işten çıkarma

Yazılım geliştirme sözleşmesi temel şartları. Yazılım geliştirme sözleşmesi. Sözleşmenin feshi için gerekçeler ve prosedür

[Müşterinin organizasyonunun adı, pozisyonun adıyla temsil edilir Tam ad esasına göre hareket eden bir şirket temsilcisinin genel durumunda], bundan böyle olarak anılacaktır "Müşteri", tek taraf , ve [ Konum adıyla temsil edilen Geliştirici organizasyonunun adı esasına göre hareket eden bir şirket temsilcisinin genel durumunda], bundan böyle olarak anılacaktır "Geliştirici", diğer taraftan, topluca "Taraflar" olarak anılacak olan, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:

Garanti süresi- Yüklenicinin, İş Tanımı şartlarına aykırı olması durumunda, Yazılımın çalışması sırasında tespit edilen sorunların (eksiklerin) giderilmesi şeklinde Yazılım için teknik destek sağlamayı masrafları kendisine ait olmak üzere taahhüt ettiği süre. Dönem boyunca yazılım için teknik destek Garanti süresi yazılımın geliştirildiği platformun değiştirilmesi durumunda sona erer.

1.1. Yüklenici, ekli belgelerle birlikte Müşteri yazılımını (SW) geliştirmeyi ve devretmeyi taahhüt eder ve Müşteri, Şartnameye göre belirlenen bir maliyetle yapılan işi kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder (işbu Sözleşmenin Ek No. 1) ) bu Anlaşmanın şartlarına uygun olarak.

1.5. Geliştirme, Yüklenici tarafından kendi imkanları ile gerçekleştirilir. Yüklenici ayrıca işin yapılmasına üçüncü şahısları (alt yükleniciler) dahil etme hakkına da sahiptir. Bu durumda, Yüklenici, ifa etmeme veya uygunsuz performans Müşteriye taşeronlar tarafından çalışmak.

1.8. Müşteri, 5 (beş) iş günü içerisinde yazılımı onaylamayı veya gerekli iyileştirmelerin bir listesini yapmayı taahhüt eder. Takvim günleri. Müşterinin yazılımı onaylaması için gereken süre iş şartlarına dahil değildir, yani. iş durdurulmuş sayılır. Müşteri'nin 5 (beş) iş günü içerisinde gerekli iyileştirmelerin bir listesini sağlamaması durumunda işler kabul edilmiş sayılır.

1.9. Yazılımın iyileştirilmesi gerekiyorsa, taraflar yazılım geliştirmelerinin bir listesini hazırlar ve imzalar. Yüklenici, yazılımı Müşteri ile mutabık kalınan şartlar dahilinde sonuçlandırarak tekrar onaya sunmakla yükümlüdür.

1.10. Yazılım Müşteri tarafından onaylandıktan sonra Yüklenici, geliştirilen yazılımı Müşteri'nin bilgisayarlarına kurar ve Yazılım Kabul ve Devir Sertifikasına göre (Ek No. 5 şeklinde) yazılımın kurulum versiyonunu Müşteri'nin bilgisayarlarına yükler ve elektronik ortama aktarır. kurulum talimatları ve kullanım kılavuzu, programların kaynak metinleri, bundan sonra taraflarca imzalanan hizmetlerin teslimi ve kabulü (işler).

1.11. Geliştirilen yazılım için, yazılım geliştirmeye yönelik hizmet (iş) kabul belgesinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl garanti süresi tesis edilir. Garanti süresi boyunca, Yüklenici, Yazılımın çalışması sırasında tespit edilen sorunların (eksiklerin) İş Tanımı Koşullarına aykırı olması durumunda, Yazılım için teknik destek sağlamayı masrafları kendisine ait olmak üzere taahhüt eder. Yazılımın geliştirildiği platformda değişiklik yapılması durumunda, garanti süresi boyunca Yazılımın teknik desteği sonlandırılır.

1.12. Yüklenici, bu Sözleşmeye uygun olarak yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için tüm resmi izin ve lisansların yanı sıra kurumsal onayları aldığını beyan ve garanti eder.

1.13. Yüklenici ayrıca Yazılımda hiçbir unsurun üçüncü şahısların haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacağını garanti eder. Ek olarak, Yüklenici, Yazılımın geliştirilmesine doğrudan dahil olan tüm kişilerin, Yüklenici ile Yüklenici arasındaki sözleşmelerin şartlarına uygun olarak, tüm haklarını devredeceğini garanti eder. mülkiyet hakları Yazılım ile ilgili olarak Yükleniciye, hizmetlerin (işlerin) kabul belgesinin taraflarca imzalanmasına kadar.

