standart sözleşme metro tesislerinde çekim için
Antlaşma
Moskova "___" _______ 20__
2.2. Çekime katılanların onaylanmış bir listesini sağlayın.
2.3. Yükleniciye bu sözleşmenin şartlarına uygun olarak verilen hizmetler için ödeme yapın.
2.4. Çekim yaparken, metro kullanımına ilişkin Kurallara ve metro çalışanlarının çekim güvenliğini sağlamaya ilişkin gereksinimlerine uyun.
2.5. Çekimler sırasında Yüklenicinin tesislerine ve ekipmanına zarar gelmesi durumunda, tam olarak tazmin edin.
2.6. Ekipmanın metro tesislerinden __ saatten önce çıkarılmasını sağlayın. __ dak. 20__
2.7. sağlamak için önlemler almak toplum düzeni Moskova Metrosunda Polis Departmanı çalışanlarının katılımıyla çekim yaparken.
2.8. Çekimler sonunda 5 gün içinde işlerin kabul ve devrine dair tutanağı imzalayarak Yükleniciye devreder.
3. Yüklenicinin Yükümlülükleri
Yüklenici şunları taahhüt eder:
3.1. Hazırlık faaliyetleri sağlayın ve Müşteriye ________, __ ____ 20__ tarihinde __ saatten itibaren çekim yapma fırsatı sağlayın. __ dak. __ saate kadar. __ dak.
3.2. Çekim organizasyonundan sorumlu bir kişi atayın.
4. Hizmetlerin maliyeti ve ödeme prosedürü.
4.1. Taraflar, bu sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından sağlanan hizmetlerin maliyetini %18 KDV dahil _______ ruble __ kopek - _______ ruble __ kopek olarak tahmin etmektedir.
4.3. Ödeme, Müşteri tarafından düzenlenen faturaya göre, Yüklenicinin uzlaştırma hesabına __ ___ 20__ tarihine kadar para transferi yapılarak yapılır.
4.4. Takaslar, sözleşmenin 9. maddesinde belirtilen detaylara göre gerçekleştirilir. Sözleşme süresi boyunca ödeme detaylarındaki herhangi bir değişiklik, tarafların ek bir anlaşmasıyla resmileştirilir.
5. Tarafların sorumluluğu
5.1. Taraflar, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Mevcut mevzuat.
5.2. Çekim yapılan metro tesislerinin zamanından önce serbest bırakılması için Müşteri, Yükleniciye sözleşme tutarının %15'i kadar para cezası ödeyecektir. Anketin yürütüldüğü metro tesislerinin zamansız olarak serbest bırakıldığı gerçeği, ikili bir eylemle kaydedilir.
5.3. Müşteri'nin işbu sözleşmeyi imzalayıp ödeme yaptıktan sonra çekim yapmayı reddetmesi durumunda Yüklenici'nin hesabına aktarılan tutar iade edilmez.
6. Sözleşmenin süresi
6.1. anlaşma yürürlüğe girer Yasal etki imzalandığı andan itibaren ve Tarafların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerine kadar geçerlidir.
7. Uyuşmazlık çözümü prosedürü
7.1. Bu anlaşma kapsamındaki anlaşmazlıklar müzakereler yoluyla çözülür.
7.2. Tartışmalı konulardaki müzakereler sonuç vermezse, uyuşmazlıkların çözümü Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatının öngördüğü şekilde gerçekleştirilir.
8. mücbir sebep
8.1. Taraflar, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi durumunda, yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinin mücbir sebeplerle ortaya çıkması halinde sorumluluktan muaf tutulurlar.
8.2. Mücbir sebep halleri, mücbir sebep halleri yani olağanüstü bir olay olarak anlaşılır, zararlı etkiler Taraflardan herhangi biri tarafından engellenemeyecek olan. Bu tür olaylar doğal afetleri (örneğin deprem, sel, kasırga vb.), sosyal olayları (örneğin savaş, grev vb.) içerir.
8.3. Madde 8.1'de belirtilen durumların ortaya çıkması durumunda, zarar gören taraf, bu koşulların farkına vardığı andan itibaren 3 iş günü içinde derhal diğer tarafı bu konuda bilgilendirmekle yükümlüdür. Bunun bildirimi, ilgili tarafından onaylanmış hükümet organları, aynı anda faks (teleks, telgraf) şeklinde gönderilmelidir ve kayıtlı mektup. Bildirim, mücbir sebep durumları ve bunların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin daha fazla yerine getirilmesi üzerindeki etkisi hakkında bilgi içermelidir. Etkilenen taraf, mücbir sebebin diğer sonuçlarını en aza indirmek için mümkün olan her şeyi yapmalıdır.
8.4. Zarar gören taraf, madde 8.3'te belirtilen bildirimi gönderemez veya geciktirirse, diğer tarafa bu bildirimin gecikmesi veya sağlanamamasıyla ilgili zararları tazmin etmelidir.
8.5. Madde 8.1'de açıklanan durumda, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin şartlar, mücbir sebep hallerinin meydana gelmesinden kaynaklanan gecikme şartlarına karşılık gelen bir süre kadar artırılır.
8.6. Taraflar, meydana gelen mücbir sebep hallerinin süresinin üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine izin vermediğini veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinin uygunsuz hale geldiğini müştereken tespit ederse, taraflar arasında karşılıklı uzlaşma ve ilgili belgelerin imzalanması ile işbu Sözleşme feshedilir.
9. Tarafların adresleri ve detayları
"Yüklenici" "Müşteri"
_________________ | _________________________________ |
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici, sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen ekspertiz ürünlerinin sözleşme bedeli karşılığında icrayı üstlenir. aşağıdaki eserler ve uygulama aşamalarına göre gruplandırılmış hizmetler:
1.1.1. 1:500 ölçeğinde topografik araştırma, ha alana sahip gelişmemiş bir karmaşıklık kategorisi arsası: , sınırlar içinde, müşteri tarafından belirtilen durum planında (Ek No. 2).
1.1.2. 1:500 ölçekli bir topografik planın kağıt üzerinde çizilmesi ve elektronik formatta dwg formatında.
2. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI VE İŞİN YAPILMASI
2.1. Sözleşme, imzalandığı ve işbu sözleşmenin 4.1.2. maddesinde belirtilen gerekli belgelerin Yükleniciye sağlandığı ve 3.2. maddesinde belirtilen iş aşamasının ifası için gerekli miktarın Yüklenici tarafından alındığı andan itibaren yürürlüğe girer. fiili anlaşma
2.2. İşin her aşaması için işin tamamlanması için son tarih:
2.2.1. Madde 1.1.1 kapsamında iş yapma süresi takvim günleridir.
2.2.2. Madde 1.1.2 kapsamında iş yapma süresi takvim günleridir.
2.2.3. Madde 1.1.2 kapsamında iş yapma süresi takvim günleridir.
2.3. Yüklenicinin kusuru olmaksızın vadelerde meydana gelen gecikme, Yükleniciye sözleşme süresini uzatma hakkı verir.
2.4. Zaman sınırını düzeltin Proje belgeleri Müşterinin açıklamalarına göre, sözleşmeye ek bir sözleşmenin imzalanmasıyla aksi belirtilmedikçe, gündür.
2.5. Sözleşme kapsamındaki işlerin ifası için son tarihlere uyulmaması durumunda, Yüklenici, Müşteriye gecikilen her gün için ekspertiz işi maliyetinin %'si tutarında bir ceza ödemeyi taahhüt eder.
2.6. Sözleşmenin sona erme tarihi, iş kabul belgesinin imzalandığı tarih ile belirlenir.
3. İŞLERİN MALİYETİ VE ÖDEME USULÜ
3.1. İşbu sözleşmenin 1.1 maddesi uyarınca işin gerçekleştirilmesi için Müşteri, Yükleniciye şu ödemeleri yapar:
3.1.1. 1.1.1, 1.1.2 - ruble (KDV hariç) paragrafları uyarınca işin performansı için.
3.1.2. Paragraf 1.1.3 kapsamındaki işlerin yerine getirilmesi için - ruble (KDV hariç).
3.2. Ödeme, işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen işin türü (aşaması) için maliyetin %'si oranında avans ödenerek yapılır.
3.3. Nihai ödemenin temeli, her iki tarafça imzalanan kabul sertifikasıdır.
3.4. Bu anlaşmanın akdedildiği süre boyunca tarafların durumlarını durumlarına göre kötüleştiren ve ek masraflar zaman ve Para, anket ürünlerinin sözleşme bedeli ve işin ifası için yeni şartlar, taraflarca sözleşmeye ek sözleşmelerde belirtilir.
3.5. Mücbir sebep halleri, arama çalışmalarının maliyetini ve/veya zamanlamasını artırmak için gerekçe olabilir.
4. MÜŞTERİ VE YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Bu sözleşmeyi yerine getirmek için Müşteri şunları taahhüt eder:
4.1.1. Sörveylerin organizasyonu ve üretimi, kapsamı ve zamanlaması ile ilgili Yüklenicinin tekliflerini ve gerekliliklerini dikkate almak ve bir gün içinde karar vermek.
4.1.2. Hepsini Yükleniciye devredin Gerekli belgeler ve kaynak malzemeler, işin üretimi ve nihai teslimi için gerekli önceden tamamlanmış mühendislik araştırmaları hakkında bilgiler (mevcut topografik haritaların kopyaları, mühendislik planları, yürütme şemaları, durum planları, yer altı tesislerinin konumu hakkında bilgiler).
4.1.3. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş için bu sözleşmenin 3. bölümünde belirtilen şekilde ödeme yapın.
4.2. Yüklenici, sözleşmenin 3. bölümünde öngörülen araştırma ürünlerinin sözleşme bedeli karşılığında bu sözleşme kapsamında iş yaparken:
4.2.1. Anket sırasında, çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak, anketin güvenilirliğini ve kalitesini artırmayı amaçlayan çalışma programında ayarlamalar yapın.
4.2.2. Uygulamayı sağlayın gerekli faaliyetler koruma için çevre, yeşil alanlar ve toprak tabakası etüd çalışmaları sırasında.
4.2.3. İş Tanımına (Ek No. 1) uygun olarak anket çalışmasının sonuçlarına dayalı olarak nihai ürünleri Müşteriye devredin.
4.2.4. Anket çalışması yaparken, SNiP gerekliliklerine ve mevcut düzenlemelere uyun Rusya Federasyonu.
5. İŞLERİN TESLİM VE KABUL USULÜ
5.1. İşlerin (hizmetlerin) sonuçları ve bir liste teknik döküman uyarınca başvuru şartları(Ek No. 1), Müşteriye teslime tabidir. bireysel aşamalar performans ve işin tamamlanmasından sonra, sözleşmede tanımlanır. Müşteri aşağıdaki malzemeleri alacaktır:
5.1.1. Sitenin mühendislik ve topografik planı.
5.2. Belgelerin alındığı tarihten itibaren iş günü içinde, Müşteri bunu dikkate almak ve kendi adına imzalanmış kabul sertifikasını Yükleniciye iade etmek veya Yükleniciye işi kabul etmeyi gerekçeli olarak reddetmekle yükümlüdür. yazı.
5.3. Ne zaman gerekçeli retİşin taraflarca kabul edilmesinden itibaren müşteri, uygulanması için gerekli iyileştirmelerin ve son teslim tarihlerinin bir listesini içeren ikili bir sözleşme hazırlar.
5.4. Madde 5.2'de belirtilen sürenin bitiminden sonra Müşteri tarafından imzalanan iş kabul belgesi veya yazılı olarak kabul etmeme gerekçesi Yükleniciye ulaşmaz ise, iş görüşsüz olarak kabul edilmiş sayılır ve ödemeye tabidir.
5.5. İşin erken yapılması durumunda Müşteri, anket ürünlerini planlanandan önce kabul etme ve ödeme yapma hakkına sahiptir.
6. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
6.1. Yüklenici, tüm işlerin kalitesinden ve zamanından sorumludur, belirli koşullar fiili anlaşma
6.2. Yüklenici, alt yüklenicilerinin ve danışmanlarının fiil ve ihmallerinden kendisi kadar sorumludur.
6.3. Taraflar, aşırı koşullar nedeniyle bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme sorumluluğundan muaftır. doğal olaylar, düşmanlıklar ve taraflardan herhangi birinin bu sözleşmenin şartlarını yerine getirmesini imkansız kılan veya önemli ölçüde sınırlayan diğer mücbir sebep durumları (mücbir sebep durumları). Bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için süre, mücbir sebeplerin yürürlükte olduğu süre ve bunların neden olduğu sonuçlarla orantılı olarak ertelenir.
6.4. Mücbir sebep hallerinin ve/veya sonuçlarının bir aydan fazla sürmesi halinde taraflar, sonraki adımlar. Taraflar bir ay içinde anlaşamazlarsa, taraflardan her birinin sözleşmenin feshedilmesini talep etme hakkı vardır.
6.5. tartışmalı konular Tarafların üzerinde anlaşmaya varamadığı işbu sözleşmenin ifası sürecinde ortaya çıkan sorunlar tahkim mahkemesi tarafından öngörülen şekilde çözümlenir.
7. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ
7.1. Sözleşme içeriğinde yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler ancak tarafların yazılı muvafakati ile gerçekleştirilir.
7.2. Sözleşmenin geçerlilik süresi içinde içeriğinde değişiklik ve eklemeler yapılması gerekirse taraflar ek bir sözleşme düzenler.
7.3. Sözleşme taraflarca feshedilebilir Karşılıklı rıza Yazılı olarak.
7.4. Sözleşmenin tek taraflı feshi halinde, başlatan taraf, sözleşmenin feshinden bir gün önce karşı tarafa göndermekle yükümlüdür. yazılı bildirim sözleşmeyi feshetme niyetini belirtir.
7.5. -de tek taraflı fesih Müşteri, sözleşmeyi Yükleniciye günler öncesinden yazılı olarak bildirecek ve fiilen yaptığı işin bedelini kararlaştırılan fiyat üzerinden Yükleniciye ödeyecektir.
7.6. Bu Anlaşmanın tüm hükümleri halefler için bağlayıcıdır ve yasal temsilciler Müşteri ve Yürütücü.
7.7. Bu sözleşmede yapılacak tüm değişiklik ve eklemeler, yazılı olarak yapılmaları ve taraflarca imzalanmaları halinde geçerli sayılır.
8. DİĞER ŞARTLAR
8.1. Taraflar, tarafların birbirlerine sağladıkları her türlü veriyi içerebilen ve gizli nitelikte olduğu konusunda mutabık kalınan sözleşme ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlamayı taahhüt ederler; karşı tarafın önceden izni olmaksızın bu verileri kısmen veya tamamen üçüncü şahısların yararına ifşa etmeyecek, yayınlamayacak veya başka bir şekilde kullanmayacaktır.
9. SÖZLEŞME DOKÜMANTASYONU
9.1. Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan belgeler, sözleşmeye ek sözleşmeler (değişiklikler, eklemeler, tadiller) ve ekleri içerir.
9.2. Tarafların sözleşmenin imzalanmasından önce yapmış oldukları tüm yazışmalar ve önceki müzakereler, sözleşmenin yürürlüğe girdiği andan itibaren geçersiz hale gelir.
9.3. Sözleşmede yapılacak tüm değişiklikler ve eklemeler yalnızca yazı ve taraflarca kararlaştırılan şekilde yürütülürlerse.
9.4. Sözleşmenin herhangi bir maddesinin içeriğinin geçersiz veya hukuka aykırı bulunması halinde, sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliği ve hukuka uygunluğu devam eder.
10. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE BANKA BİLGİLERİ
yürütücü
Müşteri jüri adres: Posta adresi: TIN: KPP: Banka: Ödeme/hesap: Düzeltme/hesap: BIC:
11. TARAFLARIN İMZALARI
Sanatçı ________________
Müşteri _________________
Lütfen hizmet sözleşmesinin avukatlar tarafından düzenlenip doğrulandığını ve örnek niteliğinde olduğunu, işlemin kendine özgü koşulları dikkate alınarak sonuçlandırılabileceğini unutmayın. Geçerliliğinden Site Yönetimi sorumlu değildir. bu anlaşma, yanı sıra Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerine uygunluğu için.
_______________________________________________________, bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, bir yandan ________________________________________________ esasına göre hareket eden ________________________________________________________ tarafından temsil edilen ve gr. ________________________________________________________________________________, bundan sonra "Müşteri" olarak anılacak ve ________________________________________ tarafından temsil edilen ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ sonraya kadar "Müşteri" olarak anılarak işbu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:
Topografik ve jeodezik çalışmalar
Topoğrafik rölöve, mesafelerin, yüksekliklerin, açıların ölçülmesi veya özel jeodezik araçlar kullanılarak doğrudan koordinatların elde edilmesi suretiyle alanın topografik planının dijital ortamda ve kağıt üzerinde oluşturulmasıdır. Topografik araştırma planlanmış, yüksek irtifa ve birleştirilmiştir.Planlandığında ortaya çıkıyor topoğrafik harita, ancak rahatlamayı hesaba katmadan, yani.
Alanın topografik araştırması
Manzara fotoğrafçılığı, haritalar ve topografik planlar oluşturmak için yapılan bir dizi çalışmayı içerir. Bunun için jeodezik ölçümlerin yanı sıra uçaklardan elde edilen ölçümler de kullanılmaktadır. çeşitli tipler dünya yüzeylerinin görüntüleri.Topografik ve jeodezik çalışma bileşenlerden biri olarak adlandırılabilir. mühendislik araştırmaları. Topografik ölçüm verilerini işleyerek hem yerde hem de ofiste yapılabilirler.
Bir inşaat sözleşmesi kapsamında KDV'yi kim iade edebilir?
Şirket, bir perakende ve ofis merkezinin inşası için belgeler hazırlamak ve işe başlamak için tüm koşulları oluşturmak için gönüllü olan bir genel müteahhit buldu.Şirketle yapılan bir anlaşma uyarınca, ana yüklenici, üçüncü taraf uzmanların yardımıyla bir dizi hazırlık çalışması yaptı.
Daha sonra, vergi dairesi, hizmetlerinin fiyat sözleşmesinin şartları kapsamında olmadığı gerçeğine atıfta bulunarak, bazı katılımcılara KDV iadesi yapmayı reddetti.
