SÖZLEŞME № _____

yürütme için söküm işleri ____________________

Moskova "___" __________ 201___

Bireysel Girişimci ______________________________, bir yanda bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan Sertifikaya dayalı olarak hareket eder ve ____________________________________, ikamet yeri: __________________ ____________________, pasaport: ________ ____________________________________________ tarafından verilmiş, ___________________, bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır " Öte yandan, topluca "Taraflar" olarak anılacak olan, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici bu Sözleşmeye ekli listeye (Ek No. 1) uygun işler yaparak ________________________________________________________________________________________ adresindeki söküm işlerini gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

1.2. Müşteri, işin sonucunu kabul etmeyi ve bu Sözleşmenin 1.1. paragrafında belirtilen Yüklenici tarafından yapılan iş için ödeme yapmayı taahhüt eder.

2. SÖZLEŞMENİN FİYATI VE İŞİN İFADE ŞARTLARI

2.1. 1 No'lu Ek uyarınca bu Sözleşme kapsamındaki işin sözleşmeye dayalı fiyatı ________________________________________ (____________) ruble'dir.

2.2. Bu Sözleşmeyi imzalarken, Müşteri, Ek No. 1'e göre %30 oranında, __________________________ (_____________) ruble tutarında avans ödemesi yapar. peşin listeleyerek Para Yüklenicinin Sözleşmede belirtilen mutabakat hesabına 3 (üç) içinde bankacılık günleri Anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren. Avansın ödenmemesi durumunda sabit zaman bu Sözleşme feshedilmiş sayılır. Cari hesapta değişiklik olması durumunda Yüklenici bir gün içinde yazı Cari hesabın yeni ayrıntılarını belirterek Müşteriyi bu konuda bilgilendirin. Aksi takdirde, Müşteri tarafından bu Sözleşmede belirtilen Yüklenici hesabına para transferi ile ilgili tüm riskler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

2.2. Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalarken, Ek 1'e göre, bu Sözleşmeyi imzaladığı gün nakit olarak __________________________ (_____________) ruble tutarında %30'luk bir avans öder.

2.3. Son Yerleşimler Müşteri ile Yüklenici arasında işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işler için, İş Kabul Belgesinin (Ek No. 2) imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) banka günü içerisinde tamamlanan ve teslim edilen işlerden avans ödemesi yapıldı.

2.3. İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için Müşteri ile Yüklenici arasında nihai mutabakat, İş Kabul Belgesinin (Ek No. 2) imzalandığı gün tamamlanan ve teslim edilen iş için peşin olarak peşin olarak yapılır.

2.4. Nihai ödemede gecikme olması durumunda, Müşteri, geciken her gün için vadesi geçmiş tutarın %0,1'i, ancak vadesi geçmiş ödeme tutarının %10'unu geçmeyecek şekilde Yükleniciye ceza ödeyecektir.

2.5. Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmesi, yalnızca aşağıdakilerle bağlantılı olarak mümkündür. önemli ihlaller Müşteri tarafından bu Sözleşmenin şartlarından veya mücbir sebep hallerinin (mücbir sebep) ortaya çıkması nedeniyle.

2.6. 1 No'lu Ek'e göre işin tamamlanma süresi, avans ödemesinin alındığı günü takip eden günden itibaren __________ (__________) takvim ayı(ları) (günleri)'dir. Teknolojik gereklilik nedeniyle, şartlar karşılıklı anlaşma ile değiştirilebilir ve Ek Anlaşma şeklinde yazılı olarak yapılabilir.

2.7. Bu Anlaşma kapsamındaki işin yürütülmesi sırasında, tahminde belirtilmeyen bir işin yapılmasının gerekli olduğu tespit edilirse, Taraflar, ek iş kapsamını gerçekleştirmek için yeni şartlar, maliyet ve prosedür üzerinde yazılı olarak anlaşırlar. Ek Sözleşme şeklinde düzenlenir.

2.8. Ulusal Bayram Rusya Federasyonu performans süresine dahil değildir. Bu Sözleşme kapsamındaki çalışma bu tatillere düşerse, işin ifa süresi bu tatillerin süresi kadar artar.

3 . TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Müşteri şunları taahhüt eder:

3.1.1. Yüklenicinin işi için bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak zamanında ödeme yapın.

3.1.2. kabul et dolu Bu Sözleşme uyarınca ifa kalitesi ve gerçekleştirilen işin hacmi ile ilgili herhangi bir haklı iddia olmaması koşuluyla, Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş.

3.1.3. Yükleniciye işin performansı için ilk verileri sağlayın.

3.1.4. Yükleniciye işin ifasında gerekli yardımı sağlamak.

3.1.5. Geri Ödeme Yüklenicisi ek harcamalar Yüklenicinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle işin performansına ilişkin ilk verilerdeki bir değişiklikten kaynaklanan.

3.2. Yüklenici şunları taahhüt eder:

3.2.1. GOST, SNiP ve yangın güvenliği standartlarının gerekliliklerine uygun olarak, bu Sözleşmenin 1 No'lu Ekinde belirtilen çalışmaları eksiksiz ve belirtilen süre içinde gerçekleştirin.

3.2.2. İşin yapılması veya işin teslimi ve kabulü sırasında tespit edilen eksiklikleri masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırmak.

3.2.3. Her şeyden önce, GOST, SNiP ve yangın güvenliği standartlarının gerekliliklerine rehberlik edin.

3.2.4. İşin ilerlemesini yavaşlatan veya işin daha fazla devam etmesini imkansız hale getiren durumların ortaya çıkması konusunda Müşteriyi derhal uyarın.

3.2.5. Müşteriyi, özel talebi üzerine, bu Sözleşmenin uygulanmasındaki işlerin durumu hakkında bilgilendirin.

3.2.6. Müşteri ile ilgili bilgileri ve yapılan işin maliyetini yasal dayanak olmaksızın üçüncü şahıslara açıklamayın.

3.2.7. İşin tamamlanmasının ardından Müşteriye İş Kabul Belgesini verin (Ek No. 2).

3.3. Müşteri şu haklara sahiptir:

3.3.1. Yüklenici tarafından erken tamamlanması durumunda, işi kararlaştırılan fiyattan kabul edin ve ödeyin.

3.3.2. Bu Sözleşme ile sağlanan diğer hakları kullanmak ve Mevcut mevzuat Rusya Federasyonu.

3.4. Yüklenicinin hakkı vardır:

3.4.1. Müşteri ile anlaşarak bu Sözleşme kapsamındaki işleri planlanandan önce teslim etmek.

3.4.2. Bu Sözleşme kapsamındaki işleri gerçekleştirmeleri için üçüncü şahısları görevlendirin.

3.4.3. İşin yapılması sırasında elde edilen fotoğraf ve video materyallerini, reklam amaçlı ve basılı ve diğer yayınların hazırlanmasında, Müşteri ile ek bir anlaşma yapmadan, Müşteri ve yapılan işin maliyeti hakkında bilgi vermeden kendi takdirinize bağlı olarak kullanın.

3.4.4. Bu Anlaşma ve Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından sağlanan diğer hakları kullanın.

4. ONAY PROSEDÜRÜ

4.1. İşlerin listesinin, işlerin maliyetinin ve işlerin ifa şartlarının koordinasyonu, Yüklenicinin ____________________________________________________________________ adresindeki ofisinde gerçekleştirilir.

4.2. Koordinasyon ek liste işler, ek iş maliyetleri ve son teslim tarihleri ek iş Müşterinin önerisi üzerine ortaya çıkan, Sözleşmenin ifa sürecinde, Yüklenicinin ofisinde ____________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ adresinde gerçekleştirilir.

5. TAMAMLANAN İŞLERİN TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİ

5.1. Müşteri, İş Kabul Belgesini (Ek No. 2) imzaladıktan sonra bu Sözleşme ile sağlanan işler tamamlanmış sayılır. Müşteri, işin tamamlandığı gün, işin teslimi üzerine, işin şahsen kabulüne dayalı olarak İş Kabul Belgesini imzalamak veya işi kabul etmeyi gerekçeli olarak reddetmekle yükümlüdür.

5.2. İşin sonuçlarını Müşteri'ye aktarırken, Taraflar Ek No.'ya uygun olarak İş Kabul Belgesini imzalarlar. kabul edilen sonuç __________ (ay) içinde çalışır.

5.3. Ne zaman gerekçeli retİşlerin Müşteri tarafından kabulünden itibaren Taraflar, ikili hareket bunların uygulanması için gerekli iyileştirmelerin ve son tarihlerin bir listesi.

6. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

6.1. müşteri ayılar tam sorumluluk onaylanmış eser listesi için Bu işlerin koordinasyonuna ilişkin tüm doğrudan ve dolaylı masraflar Müşteri'ye aittir.

6.2. Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tamamen veya kısmen yerine getirmeme durumunda, bu tür bir başarısızlık mücbir sebep hallerinden (mücbir sebep) kaynaklanıyorsa, sorumluluktan tamamen muaftır. Taraf, mücbir sebebin ortaya çıktığını ve sona erdiğini diğer Tarafa yazılı olarak bildirecektir.

6.3. İş teknolojisinin ihlali durumunda Yüklenici sorumlu olacaktır.

6.4. Yüklenici, işlerde kullanılan malzemelerin kalitesinden sorumludur.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7.1. İşbu Sözleşme metninde çözüme kavuşturulmamış konularda Taraflar arasında doğabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, mevcut mevzuat temelinde müzakereler yoluyla çözülecektir. Talep emri gereklidir. Müşteriden gelen talep adresine gönderilmelidir. E-posta Müteahhit. Yüklenici'nin talebi Müşteri'nin e-posta adresine gönderilmelidir. Müşteri ve Yüklenici'nin e-posta adresleri bu Sözleşme'nin 12. bölümünde (Tarafların detayları ve imzaları) belirtilmiştir. Bir talebe cevap verme süresi 10 (on) iş günüdür.

7.2. Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, bu Sözleşmenin uygulanmasından veya onunla bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar mahkemede çözülecektir. genel yargı Davacının bulunduğu yerde, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına uygun olarak, mahkeme öncesi (talep) prosedürüne uygun olarak. Mahkemenin kararı nihai olacak ve her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır.

8. SÜRE VE FESİH

8.1. Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Taraflar yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdikten sonra geçerliliğini kaybeder, Antlaşma tarafından öngörülen.

8.2. Müşteri, Sözleşme'nin akdedildiği tarihten itibaren 3 (üç) banka günü içinde (işbu Sözleşme'nin 2.2. maddesi) avans ödemesini yapmazsa Sözleşme feshedilmiş sayılır.

8.3. Mücbir sebep hallerinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde Taraflar işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir ve bu durumda Taraflardan hiçbiri tazminat talep etme hakkına sahip değildir (işbu Sözleşmenin 9.5 maddesi).

