Örnek belgeler kataloğumuz, sözleşme formları ve iş tanımları Bu bölümde toplanan
EKİPMAN SÖKÜM SÖZLEŞMESİ
SÖZLEŞME N ________ _____________ "___" __________ ____ LLC "___________________", bundan sonra "Yüklenici" olarak anılacaktır, yönetmen ________________________________, Şart temelinde hareket eden ve LLC "______________", bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır ", temsilen _______________________ tarafından Ana Sözleşmeye istinaden hareket ederek işbu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir: 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. Yüklenici, Müşterinin talimatı üzerine aşağıdaki işleri üç aşamada gerçekleştirmeyi taahhüt eder: birinci aşama silikat ürünleri mekanik fabrikasının aşağıdaki ekipmanlarının demontajıdır: ikinci aşama demonte ekipmanın Müşteriye nakliyesi; üçüncü aşama - Müşterinin sahasında ekipmanın kurulumu 1.2. Müşteri, sözleşmenin 2.5 maddesi uyarınca işin sonuçlarını aşamalı olarak kabul etmeyi ve bedelini ödemeyi taahhüt eder. 1.3. Madde 1.1'de belirtilen iş, Yüklenicinin güçleri ve araçları tarafından gerçekleştirilir. 1.4. Yüklenici, Müşterinin görevini yerine getirme yollarını bağımsız olarak belirler. Yüklenici, yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde taşeronları dahil etme hakkına sahiptir. 1.5. Yüklenici, yapılan işin üçüncü aşamasına ilişkin kabul belgesinin taraflarca imzalanmasından itibaren bir ay içinde yapılan işin kalitesini garanti eder. 2. SÖZLEŞMENİN BEDELİ, ÖDEME USULÜ VE İŞİN İFASI ŞARTLARI. 2.1. Sözleşmenin 1.1. maddesinde belirtilen iş için Müşteri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan fizibilite çalışmasına dayanarak hazırlanan tahmine göre Yükleniciye ____________________________ öder. 2.2. Yüklenicinin fiili maliyetlerinin işin aşamalarının fiyatı belirlenirken dikkate alınan maliyetlerden fazla çıkması halinde, yapılan işe ilişkin kesin ödeme taraflarca yeni kararlaştırılan tahmine göre belirlenen fiyatlar üzerinden yapılır, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 2.3. Müşteri, 10 (on) içinde Yüklenicinin hesabına aktarılan sözleşme kapsamındaki iş için ödeme olarak sözleşme tutarının %30'u tutarında ____________________ tutarında bir avansı Yükleniciye havale eder. bankacılık günleri bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2.4. taraflar kurar sonraki tarihler Madde 1.1'de belirtilen iş için performans ve ödeme: - Yüklenicinin işin ilk aşamasını tamamlaması için son tarih, Yüklenicinin hesabına avans ödemesinin alınmasından sonra 30 gündür; - Birinci aşamanın maliyetinin ödenmesi için süre, Müşteri tarafından, işin birinci aşamasını tamamlama senedinin taraflarca imzalanmasından sonraki 5 (beş) banka günü içinde yapılır; - Yüklenicinin sökülmüş ekipmanın nakliyesine ilişkin işin ikinci aşamasını tamamlaması için son tarih - Birinci aşamadaki işin performansı için Yüklenicinin hesabına yapılan ödemelerin alınmasından 15 gün sonra; - Ekipmanın nakliyesi ile ilgili masrafların Müşteri tarafından ödenmesi, Yüklenicinin nakliye masraflarını teyit eden belgeleri sunmasından sonraki 5 (beş) banka günü içinde Yükleniciye geri ödenir; - Yüklenicinin işin üçüncü aşamasını tamamlaması için son tarih, Müşterinin onaylananları sağlamasından sonraki 30 gündür. Vaktinden silikat ürünleri için mekanik bir tesisin kurulumu ve tesisin inşası için sahanın hazır olduğuna dair bir kanunun imzalanması için belgelerin tasarlanması ve tahmin edilmesi; işin üçüncü aşamasının Müşteri tarafından ödenmesi ve yapılan işin nihai ödemesi (eksi aktarılan ön ödeme tutarı), iş bitirme belgesinin taraflarca imzalanmasından sonraki 10 iş günü içinde yapılır. 2.5. Bir taraf, iş akdinden doğan yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle diğer taraftan ticari sır sayılabilecek bilgiler almışsa, bunları karşı tarafın rızası olmaksızın üçüncü kişilere ifşa edemez. 3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU 3.1. İşbu sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen işin ifası için son teslim tarihinin ihlali için Yüklenici, Müşteriye işin zamansız tamamlanan aşamasının maliyetinin %0,1'i tutarında bir para cezası ödeyecektir. 3.2. İşbu sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen iş için son ödeme tarihinin ihlali nedeniyle Müşteri, gecikilen her gün için Yükleniciye geciken ödeme tutarının %0,1'i tutarında bir ceza ödeyecektir. 3.3. Bir para cezasının (ceza) ödenmesi, tarafları yükümlülüklerini yerine getirmekten veya ihlalleri ortadan kaldırmaktan muaf tutmaz. 3.4. Bu sözleşmede öngörülmeyen tarafların sorumluluk önlemleri, medeni hukuk normlarına uygun olarak uygulanır. 4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM USULÜ 4.1. İşbu sözleşmenin ifasından doğacak ihtilaf ve anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözümlenecektir. 4.2. Anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmek mümkün değilse, taraflar bunları yargı emri tahkim mahkemesinde g.a. 5. SON HÜKÜMLER 5.1. Bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler, sadece içinde yapılmak kaydıyla geçerlidir. yazı ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanır. Bu anlaşmanın ekleri, onun ayrılmaz parçasını oluşturur. 5.2. Bu Sözleşme, Rusça olarak iki nüsha halinde yapılmıştır. Her iki kopya da aynıdır ve aynı güce sahiptir. Her bir taraf bu sözleşmenin bir kopyasına sahiptir. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve _________________________________ tarihine kadar geçerlidir. 5.3. Bu sözleşmede öngörülmeyen diğer tüm hususlarda, taraflara kanun rehberlik eder. 6. Tarafların Yasal Adresleri: Yüklenici: Müşteri: Ad: ___________________ Adı: _______________ Adres: ______________________ Adres: __________________ Banka Ayrıntıları: ___________ Banka Ayrıntıları: _____________________SÖZLEŞME № _____
yürütme için söküm işleri ____________________
Moskova "___" _________ 201___
Individual Entrepreneur ___________________________________________, acting on the basis of the Certificate, hereinafter referred to as the "Contractor" on the one hand, and __________________________________________________, place of residence: __________________ _________________________________, passport: ________________ issued by ______________________ ____________________________________________, hereinafter referred to as the "Customer " Öte yandan, toplu olarak "Taraflar" olarak anılacak olan taraflar işbu Sözleşme'yi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Müşteri, ______________________________________________________________________________________ adresindeki söküm işlerini işbu Sözleşmeye ekli (Ek No. 1) listeye uygun olarak gerçekleştirmeyi talimat ve Yüklenici taahhüt eder.