Tasarım işi için sözleşme
Tasarım ve keşif çalışmalarının yürütülmesine ilişkin bir sözleşme kapsamında, yüklenici (tasarımcı, araştırma görevlisi), müşterinin talimatı üzerine teknik dokümantasyon geliştirmeyi ve (veya) araştırma işini gerçekleştirmeyi taahhüt eder ve müşteri, bunların bedelini kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder. sonuç (Mad.Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 758'i). Tasarım ve etüt çalışmaları inşaattan önce yapılır ve jeolojik, hidrolojik ve diğer çalışmalara dayalı olarak önerilen inşaat sahası HAZIRLAMA tasarım ve tahmin belgeleri.
Bireyler için teknik envanter çalışmasına başvururken gerekli belgeler
- vatandaşların haklarını ve çıkarlarını vekaleten temsil eden kişiler için sahibinin pasaportu (ve fotokopisi) - usulüne uygun olarak icra edilmiş bir vekaletname (ve fotokopisi)
- mülkiyet için tapu belgeleri
- için teminat mektubu teknik envanter baş ve baş muhasebeci tarafından imzalanmış;
- nesnelerin listesi Emlak baş ve baş muhasebeci tarafından imzalanmış, teknik özelliklerini gösteren teknik envantere tabidir.
kadastro çalışması
federal yasa 24 Temmuz 2007 tarihli N 221-FZ (3 Temmuz 2019'da değiştirildiği şekliyle) “On devlet kadastrosu gayrimenkul” (03.10.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirilen ve eklenen şekliyle) Madde 35.Kadastro çalışmalarının yapılması için gerekçeler adli uygulama. Sözleşme. Genel Hükümler
". 09/01/2014 ile Ofis arasında sıra ile belediye mülkü ve arazi kaynakları Balakovski'nin yönetimi belediye bölgesi Saratov bölgesi(müşteri) ve bir limited şirket "Titan (yüklenici) sonuçlandı hükümet sözleşmesi N 45, yüklenicinin yatay bir topografik araştırma yapma yükümlülüğünü üstlendiği şartlara göre arsalar, arsaların yeri için planların hazırlanması kadastro planı bölgenin (haritası), kadastro işleri ve prosedür desteği kadastro kaydı Müşterinin ihtiyaçları için ve Müşteri işbu sözleşme şartlarında belirtilenleri kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder.
Adli Uygulama Rehberi.
FAS SZO: Müşteri, yapılan iş için ödeme yapmalı veya eksikliklerini kanıtlamalıdır.
Müşteri, sözleşme kapsamında yapılan işin kalitesinden memnun olmasa bile bedelini ödemek zorundadır. Veya işin kötü yapıldığını mahkemede kanıtlayın.Kuzey-Batı Bölgesi Tahkim Mahkemesi tarafından alınan karardan da anlaşılacağı gibi, bu her zaman işe yaramaz.
AT tahkim mahkemesi kuruluş ile temasa geçildi iddia beyanı bir iş sözleşmesi ve bir ceza kapsamında kendisi tarafından gerçekleştirilen iş maliyetinin geri kazanılması için bireysel bir girişimciye.
Antlaşma
performans sözleşmesi yüksek katlı işler N_____
G. _____________
"___"__________ ____ G.
Biz bundan sonra __ olarak, bir yandan ______________________ esasına göre hareket eden ______________________ ile temsil edilen "Müşteri" olarak ve __________ olarak bundan sonra __ olarak anılacak olan __________ olarak anılacaktır. ______________________ ise topluca "Taraflar" olarak anılacak olan bu Sözleşme'yi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:
1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Bu Sözleşmeye uygun olarak, Yüklenici
yüksekte çalışma yükümlülüğü - ______________________________ içinde
(yüksekte çalışmanın türünü belirtin)
cilt ____________________________ şu adreste: _______________________________,
Müşteri, işin sonucunu kabul etmeyi ve bedelini ödemeyi taahhüt eder.
1.2. Bu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilen işin kalitesi ____________________________________ ile uyumlu olmalıdır.
2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. Yüklenici şunları taahhüt eder:
2.1.1. Yüksek irtifa çalışmalarını kendi gücünüz ve imkanlarınız ile bu Sözleşmede belirtilen miktar ve süre içinde gerçekleştirin.
2.1.2. İşin yürütülmesi sırasında, Rusya Federasyonu'nun çevre koruma ve iş güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuatının gerekliliklerine, karşı kurallara uygunluk dahil olmak üzere uyun. yangın Güvenliği, emek koruma ve güvenlik gereksinimleri.
2.1.3. İşlerin usulüne uygun yürütülmesini sağlamak, özellikler ve bu Sözleşme.
2.1.4. Yüksek irtifa işini tamamladıktan sonra Müşteriye Tamamlama Sertifikasını (Ek N ______) gönderin.
2.2. Yüklenici şu haklara sahiptir:
2.2.1. Müşteri tarafından sunulan teknik belgelerdeki kusurların tespiti ve giderilmesi ile bağlantılı olarak yaptığı masrafların geri ödenmesini talep etmek. Tarafların harcamalarının miktarı, bu Anlaşmaya ek bir anlaşma ile belirlenecektir.
2.2.2. Bu Sözleşmenin yürütülmesi için üçüncü tarafları dahil edin.
2.2.3. İşin yürütülmesi sırasında teknik dokümantasyonda yer almayan veya işin maliyetini artıran işler yapmak gerekirse, Yüklenici işi durdurur ve Müşteriyi _____ gün içinde bilgilendirir. Yukarıdaki gerekçelerle işin durdurulduğu andan, yerleşme anına kadar geçen süre, işin süresini uzatır.
2.2.4. Müşterinin reddetmesi durumunda ek iş işbu Sözleşmenin 2.2.3 maddesinde belirtilen sebeplerden dolayı, Yüklenici işbu Sözleşmeyi feshetme ve Müşteriden yapılan iş için ödeme ve bu Sözleşmenin feshi ile ilgili kayıpların tazmini talep etme hakkına sahiptir. .
