşmeleri işin sonucunu kötüleştiren veya diğer eksikliklerle, Müşterinin kendi seçimine hakkı vardır:
- Yüklenicinin kusurları makul bir süre içinde ücretsiz olarak ortadan kaldırmasını talep etmek;
- Yükleniciden iş için belirlenen fiyatta orantılı bir indirim talep etmesi;
- eksiklikleri kendi başlarına gidermek veya bunları gidermek için üçüncü bir kişiyi görevlendirmek, eksiklikleri gidermenin maliyetini Yükleniciye yüklemek.

Yüklenici, sorumlu olduğu eksiklikleri gidermek yerine, ifa gecikmesinden kaynaklanan zararları Müşteri'ye tazmin ederek işi ücretsiz olarak tekrar yapma hakkına sahiptir.

İş sonucundaki eksikliklere ilişkin talepler, işin kabul tarihinden itibaren ……………… ay içerisinde Müşteri tarafından Yükleniciye iletilebilir.

6.8. Risk kaza sonucu ölüm veya Müşteri tarafından kabul edilmeden önce yapılan işin sonucunda meydana gelebilecek kaza sonucu hasar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

6.9. Yüklenici, Müşteri tarafından sağlanan malzemelerin kalitesinden sorumlu değildir. Müşterinin talebi üzerine Yüklenici tarafından satın alınan malzemeler için sadece üreticinin (üreticinin) garantisi geçerlidir.

7. Yapılan işin kabulü ve teslimi prosedürü

7.1. İşin sonucunun kabulü, kabul belgesine göre, Müşteri'nin işin sonucunun kabule hazır olduğuna dair Yükleniciden bildirimi almasından sonraki ....... gün içinde gerçekleştirilir.

7.2. Ne zaman gerekçeli ret Müşterinin işin kabulünden Taraflarca düzenlenir ikili Kanun gerekli iyileştirmelerin bir listesi ve bunların ek ücret ödemeden uygulanma zamanlaması ile.

7.3. Ne zaman motivasyonsuz reddetme Müşteri'nin kabul belgesini kendisine ulaştığı tarihten itibaren ………….….. gün içinde imzalamasından itibaren, kabul belgesi Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılır.

7.4. Yüklenici, tespit edilen eksikliklerin raporunda belirtilen süre içinde ekipman dahil yapılan işteki eksiklikleri gidermezse, Müşteri, masrafları Yüklenici tarafından karşılanan başka bir Yüklenicinin eksikliklerini giderme hakkına sahiptir.

7.5. Müşteri ile Yüklenici arasında yapılan işin kalitesi konusunda bir anlaşmazlık olması durumunda, Müşteri, eksiklikleri ve niteliklerini düzeltmek için uygun bir eylem hazırlayacak ve hakkı dışlamayan bir yeterlilik sınavı atama hakkına sahiptir. başvurulacak tarafların Tahkim mahkemesi bu konuda.

8. Sözleşmenin feshi prosedürü

8.1. erken çözünme iş sözleşmeleri tarafların mutabakatı ile veya öngörülen gerekçelerle gerçekleşebilir. sivil yasa Rusya Federasyonu, uğradığı zararlar için tazminat ile.

8.2. Müşterinin fesih hakkı vardır. iş sözleşmesi içinde aşağıdaki durumlar:
- Sözleşmede belirlenen tamamlanma süresi bir aydan fazla arttığında, Yüklenicinin kendi hatası nedeniyle işin ilerlemesini geciktirmesi;
- iş bu sözleşmenin şartlarından sapmalar veya işin sonucundaki diğer eksiklikler, Müşteri tarafından kurulan veya kaldırılamaz ve esastır.

8.3. Yüklenici, aşağıdaki durumlarda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir:
- Müşteri, Yüklenicinin kontrolü dışındaki bir nedenle inşaat ve montaj işlerini bir ayı aşan bir süre için durdurduğunda;
– Müşterinin değişiklik yapması nedeniyle işin maliyetinde % ……………'den daha fazla bir azalma ile Proje belgeleri;
- Müşterinin işin daha fazla finansman olasılığını kaybetmesi durumunda.

8.4. Müşteri ve Yüklenicinin ortak anlaşması ile sözleşmenin feshi üzerine, devam eden işlerin sonuçları Müşteri'ye devredilir, o da Yükleniciye maliyetini öder. yürütülen işler ortaklaşa belirledikleri ölçüde.

8.5. Sözleşmeyi feshetmeye karar veren taraf, yazılı bildirim diğer taraf.

9. Garanti

9.1. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen tüm işler için sözleşmede düzenlenen garanti …………………………'dir. aylar.

9.2. Garanti yükümlülükleri, kabul belgesine göre tüm işlerin Müşteri'ye teslim edildiği andan itibaren yürürlüğe girer.

9.3. Dönem içinde ise garanti yükümlülükleri devam etmesine izin vermeyecek eksiklikler bulunacaktır. normal kullanım elenene kadar çalışmanın sonucu, daha sonra garanti süresi eksikliklerin giderilmesi için süre uzatıldı. Eksikliklerin giderilmesi Yüklenici tarafından masrafları kendisine ait olmak üzere gerçekleştirilir.

10. Anlaşmazlık Çözümü

10.1. Taraflar, bu Sözleşme kapsamında doğabilecek tüm olası anlaşmazlıkları ve anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözmeye çalışacaklardır.

10.2. Müzakereler yoluyla çözülmeyen anlaşmazlıklar, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatında öngörülen şekilde mahkemeye gönderilir.

11. Mücbir sebep

11.1. Sözleşmenin imzalanmasından sonra ortaya çıkan ve Tarafların kontrolü dışında olan aşılmaz (mücbir sebep) nitelikteki koşulların doğrudan bir sonucu olması durumunda, Tarafların hiçbiri yükümlülüklerinden herhangi birinin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden sorumlu olmayacaktır. anlaşma.