8.4. Taraflar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatında öngörülen şekilde bu Anlaşmayı feshetme hakkına sahiptir.

9. KUVVETLİ ÖNEMLİ OLAY

9.1. Taraflar, bu Sözleşme ile öngörülen yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden, bu tür bir yerine getirmemenin mücbir sebep halleriyle ilgili olması durumunda sorumlu olmayacaktır.

9.2. Mücbir sebep olarak, Taraflar aşağıdaki gibi durumları anlarlar: depremler, yangınlar, sel vb. doğal afetler, salgın hastalıklar, kazalar, patlamalar, düşmanlıklar ve Tarafların Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememelerine neden olan mevzuat değişiklikleri.

9.3. Mücbir sebep halleri nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelen Taraf, meydana geldiği andan itibaren, bu koşulların meydana geldiğini belgeleyen belgeleri ekleyerek diğer Tarafa yazılı olarak bildirir.

9.4. Mücbir sebep halinin, işbu Sözleşmede belirlenen süre içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilmesini doğrudan etkilemesi halinde, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, ilgili durumun süresi ile orantılı olarak, ancak 2 (iki) ayı geçmemek üzere uzatılır.

9.5. Mücbir sebep hallerinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde, Taraflardan her birinin bu Sözleşmeyi feshetme hakkı vardır ve bu durumda Taraflardan hiçbiri tazminat talep etme hakkına sahip değildir.

9.6. Mücbir sebep hallerinin varlığının ve süresinin kanıtı, yetkililerin ilgili yazılı belgesidir. Devlet gücü Rusya Federasyonu.

10. BU SÖZLEŞMENİN HÜKÜMLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

10.1. Bu Anlaşmanın şartları her iki Taraf için de eşit derecede bağlayıcı olacaktır ve Tarafların karşılıklı mutabakatı ile değiştirilebilir veya ilave edilebilir. zorunlu çizim yazılı belge(sözleşme ekleri).

10.2. Tarafların imzaları ile onaylanan her türlü elektronik yazışma, bu Sözleşme ile geçerli olarak kabul edilir ve yürürlüğe girer.

11. DİĞER ŞARTLAR

Bu Anlaşmanın zorunlu ekleri şunlardır:

11.1. Yapılan işin listesi, maliyeti ve şartları (Ek No. 1).

11.2. İş kabul belgesi (Ek No. 2);

Bu Sözleşme iki nüsha halinde, içerik olarak aynı ve aynı yasal güç biri Yükleniciye, biri Müşteriye devredilmiştir.

12. DETAYLAR VE TARAFLARIN İMZALARI

EK No. 1

Sözleşme No. _______

"___" den __________ 201__

YAPILAN İŞLERİN LİSTESİ, MALİYETİ VE ŞARTLARI

Adres: ________________________________________________________________________________________

1. Öğelerin listesi

Elementler	Tam olarak değil
Temel
duvarlar
örtüşmeler
Çatı
pencere
kapılar
katlar
tavanlar
Merdivenler
Elektrikçi
sıhhi tesisat
Isıtma sistemi
Fırın / şömine
Anten
Güvenlik sistemi
B-B-Q
Çit, kapı, kapı
Diğer unsurlar:

2. Vakıf

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

3. Duvarlar

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

4. Bindirmeler

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

5. Çatı

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

6. Pencereler

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

7. Kapılar

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

8. Katlar

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

9. Tavanlar

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

10. Merdiven

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

11. Elektrik

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

12. Sıhhi Tesisat

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

13. Isıtma sistemi

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

14. Fırın / şömine

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

15. Anten

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

16. Güvenlik sistemi

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

17. Barbekü

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

18. Çit, kapı, kapı

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

19. Diğer öğeler

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Fiyat: ___________________________________________________________________________________

Son tarih: _____ gün, başlangıç ​​tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________

20. TOPLAM: _____________________ (____________________________________________________________) ruble.

TARAFLARIN İMZALARI

EK No. 2

Sözleşme No. _______

"___" den __________ 201__

İŞ KABUL EYLEMİ

Bireysel girişimci ____________________________________________________________, bir yanda bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacak olan Sertifikaya dayalı olarak hareket eder ve ____________________________________, ikamet yeri: ____________________ __________________________________, pasaport: ______________________________ ______________ ____________________________________________________________, bundan sonra " Müşteri" ise, bu Yasayı aşağıdaki hususlarda imzalamıştır:

1. Ek 1'de belirtilen tüm işler eksiksiz ve zamanında tamamlanmıştır.

2. Belirtilen işler, Müşteri'nin ________ No'lu Sözleşme ve 1 No'lu Ek'te belirlenen gereksinimlerine uygundur.

3. Yapılan tüm işler için Müşteri'nin Yükleniciden herhangi bir talebi yoktur.

4. Bu kanun, biri Yüklenici tarafından, ikincisi Müşteri tarafından tutulan 2 nüsha halinde düzenlenir.

TARAFLARIN İMZALARI

Belge bölümü: Örnek Belgeler , Sözleşmeler

Yıkım işleri için örnek bir sözleşme aşağıda sunulmuştur:

yıkım işleri için sözleşme

G. __________ __________

Genel Müdür __________ tarafından temsil edilen LLC "__________", Şart'a dayanarak hareket eder, bir tarafta bundan sonra "MÜŞTERİ" olarak anılacaktır ve LLC "__________" direktör __________ temelinde hareket eder. Bundan böyle "YÜKLENİCİ" olarak anılacak olan ve __________ serisi __________ tarih ve __________ sicil numarasına sahip üretim ve inşaat faaliyetleri için ruhsata sahip olan tüzük ise aşağıdakiler için bu sözleşmeyi akdetmiştir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU.
1.1. MÜŞTERİ talimat verir ve YÜKLENİCİ, __________ adresindeki (bundan böyle İşler olarak anılacaktır) bulunan arsa üzerinde __________ sökümünü gerçekleştirme yükümlülüğünü üstlenir.
__________ demontajı YÜKLENİCİ tarafından __________ tarihinden sonra yapılacaktır.
Bu sözleşme kapsamındaki işin adı, kapsamı ve maliyeti, bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan tahminde belirtilmiştir (Ek No. 1).
Bu Sözleşme kapsamındaki çalışmalar, mevcut SNiP'ler ve GOST'lerin yanı sıra __________ (bu Sözleşmenin Ek No. ___) uyarınca yürütülür.
1.2 YÜKLENİCİ, bu Sözleşmenin 1.1 maddesinde belirtilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder. kendi başına veya bu Anlaşmanın hükümlerine uygun olarak ve Ekleri temelinde ilgili taşeronların kuvvetleri tarafından.

2. İŞ MALİYETİ.
2.1 Bu Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti pazarlık edilebilir, bu Sözleşmenin tahmini (Ek No. 1) ve sözleşme fiyatına ilişkin anlaşma protokolüne (Ek No. 2) göre belirlenir ve %18 KDV dahil __________ 'dir. - __________

3. ÖDEME PROSEDÜRÜ.

3.1. Bu Sözleşme kapsamında yapılan iş için MÜŞTERİ ile YÜKLENİCİ arasındaki hesaplama aşağıdaki şekilde yapılır:
3.1.1. Müşteri, Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) bankacılık günü içinde, KDV dahil __________ olan __________ olan İşlerin toplam maliyetinin %50'si tutarındaki bir avans ödemesini Yükleniciye aktarır.
3.2. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için nihai ödeme, Müşteri tarafından aşağıdakilerden sonra yapılır:
- Sözleşme kapsamındaki işin kabulü sırasında tespit edilen kusurların giderilmesi de dahil olmak üzere, bu Sözleşme kapsamındaki tüm işlerin yerine getirilmesi;
- KS-2 şeklinde yapılan işin kabul belgesinin Müşteri tarafından imzalanması;
- KS-3 şeklinde yapılan işin maliyeti sertifikasının sunulması,
10 (On) banka günü içinde Yüklenicinin uzlaştırma hesabına para aktararak.
3.3. Müşterinin talimatı veya onayı ile gerçekleştirilen ek işlerin maliyeti, bu Sözleşmeye ek sözleşmelerde Taraflarca belirlenir.
3.4. Yüklenici tarafından işbu Sözleşmeye ek bir anlaşma ile teyit edilmeyen iş hacmi ve maliyetinin fazlası, Müşterinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanmaması koşuluyla Yüklenici tarafından ödenecektir.

4. İŞİN PERFORMANS ŞARTLARI.
4.1. İşe başlama tarihi, avans ödemesinin (Sözleşmenin 3.2. maddesi) YÜKLENİCİ'nin uzlaştırma hesabına aktarıldığı tarihtir.
4.2 İşin ifa süresi, işin başlama tarihinden itibaren 45 takvim günüdür. takvim planı işin performansı (Ek No. 3)

5. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.
5.1. YÜKLENİCİ'nin Yükümlülükleri:
Bu Sözleşme kapsamındaki işleri gerçekleştirmek için YÜKLENİCİ aşağıdakileri taahhüt eder:
5.1.1. Tüm söküm işlerini __________ işbu Sözleşmenin öngördüğü miktar ve süreler içerisinde gerçekleştirerek yapılan işi ve tesisi MÜŞTERİ'ye zamanında teslim etmek.
5.1.2. Sağlamak:
- işin belgelere, bu Anlaşma ile belirlenen iş üretimi için son tarihlere ve bina kodları ve yönetmeliklerine tam olarak uygun olarak yapılması;
- teknik belgelere uygun olarak tüm işlerin performans kalitesi ve mevcut düzenlemeler ve teknik koşullar;
- işin kabulü sırasında tespit edilen eksikliklerin ve kusurların zamanında giderilmesi.
5.1.3. __________ ile __________ yargı yetkisi altındaki arsa üzerinde çalışmanın zamanını, şartlarını, koşullarını ve gerekirse, masrafları kendilerine ait olmak üzere ve kendi başlarına, geçici yapıları ve yerlerini inşa etme olasılığını kabul edin.
5.1.4. İnşaat sırasında şantiyede yürütmeyi sağlamak gerekli faaliyetler güvenlik, üçüncü şahıslara zarar vermenin önlenmesi.
5.1.5. Sözleşme konusu işin bitimini ve kabulünü takip eden beş gün içinde MÜŞTERİ'ye yazılı olarak bildirir.
5.1.6. Derhal MÜŞTERİ'ye haber verin ve kendisinden talimat alana kadar aşağıdakilerin tespiti halinde çalışmayı askıya alın:
- MÜŞTERİ için işin gerçekleştirilme yöntemiyle ilgili talimatlarının yerine getirilmesinin olası olumsuz sonuçları;
- gerçekleştirilen işin sonuçlarının uygunluğunu veya gücünü tehdit eden veya zamanında tamamlanmasını imkansız kılan YÜKLENİCİ'nin kontrolü dışındaki diğer durumlar.
5.1.7. YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ'nin talimatlarına, çevre koruma ve iş güvenliği için Tarafları bağlayıcı şartların ihlaline yol açabilecekse, uymaya yetkili değildir.
5.1.8. ALT YÜKLENİCİLER'in bu sözleşme kapsamındaki işlerin ifasına dahil olması durumunda, ifa etmeme veya uygunsuz yürütme sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir. ALT YÜKLENİCİLERİN bu sözleşme kapsamındaki işlerin ifasına katılımı yalnızca aşağıdaki esaslara göre gerçekleştirilir: Yazılı onay MÜŞTERİ.
5.1.9. MÜŞTERİ __________ kW dahilinde bir elektrik bağlantı noktası sağlar. Bağlantı YÜKLENİCİ pahasına yapılır.
5.1.10. YÜKLENİCİ tarafından teslim edildikten sonra yönetici belgeleri MÜŞTERİ __________.
5.1.11. Bu Sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmek.