1.14. Garantilerin ihlal edilmesi durumunda Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında devredilen Yazılım'ın Müşteri'nin engellenmeden kullanılmasını sağlayacak önlemleri almayı ve Yazılım'ın engelsiz kullanımının sağlanmasının mümkün olmaması halinde, Müşteri'nin uğradığı zararları tazmin etmeyi taahhüt eder. Bu tür bir garanti ihlali ile bağlantılı olarak ikincisinin maruz kalabileceği.

2.2.1. ['e kadar "(tarih)" (ay) 20(yıl)d.sağlamakİş Tanımı ve Program]G. STO QMS 62.02.20 tarafından öngörülen şekilde Geliştirme ve değişiklik prosedürü yazılım, yazılımın geliştirilmesi için İş Tanımı Şartlarını ve yazılımın geliştirilmesi için Takvim planını geliştirin ve Müşteri'nin onayına gönderin.

2.2.2. İş Tanımına uygun iş yapmak, iyi kalite, işbu sözleşmenin öngördüğü ölçüde ve süreler dahilinde ve işi yazılım geliştirmenin tamamlandığı tarihten itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde Müşteri'ye teslim eder.

Boş belge " yaklaşık formu yazılım geliştirme sözleşmeleri (yürütücü - bireysel)”, “Hizmetlerin sağlanması, kadro dışı bırakılması” başlığını ifade eder. Belgenin bağlantısını şuraya kaydedin: sosyal ağlarda veya bilgisayarınıza indirin.

yazılım geliştirme için

(yürütücü - bireysel)

____________ "___" ____________ 20__

(Sözleşmenin akdedildiği yer) (Sözleşmenin akdedildiği tarih)

Bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır,

(İsim)

__________________________________ tarafından temsil edilen, oyunculuk

(tam isim, pozisyon)

bir yandan __________________________________________ temelinde,

(Tüzük, Yönetmelik, Vekaletname)

ve diğer yandan __________________________________________,

(tam isim, pasaport bilgileri)

ve topluca "Taraflar" olarak anılacaktır, bu Sözleşmeyi

aşağıdaki gibi:

1. Sözleşmenin Konusu

1.1. Yüklenici, Müşteri adına oluşturmayı taahhüt eder.

Müşterinin işletmesinde ve/veya Müşterinin ortaklarında.

görev ve takvim planı ayrılmaz bir parçası olan

gerçek anlaşma

2. İşlerin yapılma usulü ve şartları

2.1. Müşteri, Program için gereksinimleri Teknik Belgede düzenler.

2.2. İş Tanımını aldıktan sonra, Yüklenici şunları belirler:

ön maliyet ve yazılım geliştirme koşulları. Görev son tarihleri

takvimde belirtilir.

2.3. Yüklenici işin yapıldığı andan itibaren işe başlar.

müşteri tarafından peşin ödeme.

2.4. İş tamamlandıktan sonra Yüklenici yazılım sağlar

Müşteri onayı için.

2.5. Yüklenici, Programı bir dağıtım kiti şeklinde Müşteriye devreder.

imzaladıktan sonra harici ortamda (CD-ROM veya DVD-ROM diskleri)

partiler devir senedi.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Yüklenici şunları yapmakla yükümlüdür:

3.1.1. İş Tanımı Şartlarına uygun olarak yazılım geliştirmek

ve takvim planı;

3.1.2. Yazılımı, işbu belgede belirtilen hüküm ve koşullara göre Müşteriye devretmek

Anlaşma;

3.1.3. Müşteri tarafından tanımlanan tüm semantiği düzeltin,

yazılım geliştirme sürecinde dil bilgisi ve yazım hataları

ve garanti süresi boyunca;

3.1.4. Yazılımın işleyişinde tanımlanan tüm hataları düzeltin

tüm garanti süresi boyunca.

3.2. Yüklenicinin hakkı vardır:

3.2.1. işe başlamayın, başlamış olan işi askıya alın

Müşteri'nin yükümlülüklerini ihlal ettiği durumlarda,

bu anlaşma;

3.2.2. bu Sözleşme kapsamında bu işleri gerçekleştirme sürecinde

Müşterinin rızası olmadan üçüncü şahısları dahil etmek.

3.3. Müşteri zorunludur:

3.3.1. yazılım geliştirme için her şeyi sağlayın bilgi materyalleri,

İş Tanımı tarafından sağlanan;

3.3.2. Yüklenicinin hizmetlerini şekil ve şartlarda ödemeyi,

bu Sözleşmede öngörülmüştür.

3.4. Yazılım geliştirme sürecinde Müşteri,

İşin ilerlemesini izlemek için Programın ara sürümleri

ve işin ara sonuçlarının koordinasyonu.

4. Yazılımın münhasır hakları

4.1. Müşteri, gerçekleştirme konusunda münhasır hakka sahiptir.

ve/veya aşağıdaki eylemleri yetkilendirin:

Yazılımın (tamamen veya kısmen) herhangi bir biçimde, herhangi bir şekilde çoğaltılması

yollar;

Yazılım Dağıtımı;

Yazılımın bir dilden diğerine çevrilmesi de dahil olmak üzere yazılım değişikliği;

Yazılımın diğer kullanımı.