11.2. Sözleşme kapsamındaki mücbir sebep halleri şunlardır: düşmanlıklar, grevler, düzenlemeler yasama ve yürütme gücü, yangınlar, yıldırımlar, fırtınalar, sel, depremler, diğer doğal afetler.

12. Son hükümler

12.1. Bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler, yazı ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanır.

12.2. Sözleşme, aynı nüshaya sahip iki orijinal nüsha halinde yapılır. Yasal etki her taraf için bir kopya.

Uygulamalar:

1. teknik görev vb..
2. Tahmin (iş türlerinin listesi).
3. Kabul sertifikası.

Tarafların adresleri ve detayları

Yüklenici  Müşteri

Adres: …………………………………. Adres: ………………………………….
(hukuki ve fiili)  (kayıt ve ikamet yerinde)
……………………………………….…  ………….………………………………
……………………………………….… pasaport.………………………………
……………………………………….… İndirmek

__________________

bundan böyle "olarak anılacaktır" temelinde hareket eden bir kişide Müşteri”, bir yandan ve gr. , pasaport : seri , numara , tarafından düzenlenen , adreste ikamet eden : , bundan böyle " olarak anılacaktır yürütücü”, diğer taraftan, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır, bu sözleşmeyi akdetmişlerdir, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır. Antlaşma" aşağıdakiler hakkında:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici yerine getirme yükümlülüğünü üstlenir. aşağıdaki işler(hizmetleri sağlamak) sözleşmenin 2.1.1 maddesinde belirtilen ve Müşteri, maliyetini bu sözleşmede öngörülen şekilde ödemeyi taahhüt eder.

1.2. Müşteri, Yüklenicinin işi (hizmetleri) için Bölüm 3'te belirtilen süre ve miktarda ödeme yapmayı taahhüt eder. bu anlaşma.

1.3. Taraflar, işlerin ifası (hizmetlerin ifası) ile bağlantılı olarak öğrendikleri ve Tarafların çıkarlarına zarar verebilecek bilgilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt ederler.

1.4. İş yapma sürecinde (hizmet verme) yüklenici, yürürlükteki mevzuat tarafından belirlenen bu sözleşmenin 1 No'lu Ekinde belirtilen işgücü koruma standartları, yangın güvenliği, sıhhi ve diğer standartları tanımak ve bunlara uymakla yükümlüdür. Rusya Federasyonu.

2. İŞ LİSTESİ (HİZMETLER)

2.1. Yüklenici aşağıdaki işleri yapmayı (hizmet verme) taahhüt eder:

3. YÜKLENİCİNİN İŞ MALİYETİ (HİZMETLERİ). ÖDEME TALİMATI

3.1. Yüklenicinin işlerinin (hizmetlerinin) maliyeti, bu anlaşmanın süresi boyunca planlanan işlerin (hizmetlerin) hacmine dayalı olarak Tarafların mutabakatı ile belirlenir ve vergi ve diğer (Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından sağlanmışsa) yükümlülükleri içerir. Yüklenicinin bu anlaşma kapsamındaki ve Anlaşmaya göre elde ettiği gelir ruble tutarındadır.

3.2. İşlerin (hizmetlerin) bedelinin ödenmesi, Yüklenicinin işi usulüne uygun olarak yerine getirdiğini teyit eden ilgili kabul ve yapılan işin (verilen hizmetlerin) devrine ilişkin sözleşmenin imzalanmasından sonra en geç içinde bulunulan ayın en geç aylık olarak gerçekleştirilir. (verilen hizmetler) Taraflarca kararlaştırılan belirli bir maliyettir ve Tarafların karşılıklı hiçbir iddiası yoktur.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Müşterinin hakkı var:

• Faaliyetlerine müdahale etmeden Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin ilerlemesini ve kalitesini kontrol etmek;
• Yüklenicinin sözleşmeyi zamanında başlatmaması veya işi son teslim tarihine kadar tamamlaması açıkça imkansız hale gelecek kadar yavaş yapması halinde sözleşmeden çekilmek ve zararlar için tazminat talep etmek;
• Sözleşmeyi feshetmek veya işin düzeltilmesini Yüklenici pahasına başka bir kişiye emanet etmek ve işin yapılması sırasında uygun şekilde ve süre içinde yapılmayacağının ortaya çıkması durumunda kayıplar için tazminat talep etmek Yüklenicinin eksiklikleri gidermesi için önceden belirlediği, bunları gidermediği;
• varsa reddet Iyi sebepler iş tesliminden önce herhangi bir zamanda sözleşmeden, Müşteri'nin sözleşmeden caydığına ilişkin bildirimi almadan önce yapılan iş için belirlenen bedelin bir kısmını Yükleniciye ödemek ve Yüklenicinin zararlarını tazmin etmek.