5.2. MÜŞTERİ'nin Yükümlülükleri.
Bu Sözleşmeyi uygulamak için MÜŞTERİ şunları taahhüt eder:
5.2.1. Bu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde YÜKLENİCİ'ye devir tasarım ve tahmin belgeleri ve Sökme Planı __________.
5.2.2. YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilen işi bu Sözleşmede belirtilen şekilde kabul edin ve ödeyin.
5.2.3. Sözleşme kapsamındaki işin yürütülmesinin ilerlemesini ve zamanlamasını izleyin.
5.2.4. İşin ilerlemesini kontrol etmek ve denetlemek ve yapılan işi kabul etmek için MÜŞTERİ'nin sorumlu bir temsilcisini atayın.
5.2.5. Bu sözleşmenin diğer maddelerinde belirtilen tüm yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmek.

6. TAMAMLANAN İŞLERİN TESLİMİ VE KABUL EDİLMESİ.
6.1. MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ'nin teslime hazır olduğuna dair mesajını aldıktan sonra üç gün içinde yapılan işi kabul etmeye başlar.
6.2. YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ'nin katılımı ile iş sonuçlarının kabulünü organize eder ve gerçekleştirir. Yapılan işin teslimi ve kabulü KS-2 şeklinde yapılan işe ait Kabul Belgesinin Taraflarca imzalanması ile gerçekleştirilir.
6.3. MÜŞTERİ, İş Kabul Belgesini imzalamayı reddederse (Sözleşmenin 6.2. maddesi), Belgenin alındığı tarihten itibaren on gün içinde YÜKLENİCİ'ye gerekçeli ret göndermekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ, tespit edilen yorumları elendikten sonra, yeni Kanun ve MÜŞTERİ'ye gönderir. YÜKLENİCİ, KS-2 şeklinde yapılan işin kabul belgesinin Taraflarca imzalanmasından sonra, MÜŞTERİ'ye KS-3 şeklinde yapılan işin maliyeti ve maliyetlerine dair bir belge imzalaması için sunar.
6.4. YÜKLENİCİ, kendisi tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirilen işin sonucunun kabulünün başlamasından 2 gün önce, devredilen belgelerin yapılan fiili işe uygunluğunun yazılı olarak teyit edilmesiyle birlikte, bitmiş belgelerin iki nüshasını MÜŞTERİ'ye devreder.

7. MALZEME VE EKİPMAN TEMİNİ.
7.1. YÜKLENİCİ, madde 1.1'de atıfta bulunulan işi gerçekleştirmek için gerekli malzeme kaynaklarını inşaata sağlama yükümlülüğünü üstlenir. teknik belgelere veya YÜKLENİCİ'nin teslimat programına göre.

8. SÖZLEŞMENİN PERFORMANSI ÜZERİNDE KONTROL VE DENETİM.
8.1. MÜŞTERİ, YÜKLENİCİ tarafından gerçekleştirilen işin ilerleyişi ve kalitesi, uygulama takvimine uygunluğu ve YÜKLENİCİ tarafından kullanılan malzemelerin kalitesi üzerinde kendi adına teknik gözetim ve kontrol uygulayan sorumlu temsilcisini tayin eder.
8.2. YÜKLENİCİ, tüm ilerlemeyi yansıtan bir iş ilerleme günlüğü tutar gerçek üretim işlerin yanı sıra MÜŞTERİ ile YÜKLENİCİ arasındaki ilişkide önemli olan işlerin ifası ile ilgili tüm gerçek ve koşullar.
8.3. MÜŞTERİ, işin yürütülmesi üzerinde kontrol uygulayarak, YÜKLENİCİ'nin operasyonel ve ekonomik faaliyetlerine müdahale etmez.

9. TARAFLARIN SORUMLULUĞU.
9.1. Bu Anlaşma uyarınca, Taraflar, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmekten sorumludur.
9.2. YÜKLENİCİ'nin Sözleşme kapsamındaki işin maliyetinde artışa neden olan ve Tarafların ilgili ek sözleşmesi ile teyit edilmeyen işlerin ifası, masrafları YÜKLENİCİ tarafından kendisine ait olmak üzere ödenecektir.
9.3. YÜKLENİCİ'nin kusuru nedeniyle işin teslimi 10 (on) günden fazla gecikirse, YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ'ye %0,1 (yüzde bir sıfır noktası) tutarında ceza şeklinde ceza ödeyecektir. yükümlülüklerin fiilen yerine getirildiği tarihe kadar her gecikme günü için bu Anlaşmanın değeri.
9.4. İşin aşamaları için Kabul Belgesi ile belirlenen eserdeki kusurların giderilmesine ilişkin sürelere uyulmaması durumunda, YÜKLENİCİ, MÜŞTERİ'nin talepte bulunduğu günden başlamak üzere, eksik mal bedelinin %1'i oranında para cezası öder. üzerinde çalışma yapıldı ayrı sahne kusurların fiilen ortadan kaldırıldığı tarihe kadar her gecikme günü için çalışır.
9.5. Cezanın ödenmesi, Tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.
9.6. Tamamlanmış ve ödemede gecikme için kabul edilen eserler MÜŞTERİ, gecikme gününü takip eden ilk banka gününden başlamak üzere tüm gecikme süresi için yapılan ücretsiz işin bedelinin %0,05'i, ancak maliyetin %10'unu geçmemek üzere YÜKLENİCİ'ye ceza öder. Sözleşme kapsamındaki tüm işlerin Bu fıkra hükümleri avans ödemelerine uygulanmaz.
9.7. Taraflardan herhangi birinin kusuru nedeniyle bu Sözleşme kapsamındaki inşaat ve montaj işleri sonucunda üçüncü bir şahsa verilen zarar, suçlu tarafça tazmin edilecektir.

10. ZORUNLU ÖNEMLİ ŞARTLAR.
10.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluktan kurtulurlar. doğal olaylar, dış nesnel faktörlerin eylemleri ve diğer mücbir sebep koşulları, bu koşullar bu Sözleşmenin yürütülmesini doğrudan etkiliyorsa, bu koşullar süresince.
10.2. Mücbir sebep hallerinin bir sonucu olarak, taraflardan birine göre inşaat önemli bir hasara uğradıysa, bu taraf diğerine bildirimde bulunmakla yükümlüdür, bundan sonra taraflar inşaatın devamının fizibilitesini tartışmak ve kabul etmekle yükümlüdür. imzalandığı andan itibaren bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelen veya Sözleşmeyi feshetme prosedürünü başlatan yeni şartların, prosedürlerin ve maliyetlerin zorunlu olarak belirtildiği ek bir anlaşma.

11. TARAFLAR ARASINDAKİ UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ.
11.1. tartışmalı konular Bu sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan müzakereler yoluyla çözülecek ve ortaya çıkan sözleşmeler, taraflarca ek bir anlaşma veya imzalandığı andan itibaren bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası haline gelen bir protokol ile mutlaka belirlenecektir. .
11.2. Çözülmemiş anlaşmazlıklar, Nizhny Novgorod Bölgesi Tahkim Mahkemesinde değerlendirmeye tabidir.

12. SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN FESHİ.
12.1. MÜŞTERİ aşağıdaki durumlarda sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir:
- YÜKLENİCİ tarafından Müşterinin kontrolü dışındaki nedenlerle işin başlamasının 15 günden fazla gecikmesi;
- sistematik ihlal YÜKLENİCİ tarafından işin yapılması için son teslim tarihlerinin, işin tamamlanması için son teslim tarihinin 30 günden fazla artmasına neden olması;
- YÜKLENİCİ tarafından işin kalitesine ilişkin gerekliliklere uyulmaması;
- İnşaat faaliyetleri için ruhsatların iptali, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde devlet organlarının diğer eylemleri, YÜKLENİCİ'yi iş yapma hakkından mahrum bırakmak.
12.2. YÜKLENİCİ aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir:
- mali iflas MÜŞTERİ veya yaptığı iş için 15 günden fazla bir süre için avans ödemesi ve uzlaşma gecikmesi
- MÜŞTERİ tarafından, YÜKLENİCİ'nin kontrolü dışındaki nedenlerle 20 günü aşan bir süre için işin ifasının askıya alınması.

13. ÖZEL ŞARTLAR.
13.1. Taraflar, belgelerde yer alan bilgileri açıklamamayı, aktarmamayı veya başka bir şekilde üçüncü kuruluş ve kişilere sunmamayı taahhüt ederler. ortak faaliyetler her iki tarafın da yazılı izni olmadıkça, bu Sözleşme kapsamındaki taraflar.
13.2. Sözleşme, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesine kadar geçerlidir.
13.3. ile ilgili değişiklik ve ilaveler temel koşullar maliyet ve çalışma şartları dahil olmak üzere, ek sözleşmeler şeklinde yazılı olarak akdedilmesi ve her iki tarafça imzalanması halinde geçerli sayılır.
13.4. Bu Sözleşmeyi gerçekleştirirken, taraflara mevzuat ve düzenlemeler Rusya Federasyonu.
13.5. Sözleşmede belirtilen tüm uygulamalar sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
13.6. Bu anlaşma, her biri eşit yasal güce sahip olan iki nüsha halinde yapılır.
TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE DETAYLARI.

onarım ve inşaat işleri için bundan böyle "olarak anılacaktır" temelinde hareket eden bir kişide Müteahhit”, bir yandan ve temelinde hareket eden kişide, bundan böyle “ olarak anılacaktır. Müşteri”, diğer taraftan, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır, işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir, bundan böyle “Taraflar” olarak anılacaktır. Antlaşma" aşağıdakiler hakkında:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici, sözleşmeli iş tanımına göre Müşteri'nin yerinde, adresinde onarım ve inşaat işleri yapmak için son tarih ( Proje belgeleri), Ek 1'de verilen tahmin ve Müşteri, Yüklenici için oluşturmayı taahhüt eder. gerekli koşullar işi yapmak, yapılan işi kabul etmek ve sözleşme bedelini ödemek.