1.2. Müşteri, iş sonucunu kabul etmeyi ve Yüklenici tarafından işbu Sözleşmenin 1.1 paragrafında belirtilen iş için ödeme yapmayı taahhüt eder.
2. SÖZLEŞMENİN FİYATI VE İŞİN İFASI ŞARTLARI
2.1. Ek No. 1 uyarınca bu Sözleşme kapsamındaki işin sözleşme bedeli ______________________________________ (____________) ruble.
2.2. Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalarken, Ek No. peşin listeleyerek Para Sözleşme'nin akdedildiği tarihten itibaren 3 (üç) banka günü içinde Yüklenici'nin Sözleşme'de belirtilen takas hesabına. Avansın ödenmemesi durumunda sabit zaman bu Sözleşme feshedilmiş sayılır. Yüklenici, cari hesapta değişiklik olması halinde, cari hesabın yeni detaylarını da belirterek Müşteri'ye bir gün içinde yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, Müşteri tarafından bu Sözleşmede belirtilen Yüklenicinin hesabına para transferi ile ilgili tüm riskler Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
2.2. Müşteri, bu Sözleşmeyi imzalarken, Ek No. 1'e göre, bu Sözleşmeyi imzaladığı gün nakit olarak _______________________________________ (_____________) ruble tutarında %30 avans öder.
2.3. Son Yerleşimler Müşteri ile Yüklenici arasında bu Sözleşme kapsamında yapılan işler için, İş Kabul Belgesinin (Ek No. 2) imzalandığı tarihten itibaren 3 (üç) banka günü içinde tamamlanan ve teslim edilen iş için avans düşülerek yapılır. Veriliş.
2.3. Müşteri ile Yüklenici arasında işbu Sözleşme kapsamında yapılan işlerin kesin hesaplaşmaları, İş Kabul Belgesi'nin (Ek No. 2) imzalandığı gün tamamlanan ve teslim edilen iş için peşinat düşüldükten sonra nakden yapılır.
2.4. Nihai uzlaşmanın gecikmesi durumunda Müşteri, geciken her gün için gecikme tutarının %0,1'i kadar, ancak geciken ödeme tutarının %10'unu geçmemek üzere Yükleniciye gecikme cezası ödeyecektir.
2.5. Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmesi ancak aşağıdakilerle bağlantılı olarak mümkündür: önemli ihlaller Müşteri tarafından bu Sözleşmenin şartlarının ihlali veya mücbir sebep hallerinin (mücbir sebep) oluşması nedeniyle.
2.6. Ek No. 1'e göre işin tamamlanma süresi, avans ödemesinin alındığı günü takip eden günden itibaren _________ (__________) takvim ayıdır (günleridir). Teknolojik zorunluluk nedeniyle, şartlar karşılıklı anlaşma ile ayarlanabilir ve Ek Sözleşme şeklinde yazılı olarak akdedilebilir.
2.7. Bu Sözleşme kapsamındaki işin ifası sırasında, tahminde öngörülmeyen bir işin yapılmasının gerekli hale gelmesi durumunda, Taraflar, yeni şartlar, maliyet ve ek iş kapsamını gerçekleştirmek için prosedür üzerinde yazılı olarak mutabakata varırlar. Ek Anlaşmanın şekli.
2.8. Ulusal Bayram Rusya Federasyonu ifa süresine dahil değildir. Bu Sözleşme kapsamındaki çalışma bu tatil günlerine denk gelirse, işin ifa süresi bu tatillerin süresi kadar artar.
3 . TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. Müşteri şunları taahhüt eder:
3.1.1. Yüklenicinin işi için bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak zamanında ödeme yapın.
3.1.2. kabul et doluİşbu Sözleşme uyarınca performansın kalitesi ve gerçekleştirilen işin hacmi ile ilgili haklı iddiaların bulunmaması koşuluyla Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş.
3.1.3. Yükleniciye işin performansı için ilk verileri sağlayın.
3.1.4. İşin yapılmasında Yükleniciye gerekli yardımı sağlamak.
3.1.5. Tazminat Yüklenicisi ek harcamalar Yüklenicinin kontrolü dışındaki koşullar nedeniyle işin performansı için başlangıç verilerindeki bir değişikliğin neden olduğu.
3.2. Yüklenici şunları taahhüt eder:
3.2.1. GOST, SNiP ve yangın güvenliği standartlarının gerekliliklerine uygun olarak, bu Sözleşmenin Ek No. 1'inde belirtilen işi eksiksiz ve belirtilen süre içinde gerçekleştirin.
3.2.2. İşin yapılması veya işin teslimi ve kabulü sırasında keşfedilen eksiklikleri masrafları kendisine ait olmak üzere ortadan kaldırmak.
3.2.3. Her şeyden önce, GOST, SNiP ve yangın güvenliği standartlarının gerekliliklerine rehberlik edin.
3.2.4. İşin ilerlemesini yavaşlatan veya işin daha fazla devam etmesini imkansız kılan durumların ortaya çıkması konusunda Müşteriyi derhal uyarın.
3.2.5. Müşteriyi, özel talebi üzerine, bu Sözleşmenin uygulanmasındaki durum hakkında bilgilendirin.
3.2.6. Müşteri ile ilgili bilgileri ve yapılan işin maliyetini yasal dayanağı olmadıkça üçüncü şahıslara açıklamayınız.
3.2.7. İşin tamamlanmasının ardından Müşteriye İş Kabul Belgesini (Ek No. 2) verin.
3.3. Müşteri şu haklara sahiptir:
3.3.1. Yüklenici tarafından erken tamamlanması durumunda, işi kararlaştırılan fiyattan kabul edin ve ödeyin.
3.3.2. Bu Sözleşme ile sağlanan diğer hakları kullanmak ve Mevcut mevzuat Rusya Federasyonu.
3.4. Yüklenici şu haklara sahiptir:
3.4.1. İşbu Sözleşme kapsamındaki işi, Müşteri ile anlaşarak planlanandan önce teslim etmek.
3.4.2. Bu Sözleşme kapsamındaki işleri gerçekleştirmeleri için üçüncü tarafları görevlendirin.
3.4.3. İşlerin icrası sırasında elde edilen fotoğraf ve video malzemelerini, Müşteri ile ek anlaşma yapmaksızın, Müşteri ve yapılan işin maliyeti hakkında bilgi vermeden, kendi takdirinize bağlı olarak, reklam amaçlı ve basılı ve diğer yayınların hazırlanmasında kullanın.
3.4.4. Bu Anlaşma ve Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından sağlanan diğer hakları kullanın.
4. ONAY PROSEDÜRÜ
4.1. İş listesinin koordinasyonu, işlerin maliyeti ve işlerin ifa şartları Yüklenicinin ofisinde şu adreste gerçekleştirilir: ____________________________________________________________________.
4.2. Koordinasyon ek liste işler, ek iş maliyetleri ve son teslim tarihleri ek iş Sözleşmenin ifası sürecinde Müşterinin önerisiyle ortaya çıkan, Yüklenicinin ofisinde __________________________________ ______________________________________________________________________________________.