4.2. müşteri mecbur:

• Yükleniciye işinin ifasında yardımcı olmak;
• Yüklenici için ödeme Vaktinden zorunlu sigorta primleri devlete sosyal sigorta Fona sosyal koruma Rusya Federasyonu Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı'nın nüfusu;
• gerekirse, iş güvenliği kurallarına ve güvenlik gerekliliklerine uygun sözleşme kapsamında iş yapmak için bir yer sağlamak;
• Eğitim (eğitim), brifing, ileri eğitim ve Yüklenicinin konulardaki bilgilerinin test edilmesi güvenli koşullar işin performansı veya eğitimin (eğitim), brifingin geçişini onaylayan belgeler gerektirir, tıbbi muayene 2.1.1 maddesinde belirtilen işin yapılması gerekiyorsa;
• Şantiyede alkollü, uyuşturucu veya toksik zehirlenme durumunda bulunan Müşteri tarafından sağlanan yerlerde iş yapan Yüklenicinin ilgili gün iş yapmasına izin vermemek (işten çıkarmamak) ve bununla ilişkili bir durumda işin performansını engelleyen bir hastalık;
• temsilcilere engelsiz erişim sağlamak Devlet kurumları ve yetkileri, işin yürütülmesi için koşulların teftişleri de dahil olmak üzere, teftişlerin uygulanmasını ve yasalara uygunluğun kontrolünü içeren ve ayrıca kontrol önlemlerinin uygulanması için gerekli bilgileri sağlayan diğer kuruluşlar;
• iş kazalarını araştırmak veya soruşturmaya katılmak ve meslek hastalıkları kanunun öngördüğü şekilde.

4.3. Yüklenici yükümlü:

• ilgili talimatlara, kurallara ve diğer düzenleyici mevzuata uymak yasal işlemler güvenli çalışma koşulları için gereksinimlerin oluşturulması, Güvenli operasyon makine, teçhizat ve diğer üretim araçlarının yanı sıra bölgedeki, üretim, yardımcı ve kuruluşun tesislerindeki davranış kuralları;
• kişisel koruyucu ekipman kullanın;
• öngörülen şekilde eğitim (eğitim), talimat, ileri eğitim, güvenli çalışma koşulları hakkında bilgi testi ve tıbbi muayenelerden geçmek.

Yüklenici, Müşteri'nin oluşturmadığı veya oluşturmadığı takdirde, sözleşmeyi tamamen veya kısmen yerine getirmeyi reddetme hakkına sahiptir. uygunsuz şekilde koşullar oluşturuldu anlaşmada belirtilen için güvenli yürütmeİşler.

4.4. Müşteri, Yüklenicinin katılımıyla, kabul belgesini imzalayarak yapılan işin sonucunu incelemek ve kabul etmekle yükümlüdür. Kabul sırasında belirlenen, yapılan işin tüm eksiklikleri, belirtilen kanunda belirtilmelidir.

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. uyulmaması veya uygunsuz yürütme Taraflar, yükümlülüklerinden Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre sorumlu olacaklardır.

5.2. Taraf, bu tür bir ihlalin kendi kusuru olmaksızın meydana gelmesi halinde, sözleşme hükümlerinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır.

5.3. Oyuncu ayılar tam sorumluluk Yüklenicinin hatası nedeniyle meydana gelen Müşteri mülkünün hasar ve (veya) kaybı için. Müşterinin mülkünün hasar görmesi veya kaybolması durumunda, Yüklenici, nakliye belgelerinde belirtilen mülkün tam maliyetini Müşteriye geri ödemeyi taahhüt eder.

5.4. Müşterinin yapılan iş (verilen hizmet) için ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda, her gecikme günü için ödenmemiş miktarın en az %'si tutarında bir ceza şeklinde sorumluluk sağlanır.

6. İŞİN SÜRESİ (HİZMETLERİN SAĞLANMASI). SÖZLEŞME SÜRESİ

6.1. Yüklenici, "" 2019'dan "" 2019'a kadar sözleşmenin 2.1.1 maddesinde belirtilen işi (hizmet sağlar) gerçekleştirir.

6.2. Anlaşma, yapıldığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Taraflar yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerlidir.

6.3. Anlaşma, Tarafların mutabakatı ile planlanandan önce feshedilebilir.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7.1. Taraflar arasında bu Sözleşmenin bir sonucu olarak veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar müzakereler yoluyla çözülmelidir. Taraflar müzakereler yoluyla bir anlaşmaya varamazlarsa, ortaya çıkan anlaşmazlık Rusya Federasyonu mahkemelerinde çözüme tâbidir. Genel kural yargı yetkisi, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre.

8. MÜCBİR SEBEP

8.1. Mücbir sebep hallerinde ( doğal afetler, herhangi bir nitelikteki düşmanlıklar) ve Taraflardan herhangi birinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini doğrudan engelleyen, Tarafların kontrolü dışındaki diğer durumlar, ticaret ve sanayi odasının veya diğer yetkili kuruluşun ilgili belgesi ile teyit edilir, son başvuru tarihi Bu koşulların ortaya çıktığı Tarafın anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu koşulların süresi boyunca ertelenir. Mücbir sebep hallerinin etkisinin takvim gününden fazla sürmesi halinde, diğer Taraf da Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini askıya alabilir.

8.2. Taraflardan biri için mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması veya sona ermesi halinde, taraf bu durumu diğer Tarafa derhal yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Mücbir sebep hallerinin meydana geldiğinin veya sona erdiğinin bildirilmemesi veya zamanında bildirilmemesi, ilgili Tarafı gelecekte bunlara başvurma hakkından mahrum eder.

9. EK ŞARTLAR

9.1. Sözleşmenin akdedildiği andan itibaren, Taraflar arasında konuyla ilgili önceki tüm yazışmalar ve müzakereler geçersiz hale gelir.

9.2. Uyuşmazlık olması durumunda ayrı hükümler Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı ile bu anlaşmanın bir bütün olarak yürürlükte kalması ve Taraflar, bir çözüm bulmak için çaba göstereceklerdir. kanuna aykırı ve en tam anlamıyla ve ekonomik olarak sözleşmenin geçersiz hükmüyle tutarlıdır.

9.3. Bu sözleşmeye yapılan tüm eklemeler ve değişiklikler, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve yalnızca Tarafların yetkili temsilcileri tarafından yazılı olarak imzalanması ve imzalanması halinde geçerlidir.

9.4. Taraflardan hiçbiri, sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü bir tarafa devretme hakkına sahip değildir. Yazılı onay diğer Taraf.