1.2. Bu sözleşmenin konusu olan iş türleri, işin kapsamı, işin birim fiyatları, tahmine göre belirlenir (bu sözleşmenin 1 No'lu Ek'i) ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.

1.3. Bu sözleşme kapsamındaki tüm işler, Yüklenici tarafından Rusya Federasyonu mevzuatına, genel kabul görmüş mesleki standartlara ve benzer koşullar altında bu tür hizmetlerin sağlanmasına ilişkin uygulamalara uygun olarak gerçekleştirilir.

1.4. Sözleşmenin toplam maliyeti, her aşama için yapılan işin fiyatları, malzeme, nakliye, genel giderler ve diğer giderlerin toplamından oluşur ve ruble tutar.

1.5. Bu sözleşme kapsamındaki işin maliyeti, bu sözleşmenin 1 No'lu Ek'ine uygun olarak her aşama için yapılan işin fiyatlarının toplamından oluşur ve ruble tutarındadır.

1.6. Toplam tutar Yapı malzemeleri(hesaplanan maliyetlerine göre), nakliye, genel gider ve diğer ilgili maliyetler ruble'dir.

1.7. İşin maliyeti, yapılan işin kabul sertifikaları (Ek No. 2'de verilmiştir) imzalanırken yapılan fiili iş hacmine ve bu Anlaşmanın Ek No. 1'inde (tahmini) üzerinde anlaşılan oranlara göre belirlenebilir.

1.8. İşlerin ve genel inşaat malzemelerinin maliyeti tartışılabilir ve değişebilir tek taraflı aşağıdaki durumlar dışında tabi değildir:

1.8.1. Müşteri iş tanımını (tasarım projesi) veya diğer tasarım ve teknik belgeleri değiştirmişse;

1.8.2. eğer varsa Ek gereksinimler tarafından iş performansı için yönetim organizasyonu veya binanın diğer işletim organizasyonu;

1.8.3. ek iş ortaya çıkarsa;

1.9. Bu Anlaşmanın maliyeti, Ek 1'de (tahmini) aksi kararlaştırılmadıkça, yalnızca genel inşaat malzemelerini içerir.

1.10. Ek No. 1'de belirtilmeyen tüm ek inşaat ve onarım işleri ve hizmetler, Müşteri tarafından %100 ön ödeme ile ayrıca ödenir.

1.11. Kesme ve kesme (atık) için kaplama malzemelerinin (fayans, porselen taş, laminat, parke, duvar kağıdı vb.) tüketimi % oranında, diyagonal veya balıksırtı döşeme durumunda ise % oranında belirlenir. .

2. İŞİN TAMAMLANMA ŞARTLARI

2.1. İşlerin yürütülmesi, bu sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen tarafların yükümlülüklerine tabi olarak "" 2019 - "" 2019 döneminde beklenmektedir.

2.2. İşlerin üretim programı (GPR) bu anlaşmanın 3 No'lu Ekinde verilmiştir. GPR'de belirtilen terminler kabul edilir, ancak bunların ihlali, Yüklenicinin geç terminler için ceza ödemesine dayanak olamazken, Yüklenici, belirli aşamalar için işin hem başlangıç ​​hem de bitiş tarihlerini ve bunların sırasını değiştirme hakkına sahiptir. etkilemiyorsa, işin seyrindeki aşamalar Genel ifade sözleşmeler.

2.3. İlgili sözleşmelerde belirtilen ek işler ve iş bu sözleşmeye iş kabul işlemleri varsa, süre bu ek işlerin yapılması için harcanan süre kadar uzatılabilir.

2.4. Yüklenici, işbu sözleşmeyi zamanında ifa etmeye başlamaz veya işi, son teslim tarihine kadar tamamlaması açıkça imkansız hale gelecek kadar yavaş ifa ederse, Müşteri, Yükleniciye bir kısmını ödeyerek bu sözleşmeyi ifa etmeyi reddetme hakkına sahiptir. fiili yapılan işin parçası ile orantılı olarak, işin belirlenen fiyatının.

2.5. Yüklenicinin kusuru nedeniyle bu sözleşme kapsamındaki tüm işlerin tamamlanma ve teslimindeki gecikme için Yüklenici, Müşteri'ye % oranında ceza ödeyecektir. toplam tutar iş yığını her gecikme günü için bu Anlaşma kapsamında. Bu durumda, toplam ödeme tutarı, yerine getirilmeyen yükümlülüklerin tutarının % 'sini aşamaz.

2.6. Müşterinin kusuru nedeniyle bu sözleşme kapsamındaki ödeme gecikmesi için Müşteri, her gecikme günü için Yükleniciye bu sözleşme kapsamındaki tamamlanmamış işin toplam maliyetinin %'si tutarında bir ceza ödeyecektir. Bu durumda, toplam ödeme tutarı, yerine getirilmeyen yükümlülüklerin tutarının % 'sini aşamaz.

2.7. Her aşama için yapılan işler, bu sözleşmenin 1 No'lu Ek'ine uygun olarak ödemenin temeli olan ilgili aşama için "Çalışmanın sonucunun kabulü" geçici sözleşmesinin Taraflarca imzalanmasından sonra tamamlanmış sayılır.

3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Müşteri taahhüt eder:

3.1.1. Yüklenicinin işi için bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak zamanında ödeme yapın.

3.1.2. Yükleniciye tamir edilecek binaları zamanında sağlayın.

3.1.3. İşe başlamadan önce tesislerin zamanında üretime hazırlanması onarım işi: mobilya parçalarını çıkarın veya paketleyin, gerekirse zemini örtün, çalışmayı engelleyen nesneleri kaldırın.

3.1.4. için normal koşullar sağlayın İşleri bitirmek: odada elektriğin varlığı, su ile bir su temin sisteminin varlığı ve bağlı bir kanalizasyon sistemi. Bu koşulların yokluğunda, Müşteri, işi bitirmeye başlamadan önce, bu koşulları çalışma için bağımsız olarak düzenlemek veya talimat vermekle yükümlüdür. ek koşullar, bu işi Yükleniciye.

3.1.5. Bu sözleşmenin tüm süresi boyunca, Yükleniciye tamir edilecek tesislere engelsiz erişim sağlayın. Yüklenici temsilcilerinin erişimi, yönetici kuruluşlar, mülk sahiplerinin temsilcileri veya binanın diğer işletici kuruluşları tarafından engellenirse, Yüklenici tarafından işin tamamlanması için son tarih, işin yapıldığı gün sayısı ile orantılı olarak ertelenir. Yüklenici temsilcilerinin boş zamanları.

3.1.6. Yükleniciye onarım için gerekli bitirme "bitirme" malzemelerini zamanında sağlayın veya Ek 1'de (tahmini) sabitlenmesi gereken malzemelerin tedarikini Yükleniciye emanet edin. Müşteri, onarım için gerekli malzemeleri bağımsız olarak sağlarsa, kullanım imkansızlığının hangi koşullardan kaynaklandığını kanıtlamadıkça, yapılan işin kalitesini bozmadan, kendisi tarafından sağlanan malzemelerin kullanılmasının imkansızlığının keşfedilmesinden sorumludur. karşı taraf sorumludur.

3.1.7. Müşterinin Yükleniciye herhangi bir bitirme (kaplama) malzeme ve ekipmanı (örneğin: boyalar, filtreler, musluklar, süpürgelikler vb.) seçmesi, satın alması ve tedarik etmesi talimatı verdiği durumlarda, bu malzeme ve ekipmanların bedelini Yükleniciye ödemek, bir uzmanın inşaat pazarına veya mağazasına %100 ön ödeme ile maliyet teslimatı ve ayrılması.

3.1.8. müşteri varsa başvuru şartları veya tasarım teknik döküman, dahil. tasarım projesinin, tüm değişiklikleri Yüklenici ile koordine etmek ve bu dokümantasyonun güncel versiyonlarını Yükleniciye zamanında sağlamak ve Müşteri tarafından imzalanmış basılı formda onarılan tesislere teslim etmek.

3.1.9. Bu sözleşmeye uygun olarak ifa kalitesi ve ifa edilen işin hacmi ile ilgili herhangi bir haklı iddia olmaması kaydıyla, Yüklenici tarafından yapılan işi tam olarak kabul etmek.

3.1.10. Müşterinin inisiyatifiyle bu sözleşme kapsamındaki işin askıya alınması durumunda, dahil. Müşterinin malzemelerinin yokluğunda, finansal problemler Müşteri, vb., Müşteri, işin sonucunu bir gün içinde kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder, işin daha fazla yeniden başlatılması, işin tamamlanması için yeni son tarihleri, kararlaştırılanları belirtmesi gereken ek bir anlaşma ile resmileştirilmelidir. kalan işin maliyeti ve bu işleri sürdürmenin kararlaştırılan maliyeti.

3.1.11. Tesiste işe başlandığı tarihten itibaren en geç iş günü içerisinde malzemelerin teslimi.

3.1.12. Yüklenici tarafından halihazırda gerçekleştirilen işte değişiklik gerektiren durumlarda, dahil. tasarım projesini değiştirirken, Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin kalitesine ilişkin iddiaların olmaması durumunda, Yüklenici ile kararlaştırılan bu işlerin maliyetini ve ayrıca malzemelerin üretimi için harcanan tüm malzeme ve teslimat maliyetini ödeyin. bu işler.

3.1.13. Bu sözleşmenin süresi boyunca ve ayrıca bu sözleşmenin sona ermesinden sonraki bir yıl içinde doğrudan sözleşmeye dayalı ve sözleşmeye dayalı faaliyetlerde bulunmayınız. mali ilişkiler Yüklenicinin çalışanları (ustabaşı) ile onarım ve inşaat işleri yapmak. Ve Yüklenicinin çalışanının doğrudan Müşteri ile çalışmaya geçmesi durumunda, Müşteriye devredilen her çalışan (ustabaşı) için Yükleniciye ruble ödeyin.

3.1.14. Müşteri, masrafları kendisine ait olmak üzere: bağımsız olarak veya uygun lisanslara sahip kuruluşların katılımıyla, inşaatın yazarın ve teknik denetimini sağlar; inşaat ve teknik uzmanlık yapar; sözleşme kapsamındaki işlerin ifası için gerekli onayları hazırlar ve uygun izinleri alır; Tesisin devrinden sonra veya işin zorunlu olarak durdurulması, Tesisin korunması ve işin sona ermesi durumunda, inşa edilen Tesisin güvenliğinden, ayrıca Yüklenicinin malzeme ve diğer mallarının kabulünden ve güvenliğinden sorumludur. Sözleşme.