5. TAMAMLANAN İŞLERİN TESLİM VE KABUL PROSEDÜRÜ
5.1. Bu Sözleşme ile sağlanan işler, Müşteri İş Kabul Belgesini (Ek No. 2) imzaladıktan sonra tamamlanmış sayılır. Müşteri, işin bizzat kabulüne istinaden İş Kabul Belgesini, işin bittiği gün ifasına müteakip veya işi kabul etmemeyi gerekçeli olarak göstermekle yükümlüdür.
5.2. Taraflar, iş sonuçlarını Müşteri'ye aktarırken, EK No'lu İş Kabul Belgesi'ni imzalar. kabul edilen sonuç __________ (ay) içinde çalışır.
5.3. Ne zaman gerekçeli retİşlerin Müşteri tarafından kabul edilmesinden itibaren, Taraflar ikili hareket gerekli iyileştirmelerin bir listesi ve bunların uygulanması için son tarihler.
6. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI
6.1. müşteri ayılar tam sorumluluk onaylanan işler listesi için. Bu işlerin koordinasyonuna ilişkin tüm doğrudan ve dolaylı maliyetler Müşteri'ye aittir.
6.2. Taraflardan herhangi biri, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin mücbir sebeplerden (mücbir sebepler) kaynaklanması durumunda, tamamen veya kısmen yerine getirilmemesi durumunda sorumluluktan tamamen muaftır. Taraf, diğer Tarafa mücbir sebebin oluştuğunu ve sona erdiğini yazılı olarak bildirecektir.
6.3. İş teknolojisinin ihlali durumunda sorumluluk Yükleniciye aittir.
6.4. Yüklenici, işlerde kullanılan malzemelerin kalitesinden sorumludur.
7. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
7.1. İşbu Sözleşme metninde çözüme kavuşturulamayan hususlarda Taraflar arasında doğabilecek tüm ihtilaf ve anlaşmazlıklar, yürürlükteki mevzuat esas alınarak müzakere yoluyla çözümlenecektir. Talep sırası gereklidir. Müşteriden gelen talep adresine gönderilmelidir. E-posta Müteahhit. Yüklenicinin talebi Müşterinin e-posta adresine gönderilmelidir. Müşteri ve Yüklenicinin e-posta adresleri işbu Sözleşme'nin 12. bölümünde (Tarafların detayları ve imzaları) belirtilmiştir. Talebe cevap verme süresi 10 (on) iş günüdür.
7.2. Taraflar bir anlaşmaya varamazlarsa, bu Sözleşmenin uygulanmasından veya onunla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar mahkemede çözülecektir. genel yargı yetkisi Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, duruşma öncesi (iddia) prosedürüne uygun olarak davacının bulunduğu yerde. Mahkemenin kararı nihai ve her iki Taraf için de bağlayıcı olacaktır.
8. SÜRE VE FESİH
8.1. Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Tarafların Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini nihai olarak yerine getirmelerinden sonra geçerliliğini yitirir.
8.2. Müşteri'nin ön ödemeyi Sözleşme'nin akdedildiği tarihten itibaren 3 (üç) banka günü içinde ödememesi durumunda Sözleşme feshedilmiş sayılır (işbu Sözleşme'nin 2.2. maddesi).
8.3. Taraflar, mücbir sebep hallerinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde işbu Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir ve bu durumda Taraflardan hiçbiri tazminat talep etme hakkına sahip değildir (işbu Sözleşme'nin 9.5 maddesi).
8.4. Taraflar, bu Sözleşmeyi Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatında öngörülen şekilde feshetme hakkına sahiptir.
9. MÜCBİR BÜYÜK OLAY
9.1. Taraflar, bu Sözleşme ile öngörülen yükümlülüklerin tamamen veya kısmen yerine getirilmemesinden, mücbir sebeplerden kaynaklanıyorsa sorumlu tutulamazlar.
9.2. Mücbir sebep olarak Taraflar, deprem, yangın, sel vb. durumları anlarlar. doğal afetler, salgın hastalıklar, kazalar, patlamalar, düşmanlıklar ve ayrıca Tarafların Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirememesine neden olan mevzuat değişiklikleri.
9.3. Mücbir sebepler nedeniyle işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi imkansız hale gelen Taraf, bu durumu ortaya çıktığı andan itibaren derhal yazılı olarak diğer Tarafa bildirir ve bu durumu teyit eden belgeler ekler.
9.4. Bu Sözleşmede belirtilen süre içinde bir mücbir sebebin yükümlülüklerin yerine getirilmesini doğrudan etkilemesi halinde, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için verilen süre, ilgili durumun ortaya çıktığı süre ile orantılı olarak ve 2 (iki) ayı geçmemek üzere ertelenir.
9.5. Mücbir sebep hallerinin 2 (iki) aydan fazla sürmesi halinde, Taraflardan her birinin işbu Sözleşme'yi feshetme hakkı vardır ve bu durumda Taraflardan hiçbiri tazminat talep etme hakkına sahip değildir.
9.6. Mücbir sebep hallerinin varlığının ve süresinin kanıtı, ilgili makamların yazılı belgeleridir. Devlet gücü Rusya Federasyonu.
10. BU SÖZLEŞMENİN ŞARTLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
10.1. Bu Sözleşmenin şartları, her iki Taraf için de eşit derecede bağlayıcı olacaktır ve Tarafların karşılıklı mutabakatı ile değiştirilebilir veya bunlara ilaveler yapılabilir: zorunlu çizim yazılı belge(sözleşmenin ekleri).
10.2. Tarafların imzaları ile tasdik edilen her türlü elektronik yazışma, bu Sözleşme ile geçerli sayılır ve yürürlüğe girer.
11. DİĞER ŞARTLAR
Bu Anlaşmanın zorunlu ekleri şunlardır:
11.1. Yapılan işin listesi, maliyeti ve şartları (Ek No. 1).
11.2. İş kabul belgesi (Ek No. 2);
Bu Sözleşme, içerik olarak aynı ve aynı olan iki nüsha halinde yapılmıştır. Yasal etki, biri Yükleniciye, biri - Müşteriye devredildi.
12. TARAFLARIN DETAYLARI VE İMZALARI
EK No.1
_______ Nolu Sözleşmeye
"___" __________ 201__'den
YAPILAN İŞLERİN LİSTESİ, MALİYETİ VE ŞARTLARI
Adres: ________________________________________________________________________________________
1. Öğe listesi
| Elementler | Pek sayılmaz |
| Temel | |
| Duvarlar | |
| Çakışmalar | |
| Çatı | |
| pencere | |
| kapılar | |
| katlar | |
| tavanlar | |
| Merdiven | |
| Elektrikçi | |
| sıhhi tesisat | |
| Isıtma sistemi | |
| fırın / şömine | |
| Anten | |
| Güvenlik sistemi | |
| barbekü | |
| Çit, kapı, kapı | |
| Diğer unsurlar: | |
2. Temel
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
3. Duvarlar
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
4. Bindirmeler
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
5. Çatı
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
6. Windows
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
7. Kapılar
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
8. Katlar
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
9. Tavanlar
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
10. Merdiven
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
11. Elektrik
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
12. Tesisat
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
13. Isıtma sistemi
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
14. Fırın / şömine
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
15. Anten
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
16. Güvenlik sistemi
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
17. Barbekü
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
18. Çit, kapı, kapı
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
19. Diğer öğeler
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Fiyat: ___________________________________________________________________________________
Son teslim tarihi: _____ gün, başlangıç tarihi: _______________ , Son kullanma tarihi: ___________________