9.5. Bu sözleşmenin hem metninde belirtilenler hem de usulüne uygun olarak yapılmış olanlar (imza içerir) tüm ekleri ve eklemeleri yetkili Temsilciler Taraflar ve Tarafların mühürleri) onun ayrılmaz parçalarıdır.

9.6. Her bir Taraf, bu sözleşmede kendisi tarafından belirtilen ayrıntıların doğruluğundan sorumludur. Bildirilmemesi veya bildirilmemesi durumunda uygunsuz bildirim Ayrıntılardaki değişiklikten diğer Tarafın sorumlu olduğunu, bildirimde bulunmayan Tarafın sorumlu olduğunu ve meydana gelme risklerini Olumsuz sonuçlar bildirimde bulunmamak gibi.

9.7. Bu anlaşmaya dayanarak, Taraflar arasında hiçbir iş ilişkisi doğmaz.

9.8. Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre Müşteri, Yüklenici ile ilgili olarak vergi acentesi olarak hareket eder.

9.9. Anlaşma, her bir Taraf için birer nüsha olmak üzere, aynı yasal güce sahip, Rusça iki orijinal nüsha olarak düzenlenmiştir.

10. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE BANKA BİLGİLERİ

Müşteri Jür. adres: Posta adresi: TIN: KPP: Banka: Takas/hesap: Düzeltme/hesap: BIC:

yürütücü Kayıt: Posta adresi: Pasaport serisi: Numara: Düzenleyen: Gönderen: Telefon:

11. TARAFLARIN İMZALARI

Müşteri _________________

Sanatçı _________________

Lütfen sözleşmenin avukatlar tarafından hazırlandığını ve kontrol edildiğini ve örnek teşkil ettiğini unutmayın; işlemin özel şartları dikkate alınarak sonuçlandırılabilir. Site Yönetimi, bu anlaşmanın geçerliliğinden ve ayrıca Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uygunluğundan sorumlu değildir.

Bu tür belgelere sözleşme de denir. Böyle bir sözleşmeyi düzenleyen taraflar yüklenici ve müşteridir. Özü şu şekilde tarif edilebilir: Yüklenici, metinde belirtilen ikinci tarafın gereksinimlerini yerine getirme yükümlülüğünü üstlenir.

Bu işlerin niteliği inşaat, onarım, tasarım vb. olabilir. Sözleşmenin özelliği, sonucun maddi olması ve tamamen müşteriye ait olmasıdır. (Bir anlaşmanın nasıl yapıldığına dair yükümlülük okuman)

Bir bireyle çalışmanın performansı için bir sözleşme nasıl hazırlanır

ile anlaşma bireysel-İcracı her zaman yazılı olarak yapılmaz. Oral iki koşula tabi olabilir:

• Her iki taraf da gerçek kişilerdir;
• İşlem tutarı 10 bin rubleyi geçmiyor.

Taraflar tüzel kişi ve gerçek kişi ise, işlem tutarı 10 bin ruble'den fazlaysa veya bu koşulların her ikisi de karşılanıyorsa, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 161. maddesi uyarınca sözleşme düzenlenir. yazılı olarak. (Bir medeni hukuk sözleşmesinin yürütülmesinin özellikleri hakkında bilgi edinin)

Şartları, hizmetlerin maliyetini, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve diğer tüm hükümleri belirler. Sözleşmenin süresi ve konusu, temel şartlar olarak kabul edilir.

Bireyler arasında bir dairenin onarımı için bir örnek verilmiştir.

Bir sözleşme kapsamındaki kişiler arasındaki işin performansına ilişkin vergiler

Yalnızca ticari kuruluşlar olan müşteriler, yüklenicinin elde ettiği gelir üzerinden gelir vergisi ödemesi gereken vergi acenteleri olarak kabul edilir.

Sözleşme iki kişi arasında imzalanırsa, müşteri vergilerden sorumlu değildir. Bu durumda müteahhit kendisi 3-kişisel gelir vergisi beyannamesine göre gelir vergisi ödemek zorundadır. Kanun, müşteriyi, gerçek kişi dahi olsa, her bir müteahhit için sigorta primi ödemekle yükümlü kılar.

İşin performansı için bir bireyle örnek sözleşme 2018

Koşullarınıza uygun olarak yapmak için belirli ayarlamalar yapmanız gerekecektir.

Sözleşmenin ana bölümleri: konu, görevler, fiyat, işin kalitesinin değerlendirilmesi, tek taraflı ret, sorumluluk, risk paylaşımı, anlaşmazlık çözümü. Son bölümde ise tarafların adresleri ve detayları belirtilmiş, imzaları da atılmıştır.

Ön ödemeli işlerin ifasına ilişkin sözleşme

Birçok sanatçı, yalnızca bir ön ödeme aldıkları takdirde belirli işleri yapmayı kabul eder. Böyle bir koşul varsa, ön ödeme medeni hukuk sözleşmesi metninde belirtilmelidir. Ön ödeme, her iki tarafın hak ve yükümlülükleri ile ilgili bölümde belirtilmiştir.

Ön ödeme tutarı genellikle yüzde olarak kaydedilir. toplam tutar iş performansı. Avans ödemesi alınana kadar müteahhit çalışmaya başlayamaz. Ek olarak, ön ödeme, hizmetlerin maliyeti ile birlikte bölümde de belirtilmiştir.

Bir şahısla inşaat işlerinin yürütülmesi

Bir inşaat sözleşmesine ilişkin bir anlaşma yapılırsa, çoğu durumda tanımlayıcı belge tahmindir. Bu nedenle, inşaat sözleşmesi genellikle dahil olmak üzere tahmine bakın. ve hizmetlerin maliyetinin doğru bir şekilde hesaplanmasıyla.