3.1.15. Müşteri, üçüncü bir tarafla Sözleşme akdettiğinde mühendislik organizasyonu(temsilci) inşaatın kontrolü ve denetimi için Müşteri, Yükleniciye Gerekli belgeler Yüklenici için eylemlerinin sonuçlarıyla ilgili olarak böyle bir temsilcinin işlevlerini tanımlamak.

3.1.16. Müşteri, diğer inşaat katılımcılarıyla (ayrıca tedarikçiler veya bireysel sanatçılar) Taraflar, Müşteri de dahil olmak üzere inşaat sürecine katılım koşulları üzerinde anlaşmaya varır, bu katılımcılara sağlanmasıyla ilgili olası maliyet ve masrafları Yükleniciye ödemeyi taahhüt eder. gerekli yardım, ortak çalışmanın koordinasyonu, hazırlık ve kontrol önlemlerinin uygulanması. Aynı zamanda, bu kişiler doğrudan Müşteriye karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

3.1.17. Müşterinin eyleminin (eylemsizliğinin) bir sonucu olarak, Sözleşme kapsamındaki çalışmalar askıya alınırsa, Müşteri şunları taahhüt eder:

• Yükleniciye belirlenen bedelin bir kısmını işin durdurulduğu ana kadar tamamlanan iş ile orantılı olarak, o ana kadar yapılan masrafları da dikkate alarak, Sözleşmeyi yerine getirmek için ödemek;
• İşin askıya alınmasından kaynaklanan masraf ve zararları, her gecikme günü için bu sözleşme kapsamında ödenmemiş toplam işin toplam maliyetinin %'si oranında öder. Bu durumda, toplam ödeme tutarı, yerine getirilmeyen yükümlülüklerin tutarının % 'sini aşamaz.

Aynı zamanda, Müşteri şantiyenin korunmasını gerekli görürse, Müteahhit koruma işini reddetme hakkına sahip değildir. İnşaat nesnesinin korunma prosedürü, şartları ve maliyeti Taraflar, yazı, ve koruma çalışmaları için ödeme Müşteri tarafından %100 ön ödeme ile yapılır.

3.1.18. Malların engelsiz taşınması için gerekli koşulları sağlamak inşaat sahası.

3.1.19. Tamamlanan işi, Sözleşme aşamasındaki işin tamamlanmasından sonra en geç gün içinde kabul edin.

3.1.20. Yüklenicinin Müşteri'nin yapı malzemelerini (kaba ve kaplama) daire girişinden kaldırması gerekiyorsa, bu malzemeleri teslim etmeden 12 (on iki) saat önce Yükleniciye haber verin.

3.2. Yüklenici taahhüt eder:

3.2.1. Tesisin inşaata hazır olması durumunda bu sözleşmenin 1 No'lu Ek'ine uygun olarak işi eksiksiz olarak gerçekleştirin;

3.2.2. Müşteri tarafından aşağıdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinden itibaren bir gün içinde Sözleşme kapsamındaki işleri gerçekleştirmeye devam edin:

• sözleşme, görev tanımı veya boyutları olan eskizler kapsamındaki işin yerine getirilmesi için kararlaştırılan ve onaylanan tasarım ve teknik belgelerin Yükleniciye devredilmesi;
• 4. maddede kararlaştırılan avansların ödenmesi;

3.2.3. Sözleşme kapsamında gerekli şantiyeye tedarik: malzemeler, ekipman, ürünler, yapılar, inşaat ekipmanları.

3.2.4. Müşteriyi, işin sonucunun kabulüne ilişkin geçici Kanunlar tarafından kabulü resmileştirilen kritik yapıları, gizli işleri kabul etmeye hazır olduğu konusunda bilgilendirin.

3.2.5. Bu kusurlar Yüklenicinin çalışmasından kaynaklanıyorsa, hem çalışma süresi boyunca hem de çalışma süresi boyunca keşfedilen kusurları masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırır. Garanti süresi Tesisin Müşteriye tesliminden bir yıl sonra Tesisin işletilmesi.

3.2.6. Müşterinin inşaat sırasında yazılı olarak aldığı talimatları, bu talimatlar Rusya Federasyonu mevzuatına, SNIP'lere, bu Anlaşmanın şartlarına aykırı değilse ve Yüklenicinin operasyonel ve ekonomik faaliyetlerine müdahale teşkil etmiyorsa, yerine getirin.

3.2.7. İşin ilerlemesini yavaşlatan veya işin daha fazla devam etmesini imkansız hale getiren durumlarda derhal Müşteriyi bilgilendirin.

3.2.8. Bu sözleşme ve yürürlükteki yasalar tarafından öngörülen diğer yükümlülüklere uyun.

3.3. Yüklenicinin hakkı var:

3.3.1. Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden Müşteriye karşı sorumlu kalırken, üçüncü tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dahil edin. Yüklenici, dahil olduğu alt yüklenicilerin işlerinin eylem ve sonuçlarından kendi sorumluluğunda olduğu gibi sorumludur.

3.3.2. Yüklenici herhangi bir zamanda Sözleşmeyi ifa etmeyi tek taraflı olarak reddetme hakkına sahipken, Yüklenici Müşteri'ye Sözleşmenin mevcut aşamasının bedelinin %'si oranında bir ceza ödemekle yükümlüdür (uygun kabul ve ödeme ile İşin sonucunun Müşterisi) ve inşaatın korunmasının maliyetlerini üstlenir. Ek ücret Eğer gerekirse.

3.3.3. Müşteri tarafından gerçekleştirilen İşler için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde takvim gününden fazla gecikme olması durumunda, Yüklenici, Müşterinin ödeme için yükümlülüklerini yerine getirmesi için son tarihe kadar İşlerin ifasını tek taraflı olarak askıya alma hakkına sahiptir. Bu durumda, bu sözleşmede belirtilen işin ifa süresi, Müşteri'nin ödeme yükümlülüklerindeki gecikme süresi ile orantılı olarak uzatılır.

3.3.4. Müşterinin talebi üzerine ve masrafları Müşteriye ait olmak üzere, Yüklenicinin sorumlu olmadığı kusurları ortadan kaldırın. Yüklenici, kusurların giderilmesinin bu sözleşmenin konusu ile doğrudan ilgili olmaması veya kendi kontrolü dışındaki nedenlerle Yüklenici tarafından gerçekleştirilememesi durumunda bu maddede belirtilen yükümlülüğü yerine getirmeyi reddetme hakkına sahiptir.

3.3.5. Bu işlerin yapılması işin kalitesinde bir kayba neden olacaksa ve Müşterinin ek iş için ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlarda ek iş yapmayı reddetmek.

3.3.6. Müşteri ile anlaşarak nesneyi planlanandan önce teslim etmek.

3.3.7. Müşteriye hem genel inşaat hem de kaplama ("bitirme") dahil malzemeler için ödeme yapmamak. ve Müşteri tarafından bağımsız olarak satın alınmışlarsa, bu sözleşmenin maliyetine dahil olanlar (Ek No. 1).

3.3.8. Müşteri ile mutabık kalınarak, Müşteri'nin tesislerinin fotoğraf ve video materyallerini, Müşteri'nin adı ve yapılan işin adresi hakkında veri yayınlama hakkı olmaksızın bilgilendirme ve reklam amacıyla orada yapılan işlerle birlikte kullanın.

3.3.9. Bu Sözleşme ve geçerli yasa tarafından sağlanan diğer hakları kullanın.

3.4. Müşterinin hakkı var:

3.4.1. Yapılan işin ilerleyişi ve kalitesi, bunların uygulanması için son tarihlere uyulması, Yüklenici tarafından sağlanan malzemelerin kalitesi ve ayrıca Müşteri malzemelerinin Yüklenici tarafından Yüklenici tarafından doğru kullanımı üzerinde herhangi bir müdahalede bulunmadan kontrol ve denetim yapmak. Yüklenicinin operasyonel ve ekonomik faaliyetleri.

3.4.2. Müşteri, Sözleşme'nin fesih bildirimini almadan önce, belirlenen bedelin bir kısmını, işin gerçekleştirilen kısmı oranında Yükleniciye ödeyerek, dilediği zaman tek taraflı olarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu durumda Müşteri, Sözleşmenin feshinden kaynaklanan zararları, Sözleşmenin mevcut aşamasının fiyatının %'si oranında Yükleniciye tazmin etmekle yükümlüdür.

3.4.3. Müşteri, bu sözleşmenin feshinden kaynaklanan doğrudan zararları Yükleniciye tazmin ederek ve Sözleşmenin feshinden sonraki günler içinde Yükleniciye kendi ekipmanını sahadan serbestçe çıkarma fırsatı vererek sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkına sahiptir. . Sözleşmeyi feshetme prosedürü madde 11.8'de belirtilmiştir; 3.4.2; 3.3.2.

3.4.4. İşin sonucunun kendisine tesliminden önce herhangi bir zamanda, bu sözleşmeyi tek taraflı olarak yapmayı reddetmek, Yükleniciye, belirlenen işin bedelinin bir kısmını, Yüklenicinin bildirimi almadan önce yapılan işin kısmıyla orantılı olarak kabul etmek ve ödemek. Müşterinin bu sözleşmeyi yerine getirmeyi reddetmesi ve Yüklenicinin bu Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili fiili maliyetlerini (genel inşaat maliyeti, "bitirme" ve diğer malzemeler, malzemelerin teslimi, malzemelerin boşaltılması, çöp imhası ve diğer maliyetler).

3.4.5. Bu sözleşme ve yürürlükteki yasa tarafından sağlanan diğer hakları kullanın.

4. İŞLER İÇİN ÖDEME PROSEDÜRÜ

4.1. Müşteri, Yüklenici ile aşağıdaki sırayla uzlaşma yapmayı taahhüt eder:

• Ruble olan malzeme maliyeti olmadan, işe başlamadan önce Sözleşme kapsamındaki toplam iş miktarının yüzdesi.
• Sözleşme kapsamındaki toplam malzeme, nakliye, genel gider ve diğer ilgili maliyetlerin (işe başlamadan önce) yüzdesi olan ruble.
• Malzeme maliyeti olmadan, Sözleşme kapsamındaki toplam iş miktarının yüzdesi, (sökme, "kaba" döşemeden sonra mühendislik iletişimi, "kaba" inşaat ve montaj işleri) olan ruble.
• Malzeme maliyeti olmadan, Sözleşme kapsamındaki toplam iş miktarının yüzdesi (inşaat ve montaj işleri ve ekipmanın tamamlanmasından sonra, ruble tutarındaki "bitirme" mühendislik iletişiminin kurulumu.

4.2. Sözleşme kapsamındaki nihai uzlaşma, Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki tüm işleri tamamlamasından ve Tesisi teslim etmesinden sonra, Müşterinin İş Kabul Belgesini (bu sözleşmede belirtilen Müşterinin e-postası dahil olmak üzere) almasından sonraki banka günlerini geçmeyecek şekilde yapılır. ) müşteriye.