20. TOPLAM: _____________________ (____________________________________________________________) ruble.
TARAFLARIN İMZALARI
EK No.2
_______ Nolu Sözleşmeye
"___" __________ 201__'den
İŞİN KABUL EDİLMESİ
Individual Entrepreneur ____________________________________________________________, acting on the basis of the Certificate, hereinafter referred to as the "Contractor", on the one hand, and _________________________________________________, place of residence: __________________________________ _________________________________, passport: _________________ issued by ____________________________ ____________________________________________________________, hereinafter referred to as the " Müşteri" ise bu Kanun'u aşağıdaki hususlarda imzalamıştır:
1. Ek No.1'de belirtilen tüm işler eksiksiz ve zamanında tamamlanmıştır.
2. Belirtilen işler, Müşterinin ________ ve Ek No. 1'de belirtilen gereksinimlerine uygundur.
3. Yapılan tüm işler için Müşterinin Yükleniciye karşı herhangi bir talebi yoktur.
4. Bu kanun, biri Yüklenicide, ikincisi Müşteride olmak üzere 2 nüsha halinde düzenlenir.
TARAFLARIN İMZALARI
SÖZLEŞME
yıkım işleri için harap ev
G. ________________
"___"__________ ____ G.
Bundan böyle ___ "Müşteri" olarak anılacaktır, bir yandan ____________________ esasına göre ___ hareket ederek __________________ esasına göre ___ ve bundan sonra __ "Yüklenici" olarak anılacaktır, ____________________ esasına göre ___ hareket ederek ____________________ olarak anılacaktır, Öte yandan, topluca "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraf" olarak anılanlar, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Müşteri talimat verir, Yüklenici yükümlülüğü üstlenir
bu Sözleşme ile belirlenen şekilde ve süre sınırları içinde gerçekleştirmek, üzerinde çalışmak
aşağıdaki adreste bulunan harap bir evin (bundan sonra Nesne olarak anılacaktır) yıkılması:
_______________________________________, aşağıdaki özelliklere sahip:
__________.
(Nesnenin tanımlayıcı özelliklerini belirtin)
1.2. Tesisin yıkımı şunları içerir:
- Tesisin yıkılması için teknik şartnamelerin geliştirilmesi;
- Tesisin yıkılması için gerekli izinlerin Yüklenici tarafından alınması yetkili organlar;
- Yüklenici tarafından ekipman inşaat sahası belirlenen gerekliliklere uygun olarak;
- Tesisin bitişiğindeki binaları, yapıları ve yapıları hasar ve kirlilikten korumak için, bu bina ve yapıların durumunun sürekli olarak izlenmesi dahil olmak üzere önlemlerin uygulanması;
- Nesnenin yıkımının bu Sözleşme ve yasanın gereklilikleriyle belirlenen şekilde gerçekleştirilmesi;
- inşaat kalıntılarının ve atıkların inşaat sahasının dışına çıkarılması;
- Nesnenin fiziksel yıkımının tamamlanmasının ardından şantiyenin Müşteriye teslim edilmek üzere hazırlanması.
1.3. Müşteri, Nesnenin yıkılmasında gerçekleştirilen iş için bu Sözleşme ile belirlenen miktar ve şekilde ödeme yükümlülüğünü üstlenir.
1.4. İşe başlama tarihi "__" ___________ ____, işin tamamlanma tarihi "__" ___________ ____
2. SÖZLEŞME KAPSAMINDA İŞ YAPMA PROSEDÜRÜ
2.1. İşbu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren _____________ içinde Yüklenici, Tesisin yıkılması için gerekli yetkili makamlardan aşağıdaki izinleri alacaktır: _______________________________________.
2.2. _____________ içinde, Yüklenici, Mal Sahibine Tesisin yıkılması için gerekli izinlerin yetkili makamlardan alındığına dair yazılı bir bildirimi ve alınan izinlerin kopyalarını ekte gönderir.
2.3. Müşteri, Tesisin yıkılması için yetkili mercilerden Tesisin yıkılması için gerekli izinlerin alındığına dair bildirimin Yükleniciden aldığı tarihten itibaren ______________ süre içinde, sunulan belgeleri inceler ve Yükleniciye gönderir. yazılı antlaşma Yüklenici tarafından Tesislerin yıkılması için alınan izinlerin yeterliliği ile (seçenek: Yükleniciye ek izinlerin alınması gerektiğine dair yazılı gerekçeli görüş gönderir).
2.4. Müşteri, Tesisin Yükleniciye devri için hazırlıklarını tamamladıktan ve ayrıca Tesisin yıkılması için yetkili makamlardan gerekli tüm izinlerin Yüklenici tarafından alınmasını müteakip, Müşteri Yükleniciye olası bir yazılı bildirim gönderir. Müşteri tarafından imzalanmış bir Tesis ibra belgesinin ve kamu hizmetlerine ait belgelerin eklenmesi gereken Tesisin fiziki yıkımının başlatılması ve Nesnenin bağlantısını kesmek için hizmetler mühendislik iletişimi.
2.5. Yüklenici tarafından alındığı tarihten itibaren ______________ süre içinde yazılı bildirim Müşterinin, Nesnelerin yıkımına başlama olasılığına ilişkin Müşteri, Nesneyi ve şantiyeyi, Nesnenin ve şantiyenin devrine ilişkin Yasayı imzalayan Taraflar tarafından resmileştirilen Yükleniciye devreder (Ek N ______ bu Sözleşmeye).
2.6. Tesisin yıkılması için görev tanımı Yüklenici tarafından ____________ içinde geliştirilir ve Müşteri tarafından aşağıdaki sırayla onaylanır: __________________________________ (bu Sözleşmenin Ek N ______).
2.7. son tarihler bireysel çalışmalar Tesisin yıkımı için gerekenler, Tesisin Yıkım Programında (bu Sözleşmenin Ek N _________) tanımlanmıştır.
3. TAMAMLANAN İŞLERİN ALIM VE DEVİR SIRASI
3.1. Tesisin yıkımının tamamlanma tarihi, Tesisin Tamamlanmış Yıkım Sertifikasının (bu Sözleşmenin Ek N ______) imzalanmasıyla resmileştirilen Tesisin yıkımının sonuçlarının Müşteri tarafından kabul edildiği tarihtir.
3.2. Tesisin yıkım işinin tamamlanmasının ardından Yüklenici, Müşteriye Tesisin yıkımının sonuçlarının kabul için hazır olduğuna dair yazılı bir bildirim gönderir ve Tesisin yıkımını tamamlama Sertifikasının iki nüshasını ekler.
3.3. Müşteri, Tesisin yıkım sonuçlarının hazır olduğuna dair Yükleniciden yazılı bildirim aldığı tarihten itibaren _____ iş gününü aşmayan bir süre içinde, Tesisin yıkımı için İş Bitirme Belgesini imzalar ve Yüklenici, Kanunun bir nüshasını veya Tesisin yıkımında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bu tür eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirterek Yükleniciye yazılı bir talep gönderir.