Ayrıca malzeme ve ekipman tedarikinin nasıl yapıldığını da kaydeder. Kabul ve teslimat süreleri de dahil olmak üzere son tarihler açıkça belirtilmiştir.

Örneğin, “Kabul ve Teslimat Yasasının imzalanmasından en geç beş gün önce, yüklenici bağlantı şemasını verir.” Ayrıca inşaat sözleşmesi gerçek garanti nesne üzerindedir.

Bir kişiyle onarım çalışmasının yapılması için anlaşma

Bir onarım sözleşmesi, yaygın bir belgelendirme türüdür, çünkü bitirme işlemi genellikle bireysel kişiler tarafından yapılır.

Onarım sözleşmesi çoğunlukla müşterinin yükleniciye malzeme, su ve ev binaları ve ödeme yapın.

Yüklenici sadece onarımları yapmakla yükümlü değildir. belirtilen tarihler ama aynı zamanda herhangi bir kusuru ortadan kaldırmak için. Onarım hizmetleri sağlandığında, bir garanti maddesi de dahildir.

Tasarım çalışmasının bir bireyle yürütülmesi

Tasarım hizmetleri inşaat öncesidir. Projenin gelişimi, proje sözleşmesinin konusu olan bölümde belirtilmiştir.

Çoğu zaman, yüklenici sadece projeyi hazırlamayı değil, aynı zamanda tüm çalışma belgelerini de taahhüt eder. Aynı zamanda teknik ve ekonomik gereklilikler müşteri tarafından onaylanır.

Proje terminleri aynı bölümde açıkça belirtilmelidir. Ayrıca metinde proje teslimi ve kabulünün nasıl yapıldığına dair paragraflar bulunmalıdır.

Bu tür sözleşmelerin her biri, proje hizmetleri için ödeme konusunda tam bir bölüm içerir. Ön ödeme için yer varsa, bu gerçek kaydedilir.

Genellikle bir birey çeşitli işleri resmi istihdam ve çalışma kitabına girişler yapmak.

Sevgili okuyucular! Makale tipik çözümlerden bahsediyor Yasal sorunlar ama her vaka bireyseldir. nasıl olduğunu bilmek istersen tam olarak problemini çöz- bir danışmanla iletişime geçin:

BAŞVURULAR VE ARAMALAR 7 gün 24 saat KABUL EDİLMEKTEDİR..

hızlı ve BEDAVA!

Kanunla ilgili sorunlardan kaçınmak ve kazanılan fonların ödenmesi için garanti almak için, bir kişi bir iş sözleşmesi yapmakta ısrar edebilir. Bir sözleşmeye tam olarak ne zaman ihtiyaç duyulur? Ve nasıl bestelenir?

İhtiyaç duyulduğunda

Bir yüklenici sözleşmesi, bir müşteri ile bir yüklenici arasında yürütmek için resmi bir anlaşmadır. belirli işler belirtilen zaman dilimleri içinde. Yapılan sözleşme müşteriye zamanında ve tüm sözleşmelere göre yapılan işin teslim alınmasını garanti eder ve yüklenici için sözleşme kazanç garantisidir.

İnşaat sözleşmesi düzenlenir Medeni Kanun. Sözleşmenin asıl amacının ve akdedilme usulünün diğer iş sözleşmelerinden farklı olmamasından hareketle sözleşmeler genel olarak düzenlenecektir.

Kanuna göre, bir iş sözleşmesi iki tarafın katılımını içerir:

İnşaat sözleşmesi sözleşmesi şunları sağlar: çeşitli işler, şunları içerebilir:

• bir gayrimenkul nesnesinin inşaatı (konut binası, ofis binaları vb.);
• bina rekonstrüksiyonu;
• bir evin veya başka bir nesnenin elden geçirilmesi;
• kurulum ve sökme;
• devreye alma işleri;
• onarım veya inşaatla ilgili diğer işler.

Tümünde belirtilen durumlar işi yürütmek için resmi bir anlaşma gereklidir. Uygulamada, bir iş sözleşmesi daha çok tüzel kişilerle yapılır. Ancak, bireyler için böyle bir belge ek garanti başarılı anlaşma

Bir kişinin bir başkası için inşaat işi yaptığı durumlara ev müteahhitliği denir. Böyle bir anlaşma, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu tarafından da düzenlenmektedir.

Ayrıca yüklenici, yalnızca sözleşmede öngörülen işleri yapmakla yükümlüdür. Diğer durumlarda, ücret artışını reddetme veya talep etme hakkına sahiptir. Aynısı müşteri için de geçerlidir.

Çalışma koşulları ve ücretlerle ilgili özel bir hüküm yoksa, müteahhit daha fazlasını talep edemez. yüksek ücret veya çalışma programında değişiklik. Uygulamada, bu tür sorunlar ek bir anlaşma ile çözülebilir.

Derleme kuralları

Bir şahısla inşaat işinin yapılması için bir sözleşme aşağıdaki ilkelere göre hazırlanmalıdır:

İş yaparken yasa, taşeronların katılımını yasaklamaz. Bu durumda ilk yüklenici müşteriye, alt yüklenici de ilk yükleniciye karşı sorumlu olacaktır. Yükümlülüklerin ve hakların gerekçesi, bir alt sözleşme hazırlanırken belirtilir.