2.3. Müşteri şunları taahhüt eder:
2.3.1. İşin gerçekleştirildiği tüm süre boyunca, Yüklenicinin iş yerine çalışma zamanı ve Yüklenicinin nakliyesinin geçiş olasılığı.
2.3.2. Yükleniciye gerekli teknik belgeleri (Ek N ______) bu Sözleşmenin Tarafları tarafından imzalandığı tarihten itibaren ____ gün içinde sağlayın.
2.3.3. Yorum olmaması durumunda, Yüklenici tarafından sunulan Bitirme Belgesini aldıktan sonra imzalayın ve Yüklenicinin işi için bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak ödeme yapın veya Yükleniciye yazılı bir gerekçeli ret gönderin.
2.3. Müşteri şu haklara sahiptir:
2.3.1. Herhangi bir zamanda, faaliyetlerine müdahale etmeden Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin ilerlemesini ve kalitesini kontrol edin.
2.3.2. Müşteri, işin sonucunun kendisine teslim edilmesinden önceki herhangi bir zamanda, bu Sözleşmeyi yürütmeyi reddetme ve Yükleniciden bu Sözleşmeyi reddettiği sırada tamamlanmamış olan iş maliyetinin iadesini talep etme hakkına sahiptir. Yüklenici, Müşterinin bu Sözleşmeyi ifa etmeyi reddettiğinin bildirimini almadan önce yapılan işin bir kısmına orantılı olarak iş maliyetinin bir kısmını alıkoyar. Müşteri ayrıca işbu Sözleşme'nin feshedilmesinden kaynaklanan zararlarını Yüklenici'ye işin tamamı için belirlenen fiyat ile yapılan iş için ödenen kısım arasındaki fark kadar tazmin etmekle yükümlüdür.
3. İŞİN YAPILMASI ŞARTLARI İLE TESLİM VE KABUL USULÜ
3.1. Bu Sözleşme kapsamındaki çalışmalar, Taraflarca onaylanan tahmine uygun olarak ve Yüklenici tarafından Müşteriden alınan ve bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan teknik belgeler temelinde yürütülecektir.
3.2. İşbu Sözleşme ile öngörülen işler, Yüklenici tarafından aşağıdaki şartlar dahilinde yapılacaktır:
3.2.1. İşin başlangıcı: __________________________;
3.2.2. İş bitimi: _____________________.
3.3. Yüksek irtifa çalışmalarının kabulü, Tarafların bu Sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesinden sonra gerçekleştirilir.
3.4. İşin tamamlanmasından sonra Yüklenici, Müşteriye kendi adına imzalanmış Bitirme Sertifikasını (Ek N ______) ve ayrıca son durum belgelerini sunacaktır.
3.5. Müşteri, ____ gün içinde, yorum olmaması durumunda, Yükleniciye kendi adına imzalanmış bir Bitirme Belgesi veya işi kabul etmeyi gerekçeli bir şekilde reddetmekle yükümlüdür.
3.6. Müşterinin işi kabul etmeyi gerekçeli olarak reddetmesi durumunda, Taraflar, gerekli iyileştirmelerin ve bunların uygulanması için son tarihlerin bir listesini içeren ikili bir anlaşma düzenler. Ek ödeme. İyileştirmelerin şartları Taraflarca kararlaştırılır.
3.7. Çalışmayı doğrulama olmadan kabul eden müşteri, işin olağan kabulüyle (bariz eksiklikler) tespit edilebilecek eksikliklerine atıfta bulunma hakkını kaybeder (veya kaybetmez).
4. MALİ ŞARTLAR VE ÖDEME PROSEDÜRÜ
4.1. Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki işinin bedeli ______ (___________) ruble, dahil. KDV _____ (____________) ruble. Tam liste ve Tahminde Taraflarca onaylanan yüksek katlı işler kompleksine dahil olan her tür yardımcı işin maliyeti (bu Anlaşmanın Ek N _____).
4.2. İşbu Sözleşmenin 4.1 maddesinde belirtilen tutar, Tarafların İş Bitirme Belgesini imzalamasından ve Yükleniciden bir fatura almasından (veya: ______________________________) sonraki ____ gün içinde Müşteri tarafından ödenir.
4.3. Sözleşme kapsamındaki tüm ödemeler, Yüklenici tarafından belirtilen takas hesabına para transfer edilerek nakitsiz bir şekilde yapılır. Müşteri'nin ödeme yükümlülükleri, paranın Yüklenici'nin bankasının muhabir hesabına geçtiği tarih itibariyle yerine getirilmiş sayılır.
5. TARAFLARIN SORUMLULUĞU VE MÜCBİR SEBEPLER
5.1. başarısızlık için veya uygunsuz performans Taraflar, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, bu Sözleşme ve Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı kapsamında sorumlu olacaktır.
5.2. Yüklenicinin işin tamamlanması ve teslimi için son teslim tarihlerini ihlal etmesi durumunda, Müşteri gecikilen her gün için zamanında yapılmayan işin maliyetinin %____ oranında para cezası (ceza) ödenmesini talep etme hakkına sahiptir. .
5.3. Müşteri tarafından yapılan iş için geç ödeme yapılması durumunda Yüklenici, gecikilen her gün için zamanında ödenmeyen tutarın % ____ oranında para cezası (ceza) ödenmesini talep etme hakkına sahiptir.
5.4. Para cezalarının (cezaların) ödenmesi, Tarafları bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz.
5.5. Yüklenici, güvenlik, çevre koruma için yapılan iş alanında yangın güvenliğini sağlamaktan sorumludur.
5.6. Yüklenici, Bitirme Belgesinin imzalanmasından sonra _________ içinde yapılan işin kalitesinden sorumludur ve düşük kaliteli işle ilgili maliyetleri Müşteriye tazmin eder.
5.7. Taraflar, bu Sözleşmenin koşulların bir sonucu olarak akdedilmesinden sonra ortaya çıkan mücbir sebeplerin sonucuysa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme sorumluluğundan muaftırlar. acil Durum tarafların öngöremediği veya engelleyemediği bir durumdur.
5.8. Bu Sözleşmenin 5.7 maddesinde belirtilen durumların ortaya çıkması üzerine, Taraflardan her biri diğer Tarafı derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir.