4.2. Yazılımın münhasır hakları devredilir

Yapılan iş için tam ödeme yapıldıktan sonra Müşteriye.

5. Yazılımın teslimi ve kabulü için prosedür

5.1. Yüklenici, tamamladığı Programı zamanında Müşteriye devreder,

takvimde belirtilir.

5.2. Tutarsızlıkların olmaması durumunda Yazılım

belirtilen gereksinimlerle başvuru şartları, Taraflar işareti

Yüklenicinin taahhütlerini yerine getirdiğini teyit eden devir senedi

Anlaşma kapsamındaki yükümlülükler.

5.3. Müşterinin Teknik Şartlardan sapmalar keşfetmesi durumunda

Yüklenici tarafından kabul edilen görevler, ____ takvimi içinde olmalıdır

bitmiş yazılımın kabul edildiği tarihten itibaren günler, Yükleniciye bir talep gönderin

eksikliklerin (kusurların) ortadan kaldırılması hakkında.

6. Tarafların Sorumluluğu

6.1. Taraflar, yerine getirilmemesinden veya uygunsuz

bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerleşik olarak yerine getirme

kanunla sipariş.

6.2. Yazılımın belirtilen özelliklere uygun olmaması durumunda,

İş Tanımı, Müşteri, belirtilen hususların ortadan kaldırılmasını talep etme hakkına sahiptir.

Programın eksiklikleri veya bu Anlaşmanın feshi ve geri ödeme

6.3. Bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi sırasında

Taraflardan biri yeni teknik bilgi hakkında bilgi aldı ve

hem kanunla korunan hem de korunmayan kararlar ile bilgi,

ticari veya diğer sırlar, ifşa etme hakkına sahip değildir.

diğer Tarafın rızası olmadan üçüncü şahıslar. ifşa durumunda

Belirtilen bilgilerden suçlu Taraf sorumludur.

uyarınca Mevcut mevzuat RF.

6.4. Taraflar, kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtulur.

bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmemesi durumunda,

ifa etmeme, mücbir sebep koşullarının sonucuydu. böyle

Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ertelenirse,

mücbir sebep hallerinin süresi ve sonuçları.

7. Sözleşme bedeli ve ödeme prosedürü

7.1. Şu anda Yazılımı geliştirmenin maliyeti

Yüklenicinin ekipman ve malzemeleri için sözleşme,

______________________________.

7.2. Müşteri işe başlamadan önce Yükleniciye avans ödemesi yapar.

değerlerinin %50'si.

7.3. Maliyetin kalan %50'si Müşteri tarafından _____ içinde ödenir.

Devir Sözleşmesinin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren gün.

7.4. Yazılımın bakımı aşağıdakilere tabi değildir:

ve bu Sözleşmenin maliyetine dahil değildir.

8. Nihai hükümler

8.1. Yüklenici, geliştirilen yazılım için bir garanti süresi belirler.

Devir Sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren __ ay içinde.

8.2. Konuyla ilgili bir anlaşmazlık durumunda

Taraflar, bu Anlaşmanın yerine getirilmesi için bunları çözmeye çalışacaklardır.

müzakereler yoluyla ve bir anlaşmaya varılamaması durumunda - yargı emri.

8.3. Müşteri'nin değişiklik ve eklemeler yapması durumunda,

program kodu Yüklenici yapılan işten sorumlu değildir.

Yazılım.

8.4. Bu Anlaşma, imzalanması ve

Taraflarca yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesine kadar geçerlidir.

8.5. Bu Sözleşme tarafından düzenlenmeyen tüm konular için,

Taraflar, Rusya Federasyonu'nun mevcut mevzuatı tarafından yönlendirilir.

8.6. Bu Sözleşme, her biri için bir tane olmak üzere iki nüsha halinde yapılmıştır.

Taraflardan her biri. Her iki durum da aynı Yasal etki.

9. Tarafların ayrıntıları ve imzaları

müşteri yöneticisi

______________________________ ________________________________

______________________________ ________________________________

müşteri yöneticisi

Belgeyi galeride görüntüleyin:






  • sır değil ki Ofis işiçalışanın hem fiziksel hem de ruhsal durumunu olumsuz etkiler. Her ikisini de doğrulayan pek çok gerçek var.

  • Her insan hayatının önemli bir bölümünü işte geçirir, bu nedenle sadece ne yaptığı değil, aynı zamanda kiminle iletişim kurması gerektiği de çok önemlidir.

  • Çalışma ekibinde dedikodu oldukça yaygın ve yaygın olarak inanıldığı gibi sadece kadınlar arasında değil.