Sözleşmeyi mümkün olduğunca eksiksiz ve spesifik hale getirmek için aşağıdaki faktörleri dikkate almak önemlidir:

1. Tarafların ayrıntılarını belirtin: bir kişi için - pasaport verileri, bir kuruluş için - tüzel kişilerin ayrıntıları. yüzler.
2. Sözleşme konusu: özet Görevi nokta nokta ve mümkün olduğunca ayrıntılı olarak tanımlayabileceğiniz uygulamaya bağlantı içeren görevler.
3. Zamanlama. Sözleşme, çalışma şartlarını ve bunların tamamlanmasını belirtmelidir. tayin edersek belirli tarihler mümkün değil, bir süre belirtebilirsiniz.
4. İşin maliyeti. Burada sadece yüklenicinin maaşını değil, aynı zamanda ödeme koşullarını, ödeme prosedürünü ve proje tahminini de belirtmek istenir.
5. Tarafların hak ve yükümlülükleri. Madde, tarafların sözleşmeyi yerine getirmeme konusundaki sorumluluklarını netleştirmek için gereklidir.
6. Müşterinin işin performansı üzerinde üretim ve kontrol sırası.
7. Sözleşme şartlarının yerine getirildiğini teyit edecek bir kabul belgesi hazırlama ihtiyacı da dahil olmak üzere teslimat ve kabul prosedürü.
8. Olası riskleri ve garanti süresini gösteren garantiler.
9. Sözleşmenin feshi için koşullar ve sebepler. Öğe isteğe bağlıdır, ancak yanlış anlamaları önlemek için istenir.

Sözleşmenin düzenlenme tarihi, tarafların imzaları ile bir transkript ve müşteri tüzel kişi ise bir mühür olmalıdır. Eserlerin kabulü ve devri benzer bir prensibe göre düzenlenir.

Sözleşmeye başka hükümler ve koşullar eklenebilir. Ancak temel hükümlerin bulunmaması halinde mahkemeye başvururken iş sözleşmesi geçersiz sayılabilecektir.

Bir inşaat sözleşmesinin ilk sayfası örneği:

nasıl anlaşma yapılır

İnşaat işleri için bir sözleşmenin standart uygulaması aşağıdaki aşamalarda gerçekleşir:

1. Uygun niteliklere ve kabul edilebilir bir ücret düzeyine sahip bir yüklenici arayın.
2. Tahminler dahil proje belgelerinin hazırlanması.
3. Yüklenici ile işlemin ayrıntılarını tartışmak ve bir sözleşme hazırlamak. Bir anlaşma hazırlanırken tarafların istekleri, çalışma koşulları ve diğer önemli nüanslar dikkate alınmalıdır.
4. Sözleşmenin imzalanması ve avansın yüklenicinin hesabına aktarılması.
5. İnşaat işlerinin zamanında başlaması ve bitmesi.
6. Kabul ve devir senedinin hazırlanması ve imzalanması.
7. Kalan ücretin ödenmesi.

İşe başladıktan sonra sözleşmeyi değiştirme veya tahmin etme ihtiyacı, yüklenici ile ayrıca görüşülür. Ödeme ve yeniden zamanlama da müzakere edilir ve değiştirilen sözleşmede belirtilir.

İşlem tamamlandıktan sonra müşteri şu haklara sahiptir:

• yüklenicinin performansını izlemek ve işin ilerleyişi hakkında bilgi almak;
• satın alma makbuzlarının istenmesi de dahil olmak üzere, yüklenici tarafından satın alınan malzemelerin teslimatını ve kalitesini kontrol etmek;
• İnşaat işlerini denetlemek için ikinci bir müteahhit veya mühendis kiralayın.

Yüklenicinin müşterinin onayı olmadan projeden herhangi bir şekilde sapması, sözleşmede belirtilen müteakip yaptırımlarla bir ihlal olarak kabul edilebilir.

Yüklenicinin sorumluluğu nedir

Yüklenici, akdedilen sözleşmeye istinaden sözleşme şartlarına uymayı taahhüt eder.

Sözleşmeden sapmalar veya ihlaller olması durumunda, aşağıdakilerden sorumludur:

• belirli işlerin performansının güvenliğine ilişkin mevzuata uyulmaması;
• imzalanan sözleşmenin gerekliliklerine uyulmaması;
• inşaat veya diğer işler sırasında çevre koruma yasasına uyulmaması;
• bina standartlarına uyulmaması;
• binaların ve tesislerin yeniden inşası sırasında yapıların güvenilirliğini ve sağlamlığını azaltmak;
• sözleşmede belirlenen sonuçlara ve göstergelere ulaşılamaması;
• sözleşmenin diğer ihlalleri.

Yapım işinde eksikliklerin tespiti halinde müşteri, işin kabulünü müteakip beş yıl içinde eksikliklerin giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu hak Medeni Kanun ile tesis edilmiştir ve ihlal edilemez.

Sözleşmede belirtilen garanti süresi daha az ise kanunla kurulmuş, müşteri, sona ermeden önce kusurların giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. son tarih(yani 5 yıl).

Bu nedenle, işe alırken bir iş sözleşmesi gereklidir. yapım işi Fiziksel kişi. Sözleşme, yalnızca işin zamanında yürütülmesini ve ücretler, ancak işin kabulünden sonra sözleşmenin feshi veya eksikliklerin tespiti halinde de garanti verecektir.

normalde ekonomik aktivite tüzel kişilik Periyodik olarak, ana üretim hattı ile ilgisi olmayan, tek seferlik yapılan işlere veya hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu durumda, şirketin hizmet sunumu (2019) veya işin performansı için bir kişiyle örnek bir sözleşmeye ihtiyacı olabilir.

Medeni hukuk sözleşmesi aynı zamanda GPC (medeni hukuk) sözleşmesi ve iş sözleşmesi olarak da adlandırılır.

Belge neye benziyor: özellikler

Tüketici sözleşmesi yazılı olarak yapılır ve müşteri için değerli olan benzersiz bir sonuç, özel iş sağlamayı amaçlar. Belgenin bu sonucu ayrıntılı olarak açıklaması özellikle önemlidir.