4.3. Avans ödemesinin, yapılan işin, malzemelerin veya diğer masrafların ve nihai mutabakatların ödenmesinde banka günlerinden fazla gecikme olması durumunda, Müşteri her gün için toplam sözleşme tutarının %'si oranında Yükleniciye ceza ödemeyi taahhüt eder. gecikme, ancak yerine getirilmeyen yükümlülüklerin tutarının yüzdesinden fazla değil. Yapılan işin veya satın alınan malzemelerin ödemesinde gecikme olması durumunda, Yüklenici, ilgili son teslim tarihini uzatmak suretiyle işi askıya alma hakkına sahiptir.

4.4. Aşağıdaki durumlarda, Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde ortaya çıkan ek işler:

• tasarım ve teknik dokümantasyondaki değişiklikler;
• tasarım ve teknik belgeler arasındaki gerçek tutarsızlık;
• proje belgelerindeki değişikliklerin zamansız bildirilmesi;
• gerçek davranış ihtiyacı;
• Onaylanan Tahmini ile ilgili olarak işin kapsamında bir artışa neden olan, usulüne uygun yapılan işin değiştirilmesi, Yüklenicinin olası ek maliyetleri de dikkate alınarak Yükleniciye %100 ön ödeme ile eksiksiz olarak ödenir ve düzenlenir. Ek anlaşma hacim, maliyet, çalışma şartlarının belirtildiği.

4.5. Ana sözleşme kapsamındaki işin zamanlamasını ve maliyetini bir şekilde etkileyen kararlaştırılan ek işler, bir bütün olarak ana sözleşme kapsamında son teslim tarihlerinde ve aşamalı çalışmanın maliyetinde karşılık gelen bir değişikliğe (ayarlama) yol açar.

4.6. Sözleşmenin fiyatında %'den fazla bir değişikliğe yol açan, Sözleşme ile sağlanan işin niteliğini değiştiren veya ana Sözleşmenin daha fazla yürütülmesini engelleyen ek iş ihtiyacı, revizyonun temelidir. taraflarca yapılan ana Anlaşma ve yeni bir Anlaşmanın imzalanmasına ilişkin müzakereler.

4.7. Müşterinin kusuru nedeniyle belirli bir aşamada işin zamanında tamamlanması mümkün değilse, Yüklenici, belirli bir aşamada işin kısmi performansı için yapılan işin miktarıyla orantılı bir miktarda ödeme talep etme hakkına sahiptir. üzerinde bu aşama.

4.8. Müşteri, Yüklenici tarafından belirli bir iş aşamasını yapmayı reddederse, bu aşamanın tutarı Müşteriye iade edilmez, ancak Müşteri, Yükleniciden bu sözleşmede öngörülmeyen ek inşaat ve onarım işlerini yapmasını talep etme hakkına sahiptir. Bu aşamanın miktarı için.

4.9. Bu sözleşme kapsamındaki tüm onarım ve inşaat çalışmaları süresi boyunca, tüm masraflar toplum servisleri(elektrik, su temini vb.) ve tüm hizmet maliyetleri Yönetim şirketi(bina idaresinin veya mülk sahibinin) - (güvenlik, arazinin düzenlenmesi, asansör kullanımı, bitişik bölgenin temizliği, geçişlerin yapılması, geçici elektrik ve su temininin bağlanması, yangın musluğu ve yangın musluğu takılması yangın söndürücü vb.), Sözleşmede aksi belirtilmedikçe, masrafları Müşteri'ye ait olmak üzere tamamı ödenir.

4.10. Müşteri, ödeme veya malzemelerin teslimat koşullarını aşağıdakilerden daha fazla ihlal ederse, Takvim günleri Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

4.11. Karşılıklı yerleşimler için karşılıklı talepler karşı iddialara mahsup olarak izin verilmez.

5. İŞLERİN TESLİM VE KABULÜ

5.1. İşin kabulü, Yükleniciden işin bir sonraki aşamasının teslimine hazır olduğuna dair bir mesaj (telefon, faks veya e-posta dahil) aldıktan sonraki günler içinde Müşteri tarafından gerçekleştirilir.

5.2. İşin tamamlanmasından sonra tahminin her bir kalemi için kabul edilir. Müşteri, belgelerin alındığı tarihten itibaren birkaç gün içinde, işin sonucunun kabul edildiğine dair imzalı bir belgeyi veya işi kabul etmeyi gerekçeli olarak reddettiğini Yükleniciye göndermekle yükümlüdür.

5.3. İşin sonucunun bir bütün olarak veya bir çalışma aşaması olarak kabul edilmesi, diğer şeylerin yanı sıra, tarafların adını, taraflar adına hareket eden kişilerin bir göstergesini, adın ve kapsamının bir göstergesini içermelidir. yapılan iş, performanslarının kalitesi, Anayasa Mahkemesi -2 ve KS-3'ün genel kabul görmüş standartlarına uygun olarak hazırlanmadığı takdirde işin maliyeti.

5.4. Müşteri'nin (yetkili temsilcisi) işin kabulü için Yüklenici tarafından belirlenen süre içinde gelmemesi veya işin kabulünden kaçınması durumunda, Yüklenici, hacim üzerinde herhangi bir iddianın bulunmadığını belirten tek taraflı bir Beyan düzenler. ve Müşteri tarafında işin kalitesi. Müşterinin talebi üzerine eserlerin incelemeye açılması için olası masraflar, masrafları kendisine ait olmak üzere yapılır.

5.5. Çalışmayı kabul etmeyi gerekçeli bir şekilde reddetmesi durumunda, taraflar gerekli iyileştirmelerin bir listesini ve bunların uygulanması için son tarihi içeren ikili bir eylem düzenler.

5.6. Müşterinin p.p.'ye uymaması durumunda. 5.2-5.4 Yapılan İşlerin Kabul Belgesinin Yüklenici tarafından Müşteriye gönderilmesinden itibaren günlerin geçmesi üzerine, Belgede belirtilen işlerin belirtilen hacimde kabul edilmiş sayılacağı, uygun kalite ve ödenebilir.

5.7. Taraflar, yapılan işteki eksikliklerin tespiti halinde, Yüklenicinin bunları kendi hesabına ve masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldıracağı konusunda öncelikle anlaşmaya varır ve Müşteri'nin bu amaçlarla üçüncü şahısların katılımında ısrar etme hakkına sahip olmadığı sürece. ikna edici sebepler Aynı zamanda, Müşterinin eksikliklerle ilgili iddiaları, ilgili referanslara atıfta bulunularak doğrulanmalıdır. düzenlemeler(veya gerekli talimatlar belirli malzemelerin kullanımı hakkında). Yüklenici, estetik özelliklerini bozmadıkları da dahil olmak üzere, inşaat nesnesinin kalitesini etkilemediğini kanıtladığı takdirde, kendisi tarafından yapılan teknik dokümantasyondaki küçük sapmalardan sorumlu olmayacaktır. Yapılan işte eksikliklerin bulunması ve Makul süre bunları ortadan kaldırmak, Yüklenici ve Müşterinin ikili bir eylemi ile belirlenir.

5.8. Yüklenici, yukarıda belirtilen süre içinde kendi kusuru ile işi ifa etmezse, geciken her gün için toplam iş tutarının %'si oranında, ancak ödenmemiş borçların tutarının %'sinden fazla olmamak üzere bir ceza ödeyecektir.

5.9. İşin sonucunun Yüklenici tarafından teslimi ve kabulü doğrudan Müşteri'ye (Müşteri Temsilcisi) yapılır ve her iki tarafça imzalanan bir sözleşme ile resmileştirilir. İşin Müşteri tarafından kabul edilen kısmının veya tüm işlerin bir bütün olarak ek incelemesi, masrafları kendisine ait olmak üzere Müşteri tarafından gerçekleştirilir.

5.10. Müşteri'nin kendi ihtiyaçları için kullanmasına ve onarımı bir bütün olarak tamamlanmamış olan onarılan binaların bir bölümünün işletilmesine, ancak tesisin bu bölümünün işletmeye alınmasından sonra Yüklenici ile mutabakata varılarak izin verilir. Vaktinden.

5.11. Ne zaman mantıksız reddetme Müşterinin, işin sonucunun geçici bir kabul eyleminin kabulü ve imzalanmasından itibaren, Yüklenici şu haklara sahiptir: bu sözleşme kapsamındaki işin teslimi için son tarihlerin ertelenmesiyle işin daha fazla ifasını askıya alma süresi boyunca. işin durdurulması veya sözleşmenin feshi.

6. GARANTİ

6.1. Yüklenici garantileri yüksek seviye gerçekleştirilen işin kalitesi ve Müşteri ile kararlaştırılan tasarım ve teknik dokümantasyon gereksinimlerine uygunluk.

6.2. Garanti süresi, malzeme ve ekipmanın çalıştırılmasına ilişkin şartlar ve kurallara tabi olarak, yüklenici tarafından gerçekleştirilen işler için bu sözleşme kapsamındaki işin tamamlanmasından sonra belirlenir.

6.3. için talepler Garanti onarımı aşağıdaki durumlarda kabul edilmez:

• garanti süresinin bitiminden sonra;
• onarılan binaların yanlış çalışması durumunda;
• nesnenin normal aşınması ve yıpranması;
• Müşteri tarafından nesnede değişiklik veya kasıtlı hasar;
• Yüklenicinin kontrolü dışındaki nedenlerle, örneğin: binaların çökmesi, gizli inşaat kusurları (üçüncü şahısların faaliyetleriyle ilgili), vb.;
• Yüklenicinin çalışmasının kalitesini etkileyen işe üçüncü şahısların koordinasyonsuz katılımı durumunda.

6.4. Garanti ve Yüklenicinin sorumluluğu, yalnızca tahminde (Ek No. 1) listelenen iş için geçerlidir.

6.5. Yüklenici, garanti süresi içinde tespit edilen eksikliklerin, nesnenin normal aşınması ve yıpranması, alet ve teçhizatın uygunsuz kullanılması, nesnenin Müşteri tarafından uygunsuz şekilde onarılması sonucu meydana geldiğini kanıtlamadığı sürece sorumlu olacaktır. veya onun dahil olduğu üçüncü şahıslar tarafından.