  • Bir ofis çalışanının patronuyla nasıl konuşmayacağınızı size söyleyecek olan anti-tavsiyeleri öğrenmenizi öneririz.

Belge bilgisi:

Ekli dosya:

Başvuru

"ONAYLAMAK"

______________________________________

_______________ /______________________/

(pozisyon, tam ad)

"___" _____________ 20__

Standart sözleşme formu: Yazılım geliştirme sözleşmesi

Form Kodu : /1

Geliştirme biriminin adı: BT Sözleşmeleri, Tedarik ve Planlama Departmanı

Formun kapsamı: Sberbank of Russia OJSC'nin merkez ofisi. Tek seferlik iş, sabit maliyet.

SÖZLEŞME No. _______

yazılım geliştirme için

Moskova "____" ____________ 20__

Rusya Federasyonu Anonim Ticari Tasarruf Bankası (açık anonim şirket), Sberbank of Russia JSC, bundan böyle olarak anılacaktır Müşteri, karşısında _______ ________, temel alarak hareket eder ______________ bir yanda ________ ve _______ (karşı tarafın tam ve kısaltılmış adını belirtin) ________, bundan böyle __ olarak anılacaktır yürütücü, ile temsil edilen ______________ (temsilcinin konumunu, soyadını, adını, soyadını belirtin) ________, ________ temelinde hareket eder (temsilcinin hareket ettiği belgenin adını ve ayrıntılarını belirtin) _______ ise, bundan böyle topluca Taraflar olarak anılacaktır ve her bir Taraf ayrı ayrı bu sözleşmeyi (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) aşağıdaki şekilde akdetmiştir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

3. İŞLERİN TESLİM VE KABUL İŞLEMLERİ

3.1. İşin tamamlanmasının ardından Yüklenici bunu Müşteriye bildirir ve İş Kabul Belgesi altında (____ (____) nüsha olarak) Müşteriye iletir (İş Kabul Belgesi formu Sözleşme Ek 4'te verilmiştir) ile eksiksiz bir program seti teknik döküman TOR tarafından sağlanan dağıtım kitleri, diğer materyaller ve belgeler, somut ortamlarda ve ödeme için bir fatura. Müşteri, teslim aldığı tarihten itibaren ____ (____) iş günü içerisinde Yükleniciye gönderilen ____ (____) İş Kabul Belgesinin tüm nüshalarını incelemek, yapılan işi kabul etmek ve imzalamak veya Yükleniciye gerekçeli bir şekilde göndermekle yükümlüdür. aynı süre içinde Yasayı imzalamayı reddetme.

3.2. huzurunda gerekçeli ret Müşterinin Sözleşmeyi imzalamasından itibaren, Taraflar, Yüklenici tarafından gerekçeli bir ret aldığı tarihten itibaren _____ (_____) iş günü içinde Sözleşmenin Ek 6'sında belirtilen biçimde uygunsuzluklar Protokolü üzerinde anlaşırlar. , ayrıca yorumları ortadan kaldırmak için yöntemleri ve şartları da belirtir. Mutabık kalınan Protokole göre tespit edilen uygunsuzluklar, Yüklenici tarafından işin kapsamı artırılmadan ve arttırılmadan, uygunsuzluklar Protokolünde belirtilen süre içinde Yüklenici tarafından giderilir. toplam tutar Madde 2.1'de belirtilen işler. Anlaşma. Yüklenici, yorumları ortadan kaldıracak önlemleri aldıktan sonra, İş Kabul Belgesini imzalama prosedürü tekrarlanır.

3.3. Yüklenici, Müşteri ile anlaşarak işi planlanandan önce tamamlama hakkına sahiptir.

4. DEĞİŞİKLİK YAPIN

4.1. Taraflardan herhangi biri, işin şartları, şartları, kapsamı ve maliyeti dahil olmak üzere Sözleşmede değişiklik yapılmasını talep edebilir.

4.2. Yüklenicinin değişiklik yapma gerekliliği, Yüklenici bunu kanıtlamadıkça Müşteri için bağlayıcı değildir. bu gereklilik TOR'u değiştirmeden işi gerçekleştirmenin teknik imkansızlığı nedeniyle.

4.3. Müşterinin değişiklik yapma zorunluluğu Yüklenici için zorunludur. Yüklenici, ilgili talebin alındığı tarihten itibaren ____ (____) iş günü içerisinde, Müşteriye, işin maliyetini ve uygulama zamanlamasını belirterek, ilgili değişiklikleri yapmak için bir tahmin gönderir. Yüklenici, Müşteri'nin değişiklik yapma gereksinimini ancak bunları uygulamak teknik olarak imkansız olduğunda yerine getirmeyi reddedebilir.

4.4. Değişiklikler, Ek Anlaşmanın Tarafları tarafından imzalanarak resmileştirilir (Ek Anlaşmanın şekli - Anlaşmanın Eki).

5. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Yüklenici madde 1.1'de belirtilen işi yapmayı taahhüt eder. Sözleşmeler, bağımsız. Gerekirse, Müşteri ile anlaşarak, Yüklenici, Sözleşmenin yürütülmesine üçüncü şahısları dahil etme hakkına sahiptir. Ek ödeme müşteri tarafından, onlar için taşıyan tam sorumluluk sağlanan bilgilerin gizliliği, işin kalitesi ve ayrıca paragraf 5.13'te belirtilen şekilde kayıplar dahil. Anlaşma. Üçüncü tarafların temsilcilerinin kabulü, Anlaşmanın 5.12. maddesinde belirtilen şekilde gerçekleştirilir.

5.2. Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden, Taraflar yasaya uygun olarak sorumlu olacaklardır. Rusya Federasyonu.

5.3. Aşağıdakilerden herhangi birinin ihlali durumunda: Sözleşmenin 2 No'lu Ekinde belirlenen işin yerine getirilmesi için son tarihler, Uygunsuzluk Protokolü'nde belirlenen belirlenen tutarsızlıkların giderilmesi için son tarihler, Madde 4.3 uyarınca değişiklik yapmak için son tarihler Sözleşmede Yüklenici, Müşteriye 2.1 maddesinde belirtilen toplam iş maliyetinin KDV dahil % ____ (______) tutarında bir ceza öder. Sözleşmeler, her takvim günü için

5.4. Sözleşmenin 3 No'lu Ekinde belirtilen ödeme koşullarının ihlali durumunda, Müşteri, her takvim günü için vadesi geçmiş ödeme tutarının KDV dahil % ____ (____) tutarında bir cezayı Yükleniciye ödeyecektir. gecikme, ancak bu tutardan KDV dahil % ______ (______)'den fazla değil.

5.5. Tarafın cezayı ödeme yükümlülüğü, ihlalde bulunan Tarafın cezanın ödenmesine ilişkin diğer Taraftan yazılı bir talep almasından sonra ortaya çıkar.

5.6. Yüklenici, Müşterinin kusuru nedeniyle Sözleşmede öngörülen işlerin yerine getirilmesi için son teslim tarihlerinin ihlalinden sorumlu olmayacaktır. aşağıdaki durumlar:

5.6.1. Taraflarca kararlaştırılan, Müşteri'ye ve / veya dahil olduğu üçüncü taraflara verilen işin zamansız yerine getirilmesi;

5.6.2. Yüklenici tarafından Sözleşme'de öngörülen işin ifası sırasında talep edilen bilgilerin zamansız sağlanması;

5.6.3 Yükleniciye zamansız yardım, Antlaşma tarafından öngörülen(teknik kaynakların sağlanması, Yüklenicinin gereksinimlerini karşılayan işler dahil).

5.7. Yüklenici, Müşteri'nin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi ve Yüklenicinin işi yapamamasına neden olması veya Madde 5.6'da belirtilen durumlarda işe başlamama, ancak başlattığı işi askıya alma hakkına sahiptir. sözleşme. Yüklenici, işin durdurulduğunu Müşteriye derhal yazılı olarak, işin durdurulma nedenlerini belirterek ve gerekli eylemler onları ortadan kaldırmak için müşteri. Müşteri, işin durdurulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılmasını derhal Yükleniciye yazılı olarak bildirmeyi taahhüt eder.

5.8. Sözleşmenin 5 No'lu Ekinde belirlenen kritik olarak sınıflandırılan (Sözleşmenin Ek No. 5'ine uygun olarak) kusurların düzeltilmesi için son tarihlerin her ihlali durumunda, Yüklenici Müşteriye ____ (______) tutarında bir ceza öder. ) Her bir ____ gecikme için Sözleşmedeki toplam çalışma maliyetinin KDV dahil %'si, ancak her bir vaka için bu miktarın % ________ (_______)'inden fazla değil.

5.9. Sözleşmenin 5 No'lu Ekinde belirlenen önemli olarak sınıflandırılan (Sözleşmenin Ek No. 5'ine uygun olarak) kusurların düzeltilmesi için son tarihlerin her ihlali durumunda, Yüklenici Müşteriye ____ tutarında bir ceza öder. (______) KDV dahil, sözleşmeye dayalı toplam iş maliyetinin %'si, her biri için ____ gecikme, ancak her durum için bu miktarın %________ (_______)'inden fazla olmamalıdır.

5.10. Sözleşmenin 5 No'lu Ekinde belirlenen orta olarak sınıflandırılan (Sözleşmenin Ek No. 5'ine uygun olarak) kusurların düzeltilmesi için son tarihlerin her ihlali durumunda, Yüklenici Müşteriye ____ (______) tutarında bir ceza öder. ) her biri için sözleşmeye dayalı toplam çalışma maliyetinin KDV dahil %'si ____ gecikme, ancak her durum için bu miktarın %________ (_______)'inden fazla olmamalıdır.