Bildirim, koşulların doğası hakkında bilgi içermeli ve ayrıca resmi belgeler bu koşulların varlığını tasdik etmek ve mümkünse, Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirme kabiliyeti üzerindeki etkilerinin bir değerlendirmesini yapmak.
5.9. İşbu Sözleşmenin 5.7. maddesinde belirtilen koşulların meydana gelmesi durumunda, Tarafın bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için son tarih, bu koşulların ve sonuçlarının yürürlükte olduğu süre ile orantılı olarak uzar.
5.10. Bu Sözleşmenin 5.7. maddesinde listelenen koşullar ve bunların sonuçları iki aydan fazla bir süre devam ederse, Taraflar bu Sözleşmeyi yerine getirmenin kabul edilebilir alternatif yollarını belirlemek için ek müzakereler yapacaklardır.
6. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
6.1. İşbu Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinde doğabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Taraflar müzakereler yoluyla çözmeye çalışacaklardır.
6.2. Müzakere yoluyla çözümlenemeyen anlaşmazlıklar yargı emri Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı tarafından kurulmuştur.
7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ. DEĞİŞİM SIRASI
VE SÖZLEŞMENİN FESHİ
7.1. İşbu Sözleşme, her iki Tarafça imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve Taraflar tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar geçerli olacaktır.
7.2. İşbu Sözleşmenin şartları, Tarafların yazılı bir sözleşme imzalamak suretiyle karşılıklı mutabakatı ile değiştirilebilir.
8. SON HÜKÜMLER
8.1. Bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılmalı ve imzalanmalıdır. yetkili Temsilciler Partiler
8.2. Taraflar, ayrıntılardaki değişiklikleri, adresleri ve diğer önemli değişiklikleri birbirlerine yazılı olarak bildirmeyi taahhüt ederler.
8.3. Bu Sözleşme, iki nüsha halinde yapılır ve eşit Yasal etki, her Taraf için bir tane.
8.4. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü taraflara herhangi bir bildirim olmaksızın devretme hakkına sahip değildir. Yazılı onay diğer Parti.
8.5. Bu Anlaşma ile düzenlenmeyen diğer tüm hususlarda, Taraflar Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre yönlendirilir.
8.6. Bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası:
8.6.1. Yüklenicinin işe kabul belgesinin bir kopyası.
8.6.2. Tahmin (Ek N _____).
8.6.3. Teknik belgeler (Ek N _____).
8.6.4. Bitirme sertifikası (Ek N _____).
8.6.5. _________________________________________.
9. TARAFLARIN DETAYLARI VE İMZALARI
Yüklenici Müşteri
___________ "______________________" ___________ "_____________________"
Yasal/posta adresi: ________ Yasal/posta adresi: _______
____________________________________ ___________________________________
TIN/KPP ____________________________ TIN/KPP ____________________________
OGRN ________________________________ OGRN ______________________________
Telefon: ___________ Faks: __________ Telefon: __________ Faks: __________
Adres E-posta: ___________ E-posta adresi:___________
_____________ ________________ _____________ ________________
(tam ad) (imza) (tam ad) (imza)
milletvekili milletvekili
Başvuru
satın alma bildirimine tek tedarikçi
29, 01.01.2001
SÖZLEŞME No. _________
topografik ve jeodezik çalışmalar yapmak
Novosibirsk "__" ____________ 2012
2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
2.1. Yüklenici şunları taahhüt eder:
2.1.1. İşi, Sözleşmede belirtilen şekilde ve şartlar dahilinde gerçekleştirin.
2.1.2. Yayınlanan teknik belgelere uygunluğu sağlayın mevcut düzenlemeler ve kurallar.
2.1.3. Teknik belgeleri Müşteriye Sözleşmede belirtilen şekil ve şartlarda aktarın.
2.1.4. ifşa etme kesin bilgiüçüncü taraflara ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile ilgili olanlar dışında herhangi bir amaç için kullanamazsınız.
2.1.5. Müşteri'den alınan belgelerin asıllarını veya kopyalarını, Müşteri'nin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere devretmez. kanunla sağlanan Rusya Federasyonu.
2.2. Yüklenici şu haklara sahiptir:
2.2.1. Müşteri, Sözleşmenin 2.3.1. maddesi, 2.3.2. maddesi, 2.3.3 maddesinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getiremezse, Müşteriyi daha önce bilgilendirdikten sonra Sözleşme kapsamındaki işlerin ifasını Müşteri yerine getirene kadar askıya alın. yükümlülükleri.
2.3. Müşteri şunları taahhüt eder:
2.3.1. Yükleniciye aşağıdakiler için unvan (unvanı onaylayan) belgeleri sağlayın: arsa ve (veya) Sözleşmenin Ek No. 3'ünde belirtilen ve Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki işi uygun şekilde yerine getirmesi için gerekli olan sitede bulunan gayrimenkul nesneleri.
2.3.2. Yüklenicinin uzmanlarına topografik ve jeodezik araştırmaya tabi nesnelere erişim sağlayın.
2.3.3. Topografik ve jeodezik ölçüme tabi nesnelerin denetimi sırasında Müşteri tarafından temsilcilerin katılımını sağlamak.
2.3.4. Sağlamak güvenli koşullar Yüklenici tarafından uzmanlar tarafından gerekliliklere uygun olarak işin yapılması İş hukuku Rusya Federasyonu.
2.3.5. 24 saat içinde işin yapılması mümkün değilse, Yükleniciye yazılı veya faks ile bildirimde bulunarak işin yapılmasına ilişkin usul ve esaslar üzerinde anlaşmaya varın.
3. İşin maliyeti ve ödeme prosedürü
3.1. Bu Sözleşme kapsamındaki işlerin tam maliyeti, mühendislik ve jeodezik araştırmaların maliyetinden ve yetkililerden gerekli ilk verilerin sağlanmasına yönelik hizmetlerin maliyetinden hesaplanır. Devlet gücü, yerel yönetimler ve diğer taraflar (bundan böyle Üçüncü Taraflar olarak anılacaktır), bu Sözleşmenin Ek No.