Bir kişiyle çalışmanın performansı için örnek bir sözleşme düşünürsek, konu ve görevi tamamlamak için son tarihler şöyledir: temel koşullar paragraf 1, paragraf 1 uyarınca iş sözleşmesi. Sözleşme şartlarında, işçilik araçlarının (araçlar, bilgisayarlar, ofis ekipmanları) ve işte kullanılan malzemelerin (bunları kimin sağladığını ve nasıl, ne zaman iade edilmeleri gerektiğini, kendilerine hangi sorumluluğun sağlandığını) belirtmesi tavsiye edilir. hasar veya kayıp).

Tablo, bir bireyle yapılan “medeni” sözleşmenin farklı durumlarda hangi koşulları içermesi gerektiğine ilişkin örnekleri göstermektedir.

Örneklem GPC sözleşmesi- içerik	Hedef, işin kapsamı nasıl belirlenir
Şirket logosunun tasarımı için.	İş tanımı, renk, boyut, stil tercihleri, hangi biçimde tasarlanacağı (kullanılan yazılım, elektronik, kağıt taşıyıcı) ve sonucun nasıl iletildiği ve alındığı.
İngilizce kurumsal sınıflar için hizmetlerin sağlanması hakkında.	Derslerin zamanı ve yeri, amaçları, metodolojisi, kim ve ne gösterileri, eğitim materyalleri sağlar.
Kurumsal bir etkinlik düzenlemek.	Tatil programı, kullanılan malzemeler, hediyeler, aksesuarlar, ekipman, sanatçıların performanslarının süresi.

Örnek olarak iki tane alalım standart formlarÜretim özelliklerinize uyum sağlayarak kullanabileceğiniz bir vatandaş ile anlaşmalar.

Örnek: bir kişiyle sözleşme

Bir kişiyle yapılan sözleşmede belirtilen iş sözleşmesinin temel şartları, aşağıdakilerle örtüşmemelidir: resmi görevler Personel üyeleri ve özellikle ana iş üzerinde çalışan çalışanlarla ekonomik aktiviteşirketler. Örneğin, bir mühendislik şirketi için olası yükleniciler, aşağıdaki görevleri yerine getirebilecek kişilerdir:

• arşivci - yıl sonunda belge akışını arşivlemek için;
• web tasarımcısı - hediye paketinin düzenini geliştirmek;
• ressam - binayı boyamak için (örnek bir inşaat sözleşmesi için yukarıya bakın);
• avukat - belirli bir tüzel kişinin çıkarlarını korumak için dava;
• uzman - belirli bir sorunu çözmeye yardımcı olmak için.

Bir bireyle çalışmanın performansına ilişkin sözleşme şunları içermelidir: Detaylı Açıklama iş. Hazırlanmasına resmi bir yaklaşım, taraflar arasında anlaşmazlıklara ve sonuç olarak davaya neden olabilir.

Bir kişiyle yapılan sözleşme kapsamında ödeme

GPC sözleşmesinin tarafları müşteri (müşteri) ve yüklenicidir (yüklenici). Müşterinin bilgileri standarttır: isim, TIN, KPP, yasal adres, banka detayları.

Örnek bir sözleşme sözleşmesi 2019 hazırlamak için, yüklenicinin (bireysel) banka havalesi ile ödeme yaparken pasaport verilerini, TIN, SNILS, banka bilgilerini (en azından hesap numarası) sağlaması gerekecektir.

Maliyetler Özel dikkat"Ödeme" bölümüne gidin. Gerçek şu ki, 6. maddeye göre, tüzel kişilik bir vergi acentesidir, bu nedenle gelir vergisini kesmek ve Federal Vergi Servisi'ne devretmek zorundadır. Sanatın 1. paragrafına göre. 7, paragraflar. 15 saat 1 sanat. 9 Federal yasa No.

Birden fazla kişiyle veya bir vatandaşla yapılan örnek bir iş sözleşmesi, anlam olarak zıt bir koşul içerse ve buna göre müteahhitler ilgili ödemeleri (vergi ve katkı paylarını) kendileri ödemekle yükümlü olsalar bile, bu durum sözleşmeye aykırıdır. hukuk normları. Kişiler bu iddiaya mahkemede itiraz edebilecek. İstisnalar, yabancılar ve bireysel girişimcilerdir.

Yüklenici ile işin yapılması, sözleşme kapsamındaki hizmetler için ödeme konusunda anlaşmazlıklardan kaçınmak için, sözleşmenin müşterinin yükleniciye “elden” vermeyi taahhüt ettiği bir fiyatı içermesi gerekir. Ödemenin tüm işlerin tamamlanması bazında mı yoksa aşamalar halinde mi yapılacağı da belirtilmelidir. Ancak ikinci durumda, avans almak için icracının gerçekleştirmesi gereken eylemleri (örneğin, hedef kitleyi izlemeyi veya analiz etmeyi tamamlamak için) eklemeniz gerekecektir.

Ödeme koşulu örneği

“Sözleşme kapsamında verilen hizmetlerin maliyeti, Yüklenicinin ücreti ve Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin sağlanması ile ilgili olarak yaptığı tüm masraflar dahil olmak üzere bu Sözleşmenin toplam maliyeti, bir dersin maliyeti 3000 (üç) bin) ruble 00 kopek.

Belirtilen hizmet maliyetinden, yürürlükteki yasalara uygun olarak vergi acentesi olarak hareket eden Müşteri, kişisel gelir vergisini %13 oranında keser ve vergi dairesine kayıt olduğu yerde bütçeye vergi aktarır.

Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin maliyeti zorunlu sigorta primlerine tabidir. emeklilik sigortası, zorunlu sağlık sigortası.