5.11. Sözleşmenin 5 No'lu Ekinde belirlenen küçük olarak sınıflandırılan (Sözleşmenin 5 No'lu Ekine uygun olarak) kusurların düzeltilmesi için son tarihlerin her ihlali durumunda, Yüklenici Müşteriye ____ (______) tutarında bir ceza öder. ) her biri için sözleşmeye dayalı toplam çalışma maliyetinin KDV dahil %'si ____ gecikme, ancak her durum için bu miktarın %________ (_______)'inden fazla olmamalıdır.

5.12. Yüklenici, Müşteri'nin tesislerinde iş yapan çalışanlarının eylemlerinden sorumludur. Yüklenicinin çalışanlarının Sözleşme kapsamındaki işleri Müşterinin tesislerinde yapmak üzere kabulü, alışmalarından sonra yapılır. yetkili kişiler Bilgi güvenliğini sağlamak için Müşteri'nin düzenleyici belgeleri ile Müşteri'nin Yukarıdaki belgeleri inceledikten sonra, Yüklenici çalışanları bu belgelerin gereklerine uyma yükümlülüğünü imzalar.

5.13. Yüklenici çalışanlarının Müşteri'nin düzenleyici belgelerinin gerekliliklerini ihlal etmesi sonucu Müşteri'nin zarara uğraması durumunda, bilgi Güvenliği Müşteri'nin tesislerinde iş yaparken, Yüklenici, Müşteri'ye verdiği zararları tam olarak tazmin etmekle yükümlüdür.

6. GARANTİ

6.1. Yüklenici, İş Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren ____ (______) __ süreyle Yazılım için garanti hizmeti vermektedir.

6.2. Geliştirilen yazılımda garanti süresi içinde kusurların tespiti halinde, Kusurların Sınıflandırılmasına (Sözleşme Ekinde) uygun olarak (Müşteriye ait temel yazılım ve donanım bileşenlerindeki kusurlar hariç), Yüklenici bunları düzeltmeyi taahhüt eder. Sözleşmenin Ek No. 5'inde belirtilen şartlarda Müşteri'den ek ödeme olmaksızın. Kusurlardan herhangi birinin düzeltilmesi için süre, Yüklenici tarafından alındığı tarihten itibaren sayılır. yazılı bildirim Müşteriden keşfedilen kusur hakkında. Garanti, Yüklenici tarafından Sözleşme kapsamında Müşteriye aktarılan ve İş Kabul Sertifikası ile resmileştirilen programların yazılım ve tam işlevsel derlenmiş yürütülebilir modülleri için sağlanmaktadır. Programların kaynak metinlerinde (kodlarında) değişiklikler veya yürütülebilir modüllerde değişiklikler Sözleşme kapsamı dışında yapılmışsa veya yazılımın çalışması Müşteri tarafından TOR'a uygun olmayan bir donanım ve yazılım platformunda gerçekleştirilirse veya yazılımın çalışamaması, Müşterinin yazılımın çalışmasını etkileyen temel yazılımda değişiklik yapmasından kaynaklanıyorsa, yazılımın bu sürümü için garanti geçerli değildir.

6.3. Yazılımın garanti süresi içinde, bunlar giderilene kadar Yazılımın normal çalışmasına izin vermeyecek hata ve kusurlar bulunursa, garanti süresi bu tür hata ve kusurların ortadan kaldırıldığı süre kadar uzatılır. Hata ve kusurların giderilmesi, Yüklenici tarafından kendi başına ve Müşteri'den ek ödeme yapılmadan gerçekleştirilir.

6.4. Yüklenici, geliştirilen yazılımda gizli (belgesiz) işlevsellik Müşterinin maddi zarara uğramasına neden olur.

6.5. Madde 6.1'de belirtilen garanti süresinin sona ermesinden sonra yazılımın teknik desteği. Sözleşmenin hükümleri, Yüklenici tarafından, uygulanması için maliyeti ve prosedürü belirleyen, Taraflarca ayrı ayrı imzalanan anlaşmalar temelinde yürütülür. Her durumda, yıllık maliyet teknik Destek Aşamaz ____ (______) Geliştirilen yazılımın maliyetinden KDV dahil %.

6.6. Müşteri gerekli görürse, Yüklenici, Müşteri tarafından Yükleniciden alınan yazılımın, Yazılımın kaynak metinlerinden bir kontrol derlemesi gerçekleştirme prosedürünü belirleyen Müşterinin düzenleyici belgesinin gereksinimlerine tabi olduğunu kabul eder. Yüklenicinin yetkili temsilcisi bu konuda bilgi sahibi olduktan sonra normatif belge, bu belgenin gereklerini yerine getirmek için Yüklenici adına bir yükümlülük imzalar.