3.2. Bu Sözleşme kapsamındaki işin toplam maliyeti 125.818.29'dur (Yüz yirmi beş bin sekiz yüz on sekiz ruble yirmi dokuz kopek), KDV oranı (% 18) - 19.192.62 (On dokuz bin yüz doksan iki ruble yirmi dokuz) kop.)
3.3. Müşteri, Yükleniciye KDV dahil 62.909,15 (Altmış iki bin dokuz yüz dokuz ruble, on beş kopek) tutarında bu Sözleşmenin 3.2. maddesinde belirtilen miktarın %50'si oranında bir avans ödemeyi taahhüt eder ( %18 - 9 596,31 (dokuz bin beş yüz doksan altı ruble otuz bir kopek) 10 (on) içinde bankacılık günleri Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren.
Nihai ödeme, bu Sözleşmenin 3.2. maddesinde belirtilen miktarın %50'si tutarında yapılır ve bu tutar, KDV (%18) dahil 62.909,14 (Altmış iki bin dokuz yüz dokuz ruble, on dört kopek) - 9.596'dır. 31 (dokuz bin beş yüz doksan altı ruble otuz bir kopek) faturaya dayalı olarak Tamamlama Belgesinin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) banka günü içinde.
3.4. Nesnenin teknik özelliklerine (alan, uzunluk, işin karmaşıklık kategorisi, vb.) yetkililer, yerel hükümet ve diğer kişilere işin ifası için gerekli belge ve bilgilerin temini için, taraflar asıl sözleşmeyi imzalarlar. tahminler Tamamlama Sertifikasına eklenir.
3.5. Müşteri, Sözleşme ile Yüklenici lehine öngörülen tüm meblağları ödeme yükümlülüğünü yerine getirmezse, Yüklenici, Sözleşme kapsamındaki işin ifa süresini uzatma ve/veya yapılan işin sonucunu Yükleniciye kadar alıkoyma hakkına sahiptir. Müşteri, Sözleşme kapsamındaki iş bedelini ödeme yükümlülüğünü yerine getirir.
4. Çalışma şartları
4.1. Sözleşme kapsamındaki işin ifa süresi 25 (yirmi beş) iş günüdür. Hizmetlerin sağlanması aşamalarının şartları ve bunlara ilişkin raporlama belgelerinin Müşteriye teslim edilmek üzere sunulması Çizelge (Sözleşmenin Eki) tarafından belirlenir.
4.2. İşin başlangıcı, madde 3.2 uyarınca ödemenin alındığı günü takip eden gün olarak kabul edilir. Müşterinin 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3.
4.3. Yüklenicinin ifa süresine dahil değildir normatif terimlerüçüncü taraflarca belgelerin hazırlanması, gözden geçirilmesi ve onaylanması.
4.4. Yüklenici işi zamanından önce yapma hakkına sahiptir ve Müşteri bunları kabul etmek ve bedelini ödemekle yükümlüdür.
5. Yapılan işin sonucunu aktarma prosedürü
5.1. Madde 1.1'de öngörülen işin tamamlanması üzerine. Yüklenici, Müşteriye teknik belgeleri ve ayrıca Yüklenici tarafından imzalanmış ve Yüklenicinin mührü ile 2 nüsha olarak tasdik edilmiş Bitirme Belgesini verecektir.
5.2. Müşteri, kendisine ulaşan teknik dokümanı 3 (üç) iş günü içerisinde değerlendirmekle yükümlüdür. Bu süreden sonra Müşteri, 2 nüsha halinde Bitirme Belgesinin eşzamanlı olarak imzalanması ve kuruluşun mührü ile tasdik edilmesi ile yapılan işin sonucunun kabul edildiğini Yükleniciye bildirir veya bunları yazılı olarak kabul etmeyi gerekçeli olarak reddettiğini beyan eder. Yükleniciden kaynaklanan eksikliklerin, yanlışlıkların ve diğer eksikliklerin giderilmesi gerekliliği.
Müşterinin İş Bitirme Belgesini imzalamaması (imzalamaktan kaçınması) durumunda, Yüklenici tarafından İş Bitirme Belgesinin Yükleniciye devredildiği tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içinde uygun bir gerekçeli olarak imzalamayı reddetmemesi Müşteri, İş Bitirme Belgesi'ni imzalamış sayılır ve işler kabul edilirken, paragraf 3.2'ye göre işin maliyeti. Sözleşme ödenebilir. Müşteri tarafından belirtilen sürelere aykırı olarak gönderilen itirazları, Yüklenici kabul etmeme hakkına sahiptir.
5.3. Madde 5.2'de belirtilen yazılı bir talep olması durumunda. Yüklenici, tespit edilen eksiklikleri Müşteri'nin bu talebini ilettiği tarihten itibaren 10 (on) iş günü içinde ücretsiz olarak gidermekle yükümlüdür.
6. Tarafların Sorumluluğu
6.1. Mücbir sebep hallerinde yükümlülüklerin kısmen veya tamamen yerine getirilmemesinden taraflar sorumlu değildir, yani: doğal afetler, düşmanlıklar, terör eylemleri, ablukalar ve grevler, yasama ve/veya kararları yürütme gücü Rusya Federasyonu, bu koşulların Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini doğrudan etkilemesi şartıyla.
6.2. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremez hale gelen Taraf, bundan sonraki işlemler üzerinde anlaşmaya varmak için diğer Tarafı bu konuda derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.
6.3. Yüklenici, Müşteri tarafından sunulan, yanlış bilgiler içeren belge ve bilgilere dayanarak elde edilen sonuçlardan ve sonuçlardan sorumlu değildir.
6.4. Müşterinin 3.3., 3.5. maddelerde belirtilen şartları yerine getirmede gecikmesi durumunda. Yükleniciye, geciktiği her gün için borç tutarının %0,01'i tutarında cezai ödeme yapar.
6.5. Yüklenicinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini geciktirmesi durumunda, Müşteriye geciktiği her gün için aldığı tutarın %0,01'i oranında ceza ödeyecektir.
6.6. Taraflar, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz şekilde yerine getirilmesinden başka sorumluluk üstlenirler.
7. Diğer koşullar
7.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, Taraflarca Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak çözülecektir.
7.2. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve Taraflar yükümlülüklerini yerine getirene kadar geçerlidir.