Bir kişiyle yapılan anlaşmanın verilen örneği (örnek), yüklenicinin elinde ne alacağını belirlemenize olanak tanır:

3000 × %87 (100 - 13) = 2610 ruble.

Bu tutar, bir şahıstan mahsup edilemeyeceği için sigorta primlerinden düşülmeyecektir. Bunlar, yalnızca müşteri fonundan üretim maliyetleriyle ilgili giderlerdir.

Lütfen, görevin yürütülmesi sırasında sanatçının taşıdığını unutmayın. ek harcamalar(bilet, konaklama, yakıt, sarf malzemelerinin maliyeti), ödeme prosedürünü belirtmelisiniz - tutarın tamamı veya bir kısmı. Ancak unutmayın: Yüklenici kuruluşun tam zamanlı bir çalışanı olmadığı için böyle bir anlaşma kapsamında bir kişiyi iş gezisine göndermek imkansızdır.

İş bitirme belgesi

Tamamlanmış iş eylemi (veya hizmet sunma eylemi), olmasa da bağlayıcı belge hukuken, tarafların sözleşmenin nihai sonucuna ulaştığının ve karşılıklı taleplerinin bulunmadığının gerekli bir kanıtıdır. Ayrıca kanun, işin tamamlanma tarihini de belirler. Eyleme dayanarak, müşteri bir bireye bir ücret öder veya nihai bir anlaşma yapar.

Sözleşmede, kanunun imzalanması için terimin, imza için gönderme prosedürünün, işin kalite ve hacim açısından kabul edilmesinin belirtilmesi tavsiye edilir. Genellikle örnek bir kanun sözleşmenin bir ekidir. Görevlerin yerine getirilmesinin özelliklerine bağlı olarak, sözleşmeyi feshetme koşullarının oluşturulması arzu edilir: aşağıda tanımlanan işten çıkarma mekanizmaları bu durumçalışmıyor.

Müşteri ve yüklenici için sözleşme kapsamındaki riskler

Sanatçıların şunu anlaması önemlidir: girişimcilik faaliyeti Mülkiyet kullanımından, mal satışından, iş performansından veya bu şekilde kayıtlı kişiler tarafından hizmet sunumundan sistematik olarak kâr elde etmeyi amaçlayan, riski kendisine ait olmak üzere yürütülen bağımsız bir faaliyettir. yasal Tamam.

IP statüsünün kaydı basit ve nispeten ucuz bir prosedürdür. Ek olarak, bireysel bir girişimcinin kaydedilmesi durumunda, gelir vergisinin şu anda bir bireyle yapılan sözleşmeden önemli ölçüde daha düşük olduğu optimal vergilendirme planını seçmek mümkündür (% 13 yerine alınan gelirin% 6'sı) .

“Tüzel Kişilerin Devlet Tesciline Dair Federal Kanun ve bireysel girişimciler», devlet kaydı Bireysel girişimciler (IP) Federal tarafından yürütülür. vergi servisi Rusya Federasyonu'nun devlet siciline bireysel girişimci statüsünün bireyler tarafından edinilmesi, bireylerin bireysel girişimciler olarak faaliyetlerinin sona ermesi hakkında bilgi girerek. . Bir suçun niteleyici işaretleri, faaliyetlerin ve kârın sistematik olarak uygulanmasıdır.

Müşteri olarak tüzel kişi için risk, yüklenici ile iş sözleşmesinin işçilik olarak tanınmasına ilişkin olası bir davadır. Sözleşme hazırlanırken bu husus dikkate alınmalıdır. Sözleşmeler iş sözleşmesi değildir, belirli görevler bireyler tarafından gerçekleştiriliyorsa, sözleşmeler herhangi bir koşul içermiyordu. çalışma programı ve sosyal garantiler. Ayrıca, bireyler, sözleşmenin şartlarını yerine getirirken, yalnızca kalite ve kalite ile sınırlandırılmıştır. son tarihler sözleşmeler kapsamında yapılan işler, kabul belgelerine göre kabul edilmiş ve sözleşmelerde taraflarca kararlaştırılan tutarda ödenmiştir. Bu tür anlaşmazlıkları değerlendirirken, mahkemeler aşağıdaki koşulları dikkate alır:

1. Kabul belgelerinin imzalanmasından sonra fiilen verilen hizmetler için sözleşme kapsamında ödeme yapılmıştır.
2. İş sözleşmeleri (işleme hizmetleri) tarihinde imzalanmıştır. belirli bir süre anlaşmalar sona erdi.
3. Davacı iş başvurusunda bulunmamıştır. Yüklenici, sonuçlandırırken gerekli olan belgeleri listelemek zorunda değildi. iş sözleşmesi, ancak kimlik kartının bir kopyası ile sınırlı ve bireysel vakalar- varsa sağlık belgeleri önemli durum iş yapmak ve hizmet vermek.
4. Bir çalışan için sanatçı için işgücü koruması hakkında brifing verilmedi, tulumlar, KKD verilmedi.
5. İle personel icracı yok.
6. Hizmet Atamalarıçıkarılmadı, yerel düzenlemeler sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini etkilemedi.
7. Müşteri için önemliyse, işin sonucu için bir garanti süresi kararlaştırıldı ve uygun türde bir anlaşma yapıldı.
8. Ücretsiz program, tatil yok, ücretsiz hastalık izni.

Mahkemeler ayrıca iç çalışma düzenlemelerini, çalışanlar için çalışma ve dinlenme programlarını ve tartışmalı bir süre için zaman çizelgelerini de inceler. Tüm koşulların toplu olarak değerlendirilmesi, mahkemenin, işin veya emeğin yerine getirilmesi için bir sözleşme yapılıp yapılmadığı, taraflar arasındaki ilişkinin niteliğinin ne olduğu sonucuna varmasına izin verir.