6.6. Bu sözleşme uyarınca, Yüklenici, bu sözleşmenin şartlarına uyması gereken, yapılan işin kalitesinden sorumludur. İşin Yüklenici tarafından sözleşme şartlarından sapma ile gerçekleştirildiği durumlarda, Müşterinin tarafı, kendi takdirine bağlı olarak, Yükleniciden aşağıdakileri talep etme hakkına sahiptir:

6.6.1. Bu anlaşmanın süresi boyunca eksikliklerin ücretsiz olarak giderilmesi;

6.6.2. Bu eksiklikler, bu sözleşmenin tüm süresi boyunca düzeltilmezse, iş için belirlenen fiyatta orantılı bir azalma.

6.7. Bu anlaşmaya göre, sonraki tarihler Yüklenicinin garanti yükümlülükleri ile ilgili tüm eksikliklerin düzeltilmesi:

6.7.1. Bu sözleşme kapsamındaki çalışma süresi boyunca, bu sözleşme kapsamındaki tüm işler ve tüm ek sözleşmeler tamamlanıncaya kadar tüm eksiklikler Yüklenici tarafından giderilir.

6.7.2. Garanti hizmeti süresince, kusurlar, Müşteri'nin talebini aldıktan sonraki iş günleri içinde Yüklenici tarafından giderilir.

6.8. Gerek bu sözleşme kapsamındaki inşaat ve onarım işleri sırasında, gerekse tüm işlerin tamamlanmasından sonra (tüm garanti süresi dahil olmak üzere), Yüklenici malzeme ve ahlaki hasar Müşterinin elektrikli ve sıhhi tesisat cihazlarını ve ekipmanını uygunsuz şekilde kullanmasından kaynaklanan Müşteri ve üçüncü şahıslara.

6.9. Yüklenicinin garanti yükümlülükleri, Müşteri tarafından satın alınan malzemeler kullanılarak yapılan bina yapıları için geçerli değildir.

6.10. Yüklenicinin garanti yükümlülükleri aşağıdaki işleri kapsamaz: sıhhi tesisat armatürleri ve ekipmanlarının kurulması ve ayarlanması ile ilgili, dahil. borulardaki basınç seviyesinin ayarlanması, havalandırma boruları, temizlik suyu temini ve kanalizasyon boruları, Müşteri'nin elektrikli cihazlarının kurulumu ve kullanımı ile ilgili hava kanallarının temizlenmesi, dahil. klimaların doldurulması, bağlanması Ev aletleri, dahil. ocak, fırın, ocak, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi vb.

6.11. Yüklenici, Müşteri'nin yapılan işin kalitesine ilişkin iddialarının geçerliliğini kabul etmeyi reddederse, bu tür iddiaların geçerliliği ancak inşaat ve montaj işlerinin kalitesinin denetlemeye yetkili bağımsız bir laboratuvar tarafından incelenmesi sonucunda tanınabilir. Lisans merkezi tarafından Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin kalitesi.

6.12. Taraflardan herhangi biri, bu tür bir başarısızlık mücbir sebep ve / veya mücbir sebebin sonucuysa, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden tamamen muaftır.

7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

7.1. Metinde çözüme kavuşturulamayan hususlarda taraflar arasında doğabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar bu anlaşma, mevcut mevzuat temelinde müzakereler yoluyla çözülecektir. Talep emri gereklidir. Talep, Yüklenicinin (Müşteri) yasal adresine ve/veya Yüklenicinin (Müşteri) bu sözleşmede belirtilen e-posta adresine gönderilmelidir. Talebe cevap verme süresi iş günüdür.

7.2. Tarafların anlaşmaya varamaması halinde, işbu Sözleşme'nin uygulanmasından kaynaklanan veya bununla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, yürürlükteki mevzuata uygun olarak ön yargılama (talep) usulüne uygun olarak Tahkim Mahkemesinde çözülecektir. Rusya Federasyonu'nun. Mahkemenin kararı nihai olacak ve her iki taraf için de bağlayıcı olacaktır.

8. TARAFLARIN SORUMLULUĞU

8.1. Müşteri, bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından gerçekleştirilen ve resmi onay gerektiren tüm işlerden tamamen sorumludur. uzman ajanslar, dahil. binaların yeniden geliştirilmesi, evin cephesinin değiştirilmesi, pencerelerin montajı, klimalar, panjurlar, harici uydu antenlerinin montajı vb. Bu işlerin koordinasyonuna ilişkin tüm doğrudan ve dolaylı masraflar Müşteri'ye aittir.

8.2. Taraflar, kusurun mevcudiyetinde bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden dolayı mülkiyet sorumluluğunu üstlenirler. Suçlu taraf, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak diğer tarafa maruz kaldığı zararları tam olarak tazmin etmekle yükümlüdür.

8.3. Bu sözleşmede öngörülmeyen diğer tüm hususlarda taraflar, yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. sivil yasa Rusya Federasyonu.

8.4. Taraflardan herhangi biri, bu tür bir başarısızlık mücbir sebep ve / veya mücbir sebebin sonucuysa, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden tamamen muaftır.

9. SÖZLEŞME SÜRESİ

9.1. Bu anlaşma, taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

9.2. İşbu sözleşme, tarafların yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmelerinin yanı sıra, taraflar arasındaki tüm karşılıklı mutabakatların tamamlanması ve Kabul Sertifikalarının imzalanması tarihine kadar geçerlidir.

9.3. Bu Sözleşme, tarafların karşılıklı mutabakatı ile erken feshedilebilir. yazılı bildirim günden az değil.

10. MÜCBİR SEBEP

10.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri halinde, belirtilen koşullar altında olağanüstü ve aşılmaz bir durum (mücbir sebep) tarafından ifalarının engellenmesi durumunda sorumluluktan kurtulurlar.

10.2. Mücbir sebep olarak taraflar, deprem, yangın, sel, diğer doğal afetler, salgın hastalıklar, kazalar, patlamalar, düşmanlıklar ve ayrıca tarafların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olan mevzuat değişiklikleri gibi durumları anlarlar. .

10.3. Taraflardan birinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen mücbir sebep halleri ortaya çıkarsa, bu tür durumların ortaya çıkmasından hemen sonra diğer Tarafı bilgilendirmekle yükümlüdür, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih, orantılı olarak ertelenir. bu tür koşulların geçerli olduğu süre.

10.4. Mücbir sebep ardışık haftalarca devam ederse ve herhangi bir fesih belirtisi göstermezse, bu sözleşme İşveren ve Yüklenici tarafından karşı tarafa bildirimde bulunularak feshedilebilir.

11. DİĞER ŞARTLAR

11.1. Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatına uygun olarak hazırlanan bu anlaşmanın tüm ekleri onun ayrılmaz bir parçasıdır.

11.2. İşbu Sözleşme ve bu sözleşmeye yapılan tüm değişiklikler ve eklemeler, taraflarca imzalanan ve elektronik, faks veya diğer iletişim yoluyla iletilen diğer belgeler yasal güce sahiptir ve bu tür belgelerin öngördüğü sonuçları doğurur. İmzalı belgenin taranmış kopyası yetkili kişi ve (gerekirse) mühürlenerek karşı tarafa e-posta ile iletilmesi de hukuken bağlayıcıdır.

11.3. Bu sözleşmenin imzalanması sırasında, daha önceki tüm müzakereler ve yazışmalar geçersiz hale gelir.

11.4. Bu anlaşma, her bir taraf için birer nüsha olmak üzere iki nüsha halinde yapılır. Her iki kopya da aynı yasal güce sahiptir.

11.5. Yasal adresinizi değiştirirseniz ve banka detayları Taraflar birbirlerine derhal yazılı olarak bildirimde bulunmayı taahhüt ederler. Yüklenicinin banka bilgilerinin değiştirilmesine ilişkin mesajı, Müşteri tarafından işbu sözleşmenin bedelini ödemek üzere, ancak bu tür bir mesajın Müşteri tarafından bu sözleşmede belirtilen ödeme tarihinden en geç iş günü önce alınması durumunda kabul edilir. Aksi takdirde, eski ayrıntılara (adreslere) gönderilen tüm belgeler alınmış kabul edilir.

11.6. Yüklenicinin (ustabaşı dahil) Müşteri ile bu sözleşme kapsamında yapılan işin ilerlemesini (ayarını) görüşmek üzere yaptığı toplantılar Pazartesi - Cuma 9:00 - 20:00 ve Cumartesi 10:00 - Bu günlerin resmi tatil olmaması durumunda saat 18:00'e kadar. Pazar günleri ve resmi tatillerde toplantı yapılmaz. Başka bir zamanda toplantı yapılması gerekirse, Taraflar, Yüklenicinin imkanlarını da göz önünde bulundurarak bu hususta mutabık kalacaklardır.

11.7. Müşterinin veya üçüncü kişilerin kusuru nedeniyle herhangi bir işin yapılması mümkün değilse, Yüklenici işin yapılması için süreyi orantılı olarak uzatma hakkına sahiptir.

11.8. Sözleşmenin feshi durumunda, işin sonucunun kabulüne ilişkin bir belge (bakınız madde 5) düzenlenmeli ve yapılan işin tüm aşamaları için tam bir ödeme (sözleşmenin feshinden sonra en geç gün içinde) yapılmalıdır. Sözleşmenin feshedilmesine neden olan koşulların (bkz. Madde 11.11) ortaya çıkması sırasında ve devam eden inşaat Müşteri'ye devredilir.

11.9. Malzemeler için tahminde belirtilmeyen ilave malzemelere ihtiyaç duyulursa, gerekli malzemeler Müşteri tarafından sağlanır veya tarafların yazılı mutabakatı ile Yüklenici tarafından satın alınabilir ve Müşteri tarafından %100 ön ödeme ile ödenebilir.

11.10. Tesise malzeme teslimi veya kaldırılması ile çöplerin kaldırılması ve yüklenmesi Yüklenici tarafından yapılıyorsa, Müşteri bu tür işlere ilişkin Ek'te belirtilen fiyatlara göre ilgili masrafları Yükleniciye ödeyecektir. 1. Bu tür eylemlerin üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, Müşteri, üçüncü kişinin masraflarını karşılayacaktır.

11.11. İş için aşama aşama ödeme ve ayrıca gerekirse yapılan işi bölümlere ayırın. bireysel gruplar işler, yapılan işin tahmininde yer alan maddelere göre bölünme yapılır.

11.12. Taraflar, bu Anlaşma kapsamındaki tarafların ortak faaliyetlerini resmileştiren belgelerde yer alan bilgileri karşılıklı yazılı rıza olmaksızın üçüncü kuruluş ve kişilere açıklamamayı, aktarmamayı veya başka bir şekilde kullanmamayı taahhüt ederler.

11.13. Yüklenicinin veya Müşterinin kusuru ile tesisteki onarım ve inşaat çalışmaları sonucunda üçüncü şahıslara verilen zararlar, kusurlu tarafça tazmin edilecektir.

11.14. Yüklenici ayılar yükümlülük arka maddi değerler her iki tarafça imzalanmış Devir ve Kabul Belgesi kapsamında Müşteri'den onarım altındaki tesislerde kabul edilir.

11.15. Yüklenici, Müşteri'nin veya üçüncü şahısların onarılan tesislerde bulunan ve Devir ve Kabul Belgesi kapsamında kabul edilmeyen maddi varlıklarından sorumlu değildir.

12. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE BANKA BİLGİLERİ

Müteahhit

Müşteri Jür. adres: Posta adresi: TIN: KPP: Banka: Takas/hesap: Düzeltme/hesap: BIC:

Örnek belgeler, sözleşme formları ve iş tanımları Bu bölümde toplanan

EKİPMAN SÖKÜM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME N ________ ____________ ____________ "____" __________ ____ ______ LLC, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, müdür __________________ tarafından temsil edilmektedir, Tüzüğe göre hareket etmektedir ve LLC "______________", bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır, Müdür ______________________ tarafından temsil edilen, Esas Sözleşmeye göre hareket eden, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir: 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. Yüklenici, Müşterinin talimatları doğrultusunda aşağıdaki işleri üç aşamada gerçekleştirmeyi taahhüt eder: birinci aşama, silikat ürünleri mekanik tesisinin aşağıdaki ekipmanlarının sökülmesi: ikinci aşama, sökülen ekipmanın Müşteriye nakliyesi; üçüncü aşama - Müşterinin yerinde ekipmanın kurulumu 1.2. Müşteri, sözleşmenin 2.5 maddesi uyarınca işin sonuçlarını aşamalı olarak kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder. 1.3. Madde 1.1'de belirtilen işler Yüklenicinin kuvvetleri ve araçları ile gerçekleştirilir. 1.4. Yüklenici, Müşterinin görevini yerine getirmenin yollarını bağımsız olarak belirler. Yüklenici, alt yüklenicileri yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dahil etme hakkına sahiptir. 1.5. Yüklenici, yapılan işin üçüncü aşamasının kabulüne ilişkin sözleşmenin taraflarca imzalanmasından itibaren bir ay içinde yapılan işin kalitesini garanti eder. 2. SÖZLEŞMENİN FİYATI, ÖDEME PROSEDÜRÜ VE İŞİN İFADE ŞARTLARI. 2.1. Sözleşmenin 1.1 maddesinde belirtilen yapılan iş için Müşteri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan bir fizibilite çalışmasına dayalı olarak hazırlanan tahmine göre Yükleniciye ____________________________ ödeme yapar. 2.2. Yüklenicinin fiili maliyetlerinin işin aşamalarının fiyatı belirlenirken dikkate alınanlardan daha fazla olduğu durumlarda, yapılan işin nihai ödemesinin taraflarca yeni kararlaştırılan tahminle belirlenen fiyatlar üzerinden yapılması, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 2.3. Müşteri, sözleşme kapsamındaki iş için ödeme olarak, sözleşme bedelinin %30'u tutarında avans ödemesini Yüklenici'ye havale eder ve __________________________'lık bir avans ödemesini 10 (on) banka günü içinde Yüklenicinin hesabına aktarır. bu sözleşmenin imzalanması 2.4. Taraflar, madde 1.1'de belirtilen işin yapılması ve ödenmesi için aşağıdaki son tarihleri ​​belirlemiştir: - Yüklenicinin işin ilk aşamasını tamamlaması için son tarih - Yüklenicinin hesabına ön ödemenin alınmasından 30 gün sonra; - ilk aşamanın maliyetinin ödeme süresi, işin ilk aşamasını tamamlama eyleminin taraflarca imzalanmasından sonra 5 (beş) banka günü içinde Müşteri tarafından yapılır; - Yüklenicinin, sökülen ekipmanın taşınmasına ilişkin işin ikinci aşamasını tamamlaması için son tarih - İlk aşamada işin yapılması için Yüklenicinin hesabına ödemelerin alınmasından 15 gün sonra; - Ekipmanın nakliyesi ile ilgili masrafların Müşteri tarafından ödenmesi, Yüklenicinin nakliye maliyetlerini teyit eden belgeleri sağlamasından sonraki 5 (beş) banka günü içinde Yükleniciye geri ödenir; - Yüklenicinin işin üçüncü aşamasını tamamlaması için son tarih, Müşteri'nin silikat ürünler için mekanik bir tesisin kurulumu için usulüne uygun olarak onaylanmış tasarım ve tahmin belgelerini sağlamasından ve sahanın inşaat için hazır olduğuna dair bir belge imzalamasından sonra 30 gündür. bitkinin; İşin üçüncü aşamasının Müşteri tarafından ödenmesi ve yapılan işin nihai ödemesi (ön ödemenin aktarılan tutarı eksi) taraflarca iş bitirme belgesinin imzalanmasından sonra 10 banka günü içinde yapılır. 2.5. Bir taraf, bir iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle diğer taraftan ticari sır niteliğinde sayılabilecek bilgiler almışsa, diğer tarafın rızası olmadan bunları üçüncü kişilere açıklama hakkına sahip değildir. 3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU 3.1. Bu sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen işin son teslim tarihinin ihlali için, Yüklenici Müşteriye zamansız tamamlanan iş aşamasının maliyetinin% 0,1'i tutarında bir para cezası ödeyecektir. 3.2. Bu sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen iş için son ödeme tarihinin ihlali için Müşteri, her gecikme günü için Yükleniciye vadesi geçmiş ödeme tutarının %0,1'i tutarında bir ceza ödeyecektir. 3.3. Para cezasının ödenmesi (ceza), tarafları yükümlülüklerini yerine getirmekten veya ihlallerin ortadan kaldırılmasından kurtarmaz. 3.4. Bu sözleşmede yer almayan tarafların sorumluluk önlemleri medeni hukuk normlarına göre uygulanır. 4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ 4.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözülecektir. 4.2. Anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmek mümkün değilse, taraflar bunları yargı emri içinde tahkim mahkemesi g.a. 5. SON HÜKÜMLER 5.1. Bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler, ancak yazılı olarak yapılması ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanması halinde geçerlidir. Bu anlaşmanın ekleri onun ayrılmaz parçasını oluşturur. 5.2. Bu Anlaşma, Rusça olarak iki nüsha halinde yapılmıştır. Her iki kopya da aynıdır ve aynı güce sahiptir. Her bir taraf bu sözleşmenin bir nüshasına sahiptir. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ___________________ tarihine kadar geçerlidir. 5.3. Bu sözleşmede öngörülmeyen diğer tüm hususlarda taraflara hukuk rehberlik eder. 6. TARAFLARIN HUKUKİ ADRESLERİ: Yüklenici: Müşteri: Ad: _____ Ad: _______________ Adres: ____________ Adres: __________ Banka bilgileri: ___________ Banka bilgileri: _______ Telefon (faks): ________ Telefon (faks): ____ Yüklenici ______ Müşteri ____________________

Moskova "" ________ 2015

StroyDemontazh Limited Şirketi, bir yandan Şart temelinde hareket eden Genel Müdür Pavel Dmitrievich Yakushev tarafından temsil edilen "Yüklenici" olarak anılacaktır ve diğer taraftan toplu olarak "Müşteri" olarak anılacak olan ________________________________ "Taraflar" olarak, bu anlaşmayı aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir:

1. Sözleşmenin Konusu

MÜŞTERİ talimat verir ve YÜKLENİCİ, binanın sökümünü ve inşaat atıklarının uzaklaştırılmasını aşağıdaki adreste bulunan tesiste gerçekleştirmeyi taahhüt eder: ________________________________________________________________________________________________

2. Tahmini (sözleşme) işin maliyeti

2.1 Bu Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti ________.

2.2 İşin maliyeti, tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.

3. İşin performans şartları

3.1 İşin performansı için terim belirlenir:
İşin başlangıcı: avans ödemesinin alındığı andan itibaren.
İşin tamamlanması: işe başlama tarihinden itibaren __ gün içinde.
3.2 Madde 3.1'de belirtilen işin yerine getirilmesi için son tarihler değiştirilebilir:
a) işin kapsamında bir değişiklik olması durumunda;
b) Yüklenicinin kusuru olmaksızın işin gecikmesi durumunda.

4. Karşılıklı uzlaştırma prosedürü

4.1 Bu sözleşme kapsamındaki ödemeler %50 ön ödeme ile yapılır.
4.2 Ödeme, MÜŞTERİ'nin ödeme talimatı ile, 3 banka günü içinde YÜKLENİCİ'nin vadesiz hesabına veya işletmenin kasalarına havale edilerek yapılır.
4.3 İşin tamamlanmasının ardından, YÜKLENİCİ bir iş kabul belgesi düzenler.
MÜŞTERİ, ibraz tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ihraç etmekle yükümlüdür.
4.4 Nihai ödeme, teslimat belgesinin imzalanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılır.
Yüklenicinin faturası temelinde işin kabulü.

5. Özel koşullar
5.1 MÜŞTERİ şunları taahhüt eder:
5.1.1 YÜKLENİCİ'den gerekli onayları aldıktan sonra tesisi çalışmaya hazır hale getirin.
5.1.2 Güvenli bir çalışma alanı sağlayın.
5.1.3 İşçilerin engelsiz geçişini, seyahatini ve hareketini sağlamak teknik araçlar
YÜKLENİCİ iş yerine.
5.1.4 Eserlerin üretimi için tahsis edin:
a) Temsilcisi, işin ilerlemesini kontrol etmek, yapılan iş için işlemleri imzalamak.
b) elektrikli ekipman için bir bağlantı noktası sağlamak

5.2 YÜKLENİCİ:
5.2.1 İşin sözleşmeye göre zamanında tamamlanmasını sağlamak.
5.2.2 İş yaparken, 30 Aralık 2001 tarih ve 196-FZ sayılı Rusya Federasyonu Federal Yasası “Sıhhi Tesisat Hakkında
epidemiyolojik refah nüfusun."

6. Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Feshi

6.1 erken çözünme bu anlaşmanın aşağıdakiler mümkündür:
a) tarafların mutabakatı ile;
b) Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda tek taraflı olarak.
6.2 Anlaşmanın şartlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, ikili ek bir anlaşma imzalanarak resmileştirilir.
anlaşmalar.

7. Sözleşmenin Süresi

7.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yasal olarak yürürlüğe girecek ve Taraflar tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sona erecektir.
7.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini planlanandan önce yerine getirme hakkına sahiptir.

8. Tarafların sorumluluğu

8.1 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı, YÜKLENİCİ ve MÜŞTERİ
Rusya'nın yürürlükteki mevzuatına göre mülkiyet yükümlülüğü
Federasyon.
9. Tarafların yasal adresleri ve detayları

YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ:

OOO "StroyDemontazh"
Yasal adres:
119634 Borovskoe shosse 37 bldg. 3 oda 1
PSRN 1137746492179
TIN/KPP 7729742980/772901001
hesap 40702810238180008128
c/c 30101810400000000225
OJSC "Sberbank of Russia", Moskova
BIC 044525225

Yükleniciden Müşteriden

____________________________ ____________________________
CEO Yakushev P.D.