7. GİZLİLİK

7.1. Anlaşma çerçevesinde Tarafların karşılıklı mutabakatı ile Anlaşmanın konusu, uygulanmasındaki ilerleme ve elde edilen sonuçlarla ilgili her türlü bilgi gizli olarak kabul edilir. Taraflardan her biri, Sözleşme kapsamında kendisine sağlanan gizli bilgilerin yetkisiz kullanım, dağıtım veya yayına karşı korunmasını sağlar. Söz konusu bilgiler, diğer Tarafın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere aktarılmayacak ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi dışındaki amaçlarla kullanılmayacaktır.

7.2. Gizlilik koşullarının ihlalinden kaynaklanan herhangi bir zarar, Rusya Federasyonu mevzuatına göre belirlenir ve tazmin edilir.

7.3. Tarafların gizli bilgileri koruma yükümlülükleri, Sözleşmenin tüm süresi boyunca ve Sözleşmenin feshinden sonra ____ (______) __ için geçerlidir.

7.4. Tarafların yetkili kişilerin talebi üzerine bilgi vermeleri gizlilik rejiminin ihlali değildir. Devlet kurumları Rusya Federasyonu mevzuatına göre.

8. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK

8.1. Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve tamamlanıncaya kadar geçerlidir. gereğinin yerine getirilmesi kapsamındaki yükümlülükler.

8.2. Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile feshedilebilir. Sözleşmenin herhangi bir erken feshi durumunda (Sözleşmenin 8.3. ve 8.4. maddelerinde belirtilen durumlar hariç), Taraflar, fesih tarihinden itibaren en geç ____ (______) iş günü içinde kendi aralarında karşılıklı mutabakat sağlamalıdır, dayanarak ikili hareket Yüklenici tarafından KDV dahil olmak üzere alınan avansın tamamının Müşteri'ye iade edilmesi gerektiği ve Yükleniciye işin fiilen yapılan kısmının sonucu için ödeme yapılması gerektiği, ancak yalnızca işin gerçekleştirilen kısmı olması durumunda ödeneceği dikkate alınarak, iş gelecekte Müşteri tarafından kullanılabilir ve Müşteri tamamlanan işleri kabul etmeyi kabul ederken, işin bir kısmının kabul/kabul edilmeme kararı Müşteri tarafından anlaşma olmaksızın yalnızca kendi takdirine bağlı olarak verilir. Yüklenici ile.

8.3. Müşteri, Sözleşme'yi dilediği zaman sebep göstermeksizin tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. mahkeme dışında, bildirimde belirtilen fesih tarihinden en geç ___ (____) takvim günü önce Yükleniciye yazılı olarak bildirerek.

Bu durumda, Taraflar, Müşteri'ye tüm tutarın iade edilmesi gerektiği gerçeğini göz önünde bulundurarak, fesih tarihinden itibaren en geç ___ (____) iş günü içinde, ikili bir eyleme dayanarak kendi aralarında karşılıklı anlaşma yapmalıdır. Yüklenici tarafından KDV dahil alınan avans ve Yükleniciye işin fiilen tamamlanan bölümlerinin sonucu ödenir.

8.4. Sözleşmenin Yüklenicinin inisiyatifiyle feshedilmesi durumunda (bu tür bir girişim, Müşterinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini uygunsuz bir şekilde yerine getirmesinden kaynaklanmadıkça (Sözleşmenin 5.4., 5.6. ve 5.7. maddelerinde belirtilen durumlarda) veya Sözleşmenin 9. Bölümünde belirtilen koşullar çerçevesinde) Sözleşmenin feshi tarihinden itibaren _____ (_____) iş günü içinde Müşteri'ye, KDV dahil Yüklenici tarafından alınan avansın tamamının iade edilmesi, ve miktarında KDV dahil bir ceza çift ​​oran Rusya Merkez Bankası tarafından kurulan ve avansın ödendiği gün geçerli olmak üzere, transfer tarihinden itibaren tüm dönem için avans tutarından yeniden finansman Para Avansın iade tarihinde müşteri tarafından. Avans ödemesinin iade tarihi, fonların Müşteri'nin hesabına yatırıldığı tarihtir.

9. MÜDÜR

9.1 Taraflardan herhangi biri, iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan belirli durumlarda sorumluluktan kurtulabilir.

9.2 Tarafların kontrolü dışında gelişen ve iyi niyetli bir Tarafın önleyemediği veya sonuçlarını ortadan kaldıramadığı olaylardan kaynaklanan durumlar, Sözleşmenin kurulmasından sonra meydana gelirse sorumluluktan muaf olan ve Sözleşmenin tam olarak yerine getirilmesini engelleyen durumlar olarak kabul edilir. veya kısmi yürütme.