7.3. Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler formda yapılır. ek anlaşmalar Taraflarca imzalanmış ve mühürlenmiş.
7.4. Sözleşme, Taraflardan her biri için birer tane olmak üzere aynı yasal güce sahip iki nüsha halinde yapılır.
7.5. Uygulamalar No. 1 Nesnelerin listesi;
Başvuru Şartları;
Ekler No. 3 Belge listesi;
Ek İşin performansı için tahmin;
Başvuru Takvim planı- Anlaşmanın ayrılmaz parçalarıdır.
8. Yasal adresler, ödeme detayları ve Tarafların imzaları
MÜŞTERİ Federal Devlet Üniter Teşebbüsü "Sibirya Federal Bölgesi Radyo Frekans Merkezi" Novosibirsk, Oktyabrskaya karayolu, 4 Rusya'nın Sberbank Sibirya Bankası'nda. Novosibirsk e-posta: *****@***ru | MÜTEAHHİT Federal BTI" Yasal adres: Moskova, Vernadsky Ave., 37, bina 2 Posta adresi: Moskova, Zvenigorodskoe karayolu, 18/20, bina 2 Novosibirsk şubesi Federal BTI" Yasal adres: Posta adresi: Novosibirsk'teki VTB Şubesinde Telefon: 8 (3, 8 (3) e-posta: [e-posta korumalı] |
|||
Tarafların imzaları | ||||
müşteri tarafından | Yükleniciden | |||
1 numaralı başvuru
_______________ Nolu Sözleşmeye
"__" ____________ 2012'den
gayrimenkul nesnelerinin listesi
Obje adı | nesne konumu | nesne özelliği |
|
Pompa istasyonu yeraltı | Novosibirsk şehri, MO Baryshevsky s-t | ||
otoyol yolu | |||
Anten tipi BS-2 No. A1 | |||
Anten tipi BS-2 No. AB | |||
Anten tipi BS-2 No. A3 | |||
Anten kurulumu için anten desteği AO-40 | |||
Yeraltı filtrasyon alanları | |||
Yeraltı tankı - yangın | |||
Bölge eskrim | |||
6 bin W'ın üzerinde elektrik hattı | |||
Harici ısıtma ağları |
Tarafların imzaları |
|||
müşteri tarafından | Yükleniciden |
||
2 numaralı başvuru
______________ Nolu Sözleşmeye
"__" ____________ 2012'den
teknik görev
topografik ve jeodezik araştırma için
gayrimenkul nesneleri
1. Yapılan çalışmanın sonucu, 1 (bir) nüsha halinde teknik dosyadır. basılı kopya her bir gayrimenkul parçası için. Gayrimenkul nesnelerinin listesi, konumları, ana özellikler Ek No. 1'de belirtilmiştir.
2. Teknik dokümantasyon, Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak yapılır.
3. Teçhizat, imha vb. olarak tanınan nesneler için sertifikalar / teknik raporlar düzenlenir.
4. Teknik dokümantasyon seti şunları içerir:
Ø Teknik veri sayfaları.
5. Bu Sözleşme ile öngörülen işi yapmak için Yüklenici:
akreditasyon sertifikası - Federal BTI "serisi RN - Uygulama için I No. 000 teknik muhasebe ve 000 sicil numarası altında 01.01.2001 tarihli sermaye inşaatı nesnelerinin teknik envanteri;
· jeodezik faaliyetler için MOG - 06411G tarih ve 01.01.2001 numaralı lisans;
· Kartografik faaliyetlerin yürütülmesi için 01.01.2001 tarihli ve MOG - 06412K sayılı Ruhsat.
|
3 numaralı başvuru
______________ Nolu Sözleşmeye
"__" ____________ 2012'den
Kayıt için evrak listesi, sözleşmenin akdedilmesi ve ifası: | |||
1. Formda başvuru tüzel kişilik(Bireysel girişimci). 2. Bir tüzel kişinin tescil belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış bir kopyası ( Bireysel girişimci) tek bir Devlet Kaydı tüzel kişiler (bireysel girişimciler). 3. Kayıt belgesinin usulüne uygun olarak onaylanmış bir kopyası vergi Dairesi tüzel kişilik 4. Tüzel kişilik başkanının yetkilerini teyit eden bir belgenin usulüne uygun olarak onaylanmış bir kopyası. 5. Bir tüzel kişinin (bireysel girişimci) temsilcisi için vekaletname. 6. Arsa üzerinde bulunan gayrimenkul nesneleri için tapu (unvanı onaylayan) belgelerinin usulüne uygun olarak tasdikli bir kopyası. 7. Unvan (unvanı tasdik eden) belgesinin usulüne uygun olarak tasdik edilmiş bir kopyası ve kadastro pasaportu arazide (varsa). | |||
Tarafların imzaları | |||
müşteri tarafından | Yükleniciden |
||
4 numaralı başvuru
________________ Nolu Sözleşmeye
"__" ____________ 2012'den
Ürün numarası | eserlerin adı | KDV'siz iş maliyeti, ovmak. |
Teknik pasaportların hazırlanması ile nesneler üzerinde topografik ve jeodezik çalışma |
KDV'siz iş maliyeti, ovmak. | |||
KDV (%18), ovmak. | |||
KDV dahil iş maliyeti, ovmak. | |||
"___" ________ 2012 Tahmini (a) ______________________
Tarafların imzaları | |||
müşteri tarafından | Yükleniciden |
||
5 numaralı başvuru
_________________ Nolu Sözleşmeye
"__" ____________ 2012'den
Takvim planı
iş aşamalarının adı | KDV'li işlerin ruble cinsinden fiyatı. | Son tarih | Raporlama belgeler |
|
Aşama 1 - Topografik ve jeodezik çalışmalar | 10 iş günü hizmetlerin başlangıcından bu yana | Verilen hizmetlerin kabulü ve devri, fatura |
||
Aşama 2 - Topografik ve jeodezik çalışmalar | 15 iş günü 2. aşamanın sonundan beri | Verilen hizmetlerin kabulü ve devri, fatura, teknik belgeler |
||
Tarafların imzaları | |||
müşteri tarafından | Yükleniciden |
||