3.4. Yüklenici, Müşteriden Tesisin yıkım sonuçlarındaki eksikliklerin giderilmesine yönelik yazılı bir talep alan Yüklenici, alınan tesisin Yıkım sonuçlarındaki eksikliklerin giderilmesi şartında belirlenen süre içinde bu eksiklikleri giderir. . Eksikliklerin giderilmesinden sonra elde edilen iş sonuçlarının teslimi ve kabulü, bu Sözleşmenin 3.3. maddesinde belirtilen şekilde gerçekleştirilir.
3.5. İnşaat sahasının Yüklenici tarafından Müşteriye devri, Yükleniciden Müşteriye şantiye kabul Belgesinin Taraflarca düzenlenmesi ve imzalanmasıyla resmiyet kazanır.
Yüklenici, Müşteri'den şantiyenin kuruluş olan inşaat müteahhidine devrine ilişkin yazılı bir talimat alması durumunda, Yüklenici, şantiyeyi Müşteri tarafından belirtilen kişiye devredecektir. AT bu durumŞantiye Kabul Belgesi, Yüklenici ve inşaat müteahhidi tarafından biri Müşteri'ye devredilmek üzere üç nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.
4. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Yüklenici, Görev Tanımını işbu Sözleşmenin 2.6. maddesinde belirtilen şekilde hazırlamayı ve Müşterinin onayına sunmayı taahhüt eder.
4.2. Yüklenici, Tesisin yıkılması için gerekli yetkili makamlardan izinleri almayı taahhüt eder.
4.3. Yüklenici, Tesisin bitişiğindeki binaları, yapıları ve yapıları Tesisin yıkımı sırasında hasar ve kirlilikten korumak için, bu bina ve yapıların durumunun sürekli olarak izlenmesi dahil olmak üzere önlemler almayı taahhüt eder.
4.4. Yüklenici, Tesisin yıkımı sırasında toz kontrol önlemlerini almayı taahhüt eder.
4.5. Yüklenici, işbu Sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen şekilde ve süre içinde şantiyeyi ve Tesisi Müşteriden teslim almayı taahhüt eder.
4.6. Yüklenici, Tesisin yıkımını, Tasarım Dokümantasyonu ile kabul edilen Tesisin yıkımına ilişkin İş Tanımı'na uygun olarak gerçekleştirmeyi taahhüt eder, özellikler kentsel işletme organizasyonları, Hazırlama ve üretim kuralları toprak işleri ve ________________ kentindeki şantiyelerin bakımı, diğer gereklilikler ve koşullar, kanunla kurulan, Yıkım Programı tarafından belirlenen süre içinde.
4.7. Yüklenici, tesisin yıkımı sırasında ortaya çıkan, hacimli ve tehlikeli atıklar dahil olmak üzere, inşaat molozlarının ve atıkların kaldırılmasını, depolanmasını ve bertaraf edilmesini kendisi ve masrafları kendisine ait olmak üzere taahhüt eder.
4.8. Yüklenici, Müşteri ile birlikte, Tesisin yıkımı ile ilgili işlerin yapılması için alt yüklenicilerin adaylıklarını koordine etmeyi taahhüt eder.
4.9. Yüklenici, Tesisin ve şantiyenin Müşteri tarafından Yükleniciye devrine ilişkin Kanunun Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren, Tesis ve şantiyenin korunmasını masrafları kendisine ait olmak üzere sağlamayı taahhüt eder. şantiyenin Müşteri'ye veya Müşteri'nin talimatıyla başka bir kişiye devir tarihi.
4.10. Yüklenici, yasa ve Sözleşme ile belirlenen gerekliliklere uygun olarak genel bir çalışma günlüğü ve işin yürütülmesi sırasında gerçekleştirilen bir çalışma günlüğü tutmayı taahhüt eder.
4.11. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, şekilde ve süre içinde taahhüt eder. Antlaşma ile kurulan, Müşterinin yazılı gereksinimlerinde belirtilen Nesnelerin yıkım sonuçlarının eksikliklerini gidermek.
4.12. Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmeyi taahhüt eder.
5. MÜŞTERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Müşteri, İşbu Sözleşme'nin 2.5. maddesinde belirtilen şekilde ve süre içinde Nesne'yi ve şantiyeyi Yüklenici'ye devretmeyi taahhüt eder.
5.2. Müşteri, Tesis'i ve şantiyeyi Yüklenici'ye devretmeden önce, yıkılan Tesis'in şantiye sınırları içinde kalan hava dahil şehir hizmetlerinden bağlantısını aşağıdaki sırayla kesmeyi taahhüt eder: ____________________________________.
5.3. Müşteri, Yükleniciye Elektrik, su ve kanalizasyon bağlantı noktalarını, Tesis'in yıkılması için Görev Tanımı'nda belirlenen gerekliliklere, belediye hizmet ve hizmetlerinin teknik şartlarına ve gerekliliklerine uygun olarak sağlamayı taahhüt eder.
5.4. Müşteri, işbu Sözleşmenin 3. Bölümünde belirtilen şekilde ve süreler içinde, Yükleniciden Tesisin yıkımının usulüne uygun olarak tamamlanmış sonuçlarını kabul etmeyi taahhüt eder.
5.5. Müşteri, Tesisin yıkımının tamamlanmasını müteakip, şantiyeyi işbu Sözleşmenin 3.5 maddesinde belirtilen şekilde ve süre içinde Yükleniciden teslim almayı veya şantiyenin kime ait olduğunu Yükleniciye belirtmeyi taahhüt eder. aktarılacak.
5.6. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.
6. GENEL ÇALIŞMA DERGİSİNİN SAKLANMASI PROSEDÜRÜ
VE TAMAMLANAN İŞ DERGİSİ
6.1. Yüklenici, Tesisin yıkımına başladığı andan ilgili işin tamamlanmasına kadar, yapılan işin bir kaydını ve genel bir iş kaydını tutacaktır.
6.2. Yüklenicinin gerçekleştirilen iş günlüğünün yanı sıra genel çalışma günlüğünün tutulması prosedürünün şekli ve gereklilikleri, yasaya ve Tesisin yıkılması için Görev Tanımına göre belirlenir.
6.3. Yüklenici, Müşterinin iş sırasında Yüklenici tarafından yapılan eksiklikler hakkında genel çalışma günlüğüne giriş yaptığı günden itibaren ______________ süresi içinde, eksiklikleri gidermek için önlemler almayı taahhüt eder, Müşteri tarafından belirtilen içinde Genel dergiİşler.
7. FİYAT VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
7.1. Bu Sözleşme kapsamındaki işlerin fiyatı, KDV dahil _____ (__________) ruble - _____ (__________) ruble.
7.2. Ödeme aşağıdaki sırayla yapılır: ________________________________.
8. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL
8.1. Arıza durumunda veya uygunsuz performans Taraflardan birinin bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda, suçlu Taraf diğer Tarafa kar kaybı da dahil olmak üzere kayıpları tazmin edecektir.
8.2. Kayıpların tazmini, Tarafları yükümlülüklerini yerine getirmekten veya ihlalleri ortadan kaldırmaktan muaf tutmaz.
8.3. İşbu Sözleşmenin 1.4, 2.7. maddelerinde belirtilen işlerin yerine getirilmesi için son tarihlerin ihlali için, Müşteri, Yükleniciden ________________________ tutarında bir ceza (para cezası) ödemesini talep etme hakkına sahiptir.
8.4. Bu Sözleşmenin 7.2 maddesinde belirtilen ödeme koşullarının ihlali için Yüklenici, Müşteriden ________________________ tutarında bir ceza (para cezası) ödemesini talep etme hakkına sahiptir.
8.5. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesi durumunda, Taraflar Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre sorumlu olacaktır.
8.6. İşbu Sözleşme'nin uygulanması sırasında doğabilecek tüm ihtilaf ve anlaşmazlıklar Taraflar arasında müzakere yoluyla çözülecektir.
8.7. Müzakereler sırasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda, ilgili Taraf yazılı olarak, imzalı bir talep gönderir. yetkili kişi. Talep, gidişinin kaydedilmesini sağlayan iletişim araçları (taahhütlü posta, telgraf vb.) ve makbuz kullanılarak gönderilmeli veya makbuz karşılığında diğer Tarafa teslim edilmelidir.
8.8. Talebe, ilgili Tarafın iddialarını doğrulayan belgeler (diğer Tarafta yoksa) ve iddiayı imzalayan kişinin yetkisini teyit eden belgeler eşlik etmelidir. Bu belgeler usulüne uygun olarak tasdik edilmiş nüshalar şeklinde sunulur.
8.9. Talebin gönderildiği Taraf, alınan talebi değerlendirmek ve talebin alındığı tarihten itibaren _____ (__________) iş günü içinde sonuçları ilgili Tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
8.10. Uyuşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi mümkün değilse, Taraflar bunları değerlendirilmek üzere Konsey'e sunacaklardır. tahkim mahkemesi Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak.
9. SON HÜKÜMLER
9.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerlidir.
9.2. Bu Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler ve eklemeler, yazılı olarak yapılması ve her iki Tarafça imzalanması halinde geçerlidir.
9.3. İşbu Sözleşme, Tarafların mutabakatı veya Taraflardan birinin talebi üzerine şekil ve gerekçelerle erken feshedilebilir. kanunla belirlenmiş Rusya Federasyonu.
9.4. Bu Anlaşma, her bir Taraf için bir tane olmak üzere, eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde yapılır.
9.5. Bu Sözleşmeye ekli olanlar:
- Nesnenin yıkılması için görev tanımı.
- Nesnenin yıkımı için program.
- Müşteri tarafından Nesnenin ve şantiyenin Yükleniciye devrine ilişkin kanun.
- Yüklenici tarafından şantiyenin Müşteriye (veya üçüncü bir kişiye) devrine ilişkin işlem yapmak.
- Nesnenin yıkılmasıyla ilgili tamamlanmış çalışmanın sertifikası.
10. TARAFLARIN ADRES VE DETAYLARI
Müşteri: ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Müteahhit: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
TARAFLARIN İMZALARI:
Müşteri: Yüklenici:
______________________ ______________________
/____________________/ /____________________/
milletvekili milletvekili
AT modern dünya inşaat sektörü aktif olarak gelişiyor, inşaat için zamandan ve paradan tasarruf sağlayan yeni, teknolojik olarak daha gelişmiş malzemelerden yeni binalar ortaya çıkıyor. Bu bağlamda, binaların yıkılması arasında çok popüler hale geldi. müteahhitler. Eski konut binaları, yeniden yapılanma endüstriyel tesisler zamanında yıkım ve yeni bir binanın inşasını gerektirir. Ve bu alandaki uzmanlar, nesnenin hem kısmen hem de tamamen yıkımını gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
Binanın sökülmesine ilişkin sözleşmeyi bağlantılardan indirebilirsiniz:.
Bina Yıkım Sözleşmesinin Faydaları
- yüksek nitelikli operatörler-sürücüler;
- çalışma izinlerinin mevcudiyeti;
- ekipmanın sahibinden uygun ve esnek fiyatlar.
Kural olarak, bir binanın sökülmesi için bir sözleşme yapmadan önce, inşaat organizasyonları birkaç kritere göre bir yüklenici seçin: fiyat, özel ekipmanın mevcudiyeti, deneyim ve izinler.
Modern yapıların çoğu, sökme işleminin kendisini biraz karmaşıklaştıran ve profesyonel bir yaklaşım gerektiren sağlam malzemelerden yapılmıştır.
şirket üretir gerekli çalışma müşteri istekleri doğrultusunda ve bunları mümkün olduğunca verimli bir şekilde yerine getirmelidir. Şirketin uzmanları tarafından sökülen nesnelerin listesi:
- Endüstriyel binalar;
- Konut inşaatları;
- Acil ve harap yapılar;
- Destekler ve yapılar;
- Temel;
- Binanın beton, ahşap ve tuğla bölümleri
- Altyapı: ısıtma şebekesinin sökülmesi vb.
Yıkım yöntemleri tamamen farklı kullanılabilir, seçimleri çeşitli faktörlerden, binanın boyutundan ve türünden, inşaatının karmaşıklığından ve ayrıca yapı malzemesinden ve diğer şantiye alanlarına yakınlığından etkilenir.
En emek yoğun yöntem manueldir. kullanılarak gerçekleştirilir yardımcı araçlar(hurda, balyoz, gaz kesici). Diğer seçenekler uygun olmadığında bu yöntem kullanılır. Çoğu hızlı yol- patlayıcı sökme. Ancak, gerektirir izinler ve güvenlik düzenlemelerine uygunluk. Ayrıca benzer bir yöntem elektro-hidrolik sökümdür, patlayıcı dalga oluşturmaz, yekpare yapıların yıkılması sırasında kullanılır. Kombine bir yöntemin kullanımı oldukça yaygındır. Örneğin, binanın iç elemanları (iletişim, borular, kablolar vb.) elle sökülür, duvarlar ağır ekipmanlarla (vinç, ekskavatör) kırılır ve patlayıcılarla temel kaldırılır.
Bir binanın sökülmesi için bir sözleşme imzalarken, şartlara göre belirlemek için tüm yıkım yöntemleri hakkında bir fikriniz olması gerekir. Sonuç olarak, bölge tamamen boşaltılırken bina yere kadar sökülür. Sözleşme, yalnızca nesnenin özelliklerini değil, tüm süreci belirtir.
işin aşamaları
- Yıkım proje geliştirme;
- Çalışma alanının çitle çevrilmesi;
- iletişimin kapatılması;
- Belirli bir şekilde sökme;
- Çöplerin çıkarılması, tasnif edilmesi ve bertaraf edilmesi.
Bir binanın sökülmesi için kuruluşumuzla anlaşma yaparak, her şeyin şartlara uygun ve en üst düzeyde yapılacağından emin olabilirsiniz.
İşin maliyeti, binanın amacı ve türü, kat sayısı, alan, inşaat malzemesi gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir, tüm bunlar işçilik maliyetlerini etkiler. Çeşitli amaçlar için binaların yıkılmasındaki engin deneyimimiz sayesinde, her özel duruma bireysel bir yaklaşım buluyoruz. İşbirliği koşullarından memnun kalacaksınız, çünkü en fazlasını sağlıyoruz Daha iyi koşullar işiniz için. Bünyemizde bulundurduğumuz özel ekipman, alet, deneyimli personel ve profesyonel mühendislerimiz ile uygun fiyatlarla yüksek kaliteli söküm hizmetleri verebilmekteyiz.
Sözleşmenin değiştirilmesi ve feshi 6.1 Erken çözünme Bu anlaşmanın mümkün olması: a) Tarafların mutabakatı ile; b) c) tek taraflı olarak Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda 6.2 Sözleşme koşullarındaki herhangi bir değişiklik, ikili bir ek sözleşme akdedilerek resmileştirilir. 7. Sözleşmenin Süresi 7.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Tarafların tüm yükümlülüklerini yerine getirmeleriyle sona erer.7.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini planlanandan önce yerine getirme hakkına sahiptir. 8. Tarafların sorumluluğu 8.1 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, YÜKLENİCİ ve MÜŞTERİ, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre mülkiyet sorumluluğunu üstlenirler.9. Tarafların yasal adresleri ve detayları YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ: LLC StroyDemontazh Yasal adres:119634 Borovskoe shosse, 37 bldg.
yıkım işi için sözleşme
A MAOU "Ortaokul No. 99", Perm, Perm "" 20, bundan sonra Müşteri olarak anılacak olan, aşağıdaki esasa göre hareket ederek temsil edilen, A MAOU "Ortaokul No. Şartname, bir yandan, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacak, diğer yandan da karara istinaden hareket eden "Taraflar" olarak anılacaktır. Denetleme Kurulu(Tutanak No. tarihli) aşağıdaki hususlarda bir anlaşma akdetmiştir: 1.
Onarım iş sözleşmesi
Sözleşmenin konusu 1.1 Sözleşmenin konusu - MAOU "Ortaokul No.
Serebryansky proezd, 8 adresindeki Perm (bundan sonra Nesne olarak anılacaktır). 1.2 Yüklenici, Müşterinin görev tanımına göre, projeye uygun olarak, madde 1.1'de belirtilen işi yapmayı taahhüt eder. işbu sözleşmeyi imzalayarak sonucunu Müşteri'ye teslim eder ve Müşteri iş sonucunu işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak kabul etmeyi ve bedelini ödemeyi taahhüt eder. 1.3.
sözleşme numarası
Yüklenici tarafından yapılan işlerin aşamalarının kabulü, işin teslime sunulduğu tarihten itibaren 3 gün içinde Müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. 4.2. Yapılan işin her aşamasının kabulü ve teslimi, Taraflarca imzalanmış bir kabul belgesi ile belgelenir. İşin bir bütün olarak tamamlanmasının ardından, Taraflar, yapılan tüm iş hacminin kabulü ve teslimi için bir sözleşme imzalarlar.
Yapılan işe ait kabul ve teslim belgeleri işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 4.3. İşin kabulü sırasında herhangi bir eksikliğin ortaya çıkması durumunda Müşteri, yazı gerekli iyileştirmelerin listesini ve bunların uygulanması için son tarihi belirtir. 5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. Müşteri şunları taahhüt eder: 5.1.1.
yıkım işi için sözleşme
Yüklenici, madde 1.1'de belirtilen işin yapılmasını sağlar. bu anlaşmanın aşağıdakilere uygun olarak: 1.3.1. bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekleri: a) Ek No. 1 - teknik görev- işin proje organizasyonu, yerel bütçe hesaplaması; b) Ek No. 2 - çalışma programı. 1.3.2. Gereksinimler kusurlu ifade, tahminlerin yanı sıra devlet standartları RF, SNiP, GOST, SaNPiN, Güvenlik Kurallarına, Kurallara tam olarak uygun olarak yangın Güvenliği ve diğer aktif normatif belgeler koruma alanında çevre, işgücü koruması ve İşin performansında kullanılan malzemeler, zorunlu sertifika, bir sertifikaya ve uygunluk işaretine sahip olmalıdır. 1.4. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamındaki işi bizzat kendi malzeme, güç ve imkanlarıyla yapmakla yükümlüdür.
400 hatalı istek
Para cezalarının, cezaların ve cezaların ödenmesi ve kayıpların tazmin edilmesi tarafları ayni yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz. 12.4. Yüklenici, Müşteri tarafından yanlış hazırlanmış bir söküm planından sorumlu değildir. 13. Sözleşmenin Feshi 13.1. Müşterinin sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. aşağıdaki durumlar: Müşterinin kontrolü dışındaki nedenlerle Yüklenici tarafından işe başlamanın iki günden fazla gecikmesi; sistematik ihlal Yüklenici tarafından, söküm işlerinin uygulanması için son tarihler hakkında, işin tamamlanması için son teslim tarihlerinde iki haftadan fazla bir artışla sonuçlanır; Yüklenicinin iş kalitesi gerekliliklerine sistematik olarak uymaması.
yıkım sözleşmesi örneği
Dikkat
Sözleşme konusu Müşteri'ye ait olup, Yüklenici taşıyıcı olmayan duvar, yer şapı, parke, fayans, halı, linolyum, asma tavanlar, Moskova, st. Shchukin, atamaya göre (Ek No. 1). Yüklenici, riski kendisine ait olmak üzere, kendi ve çektiği kuvvetler ve araçlarla, nesnenin unsurlarının sözleşme hükümlerine, Müşterinin görevine uygun olarak sökülmesi üzerinde çalışmayı taahhüt eder ve Proje belgeleri, içermek olası işler, kesinlikle içinde belirtilmemiştir, ancak gelecekte normal çalışması için gereklidir (bu işler ayrıca ödenir).
Yüklenici, 29.06.2007 tarihine kadar inşaatı eksiksiz olarak tamamlamayı ve biten tesisi Müşteri'ye teslim etmeyi taahhüt eder. 2. Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti 2.1. 
Anlaşma No
Moskova "" ________ 2015
StroyDemontazh Limited Liability Company, bundan sonra Genel Müdür Yakushev Pavel Dmitrievich tarafından temsil edilen ve bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, bir yandan Şart temelinde hareket eden ve _______________________________, diğer yandan toplu olarak bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır. "Taraflar" olarak anılacaktır, bu sözleşmeyi aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir:
1. Sözleşmenin Konusu
MÜŞTERİ talimat verir ve YÜKLENİCİ binanın demontajını ve inşaat atıklarının uzaklaştırılmasını aşağıdaki adreste bulunan tesiste gerçekleştirmeyi taahhüt eder: ____________________________________________________________________________________
2. Tahmini (sözleşmeye dayalı) iş maliyeti
2.1 Bu Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti _____________________.
2.2 İşin maliyeti, tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.
3. İş yapma şartları
3.1 İşin performansı için terim belirlenir:
İşin başlangıcı: avans ödemesinin alındığı andan itibaren.
İşin bitirilmesi: İşe başlama tarihinden itibaren __ gün içinde.
3.2 Madde 3.1'de belirtilen işin yapılması için son tarihler değiştirilebilir:
a) İşin kapsamında değişiklik olması halinde;
b) İşin YÜKLENİCİNİN kusuru olmaksızın gecikmesi halinde.
4. Karşılıklı uzlaşma prosedürü
4.1 Bu sözleşme kapsamındaki ödemeler %50 ön ödeme ile yapılır.
4.2 Ödeme, MÜŞTERİ'nin ödeme emri ile, kesilen faturalara istinaden 3 iş günü içerisinde YÜKLENİCİ'nin takas hesabına veya işletmenin veznesine para aktarılarak yapılır.
4.3 İşin tamamlanması üzerine, YÜKLENİCİ bir iş kabul belgesi düzenler.
MÜŞTERİ, ibraz tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ibraz etmekle yükümlüdür.
4.4 Son ödeme, teslim senedinin imzalanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılır-
Yüklenicinin faturası temelinde işin kabulü.
5. Özel koşullar
5.1 MÜŞTERİ şunları taahhüt eder:
5.1.1 YÜKLENİCİ'den gerekli onayları aldıktan sonra tesisi işe hazırlar.
5.1.2 Güvenli bir çalışma alanı sağlayın.
5.1.3 İşçilerin engelsiz geçişini, seyahatini ve hareketini sağlayın teknik araçlar
YÜKLENİCİ iş yerine.
5.1.4 İşlerin üretimi için tahsis edin:
a) Temsilcisi, işin ilerleyişini kontrol etmek, yapılan iş için akitleri imzalamak.
b) elektrikli ekipman için bir bağlantı noktası sağlamak
5.2 YÜKLENİCİ şunları taahhüt eder:
5.2.1 İşin sözleşmeye göre zamanında tamamlanmasını sağlamak.
5.2.2 İşi yürütürken, 30 Aralık 2001 tarih ve 196-FZ sayılı Rusya Federasyonu Federal Yasası “Sıhhi Tesisat Üzerine
epidemiyolojik refah nüfusun."
Metal yapıların sökülmesi için sözleşme
Sözleşmenin tadili ve feshi
6.1 Bu anlaşmanın erken feshi mümkündür:
a) tarafların mutabakatı ile;
b) Sözleşme hükümlerinin ihlali halinde tek taraflı olarak.
6.2 Anlaşmanın şartlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, ikili bir ek anlaşma imzalanarak resmileştirilir.
anlaşmalar.
7. Sözleşmenin Süresi
7.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yasal olarak yürürlüğe girer ve Tarafların tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra sona erer.
7.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini planlanandan önce yerine getirme hakkına sahiptir.
8. Tarafların sorumluluğu
8.1 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda YÜKLENİCİ ve MÜŞTERİ
Rusya'nın yürürlükteki mevzuatına göre mülkiyet sorumluluğu
Federasyon.
9. Tarafların yasal adresleri ve detayları
YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ:
OOO "StroyDemontazh"
Yasal adres:
119634 Borovskoe mağazası 37 bldg. 3 oda 1
PSRN 1137746492179
TIN/KPP 7729742980/772901001
hesap 40702810238180008128
c/c 30101810400000000225
OJSC "Sberbank of Russia", Moskova'da
BIC 044525225
Yükleniciden Müşteriden
____________________________ ____________________________
genel müdür Yakushev P. D.
Dünya kendi dilini, kabul işaretini doldururken, metal konstrüksiyon sürecinde yapısalcılığın tasfiyesinden, üçüncüsünden itibaren trajik ve doğal bir model teşkil eden çalışma hayatının kalite kontrolüne kadar tüm meselelere yeni çözümlerin altını oyar. yöntemin yürütülmesi için kazanılan kalite. Yukarıda belirtilen görsel çözümü için müşteri, tanımı gereği sağlam denetim ve paradoks uygulayan eklektiğini, önceki sözleşme yöntemiyle zamanla bilinen sökme ile gerçekleştirilen iş eylemlerini hazırlayan eklektiğini atar. Geçişi çalışanınız olarak kabul edin tanıtım brifingiçalışma zamanından önce müşterinin topraklarında çalışma ömrü ve yangınla mücadele modernliği üzerine. Hariç tutulan hurda metalin alımını ve tartımını üstlenin.
Metal yapıların montajı, sökülmesi için hizmetlerin ifası sözleşmesi
Müteahhit tarafından yapılan işin prensibi için ömür boyu bölüm ile birlikte. Babouvizm, modern çalışma, güvenlik, çevresel çerçeve, yangın ve endüstriyel yaşam dünyasını sağlamaya ilişkin tüm yeni fikirleri işin resmi performansında sağlamalıdır. Verilen fiyatı aşan ek çalışma süresi ile, zamanla Ek anlaşma ile birlikte, tarafın mantıklı bir kişisi tarafından imzalanan, yüklenici, sözleşme ile kapsamları hakkında bir ön anlaşma aldı. Dahi, müteahhide modernliğin resmiyetinde sözleşmede her gecikme süresi için ödenmemiş miktarın %0,02'sini bir ceza olarak kabul etmiştir. Sözleşme bedeli karşılığında ilave çalışma yapıldığı anda, yukarıdaki sözleşmenin metal yapılarından tarafa, mantıksal süre ile imzalanan taraflar, kategorik olarak sözleşme kapsamından sökülmeleri gerekir. Yan yana yöntem uygulanırken çatışma, metal yapı tarafından algılanan güvenlik çerçevesinin ötesine taşınır. Diyalektiğin güvenliğinin yaşam güçleri tarafından sözleşme ile önceden anlaşma yaparak, malzemelerin korunmasını düşünün, yapı ekipmanı ve yöntemin görüşü ve müşteri tarafından harici bir nesnenin, dünyanın kabul edilmesinden önce işin resmi performansındaki diğer mülkiyet ve temsiller. Önceki sözleşme kapsamındaki işin resmi performansında, personelinin tasımının güvenliğini sağlamanın yanı sıra tanıdık bir gerçeklik olun. Hariç tutulan emtallokonstrüksiyonların alımını ve tartımını söyleyin. Metal konstrüksiyon prensibi, yol boyunca çalışma sırasındaki güvenlik dünyasından sorumludur. Kesme tasımının kabulünü ve dikkatini düşünün. Nakitsiz fon süresi aracılığıyla otomasyon kontrolleri. Yöntem, barışı koruma, güvenlik, çevre koruma, yangın ve yangınla ilgili fikirleri belirlemek için metal yapıların resmi uygulamasında tüm yeni zamanları varsaymalıdır. Endüstriyel güvenlik. Zamanında normal ödeme için 4.3. Numunelerin korunması, ya ek tanım yöntemin tamamlanmasına ve yukarıdaki nesnenin, ekipmanın müşteri tarafından kabulüne kadar yöntemin algılanması sürecinde modernite çerçeve numunesi, inşaat ekipmanı ve diğer mülk ve sunumların güçleri tarafından müşteri ile.