9.3 Aşağıdaki olaylar mücbir sebep olarak kabul edilir: savaş, düşmanlıklar, kitlesel ayaklanmalar, grevler, salgın hastalıklar, doğal afetler, Tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesini etkileyen makamların eylemleri ve diğer tüm benzer olay ve koşullar.

9.4 Mücbir sebeplerden etkilenen Taraf, diğer Tarafı bilgilendirmelidir. Tescilli posta ile veya mücbir sebep hallerinin başlangıcından hemen sonra kendisine sunulan diğer herhangi bir şekilde ve bunları ortadan kaldırmak için hangi önlemlerin gerekli olduğunu açıklayın, ancak her halükarda mücbir sebebin başlangıcından sonraki ____ (______) takvim günü içinde.

9.5 Mücbir sebep hallerinin geç bildirilmesi, ilgili Tarafı bu şartlar nedeniyle sorumluluktan muafiyet hakkından mahrum eder. Mücbir sebep halleri yetkili makamlar tarafından belgelenmelidir.

9.6 Bu koşulların ____ (______) aydan fazla devam etmesi halinde, her bir Tarafın erken çözünme gerçek anlaşma Bu durumda, Taraflar, Taraflarca imzalanan ikili bir Sözleşme temelinde karşılıklı anlaşma yapacaklardır.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. İşin sonucu (geliştirilmiş yazılım) üzerinde münhasır hak doluİş Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı andan itibaren kısıtlama olmaksızın Müşteri'ye aittir.

10.2. Yüklenici, Yazılımın Sözleşme kapsamında geliştirilmesi sırasında, üçüncü şahısların telif hakkı, ilgili ve diğer haklarının ihlal edilmeyeceğini garanti eder.

Yüklenici'den teslim alınan yazılımın Müşteri'nin kullanması sonucunda üçüncü kişilerden haklarının ihlal edildiğine ilişkin Müşteri'ye dava (talep, dava) ileri sürülmesi halinde, Müşteri'den tebligat alınması üzerine Yüklenici, Müşteri'nin yanında hareket etmeyi, bu tür taleplerin hallinde Müşteri'ye mümkün olan her türlü yardımı sağlamayı, bu tür üçüncü taraflarla duruşma öncesi müzakereleri ve yazışmaları hazırlama ve yürütme yükümlülüğünü üstlenmeyi ve daha sonra (eğer Müşteri, yürürlüğe giren bir mahkeme kararı ile veya Yüklenici ile mutabık kalınması halinde, mahkeme dışında üçüncü şahısların zararının tazmin edilmesi kabul edilirse) Müşteri tarafından ödenen tutarın tamamını Müşteri'ye tazmin etmeye zorlanır. taraflar, tüm üçüncü kişilerin haklarının ihlali ile ilgili yasal masraflar Müşteri'ye ve diğer masrafların yanı sıra Müşteri'ye geri ödenecek tutarın KDV dahil % _____ (_____) tutarında bir para cezası öder.

Para cezasının geri ödenmesi ve ödenmesi, Yüklenici tarafından ilgili talebin Müşteriden alındığı tarihten itibaren en geç _____ (_____) iş günü içinde yapılır.

Mahkeme kararıyla Müşteri Yazılımı veya hizmetlerin başka bir sonucunu kullanamazsa veya Yüklenici ve/veya Müşteri, üçüncü bir kişinin haklarının ihlalini ortadan kaldırmak amacıyla Yazılımın mevcut kullanımını durdurmak isterse, Yüklenici, üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmemesi için üçüncü kişilerin iddialarına konu olan yazılımı derhal değiştirmekle yükümlüdür.

11. BİLDİRİMLER

11.1. Sözleşmenin uygulanmasıyla bağlantılı tüm bildirimler, bildirimler ve iletişimler, yazı Rusça olarak gönderilebilir ve faks, e-posta, taahhütlü veya kurye postası ile, alındılarının teyit edilmesiyle, Tarafların Sözleşmenin 15. Maddesinde belirtilen asıl adreslerine veya aşağıda belirtilen adrese gönderilebilir. ilgili Tarafa veya Taraflardan birinin diğer Tarafa bildirebileceği başka bir adrese.

Yazışma gönderilecek Tarafların adresleri/detayları:

11.2. Bilgilerin Taraflarca alındığı kabul edilir:

11.2.1 Faks veya e-posta ile gönderilmesi durumunda, alıcı Tarafın faks mesajı veya mesajının alındığına dair onayda belirtilen tarihte E-posta gönderen Tarafça tutulan;

11.2.2 Taahhütlü veya kurye postası ile gönderilmesi durumunda, Gönderen Taraf'tan temin edilebilecek şekilde, öğenin alıcı Tarafa teslim teyidinde belirtilen tarihte.

11.3. Yüklenici, Müşteri ile kayıt tutma formatında Sözleşme kapsamındaki işin ilerleyişi hakkında düzenli olarak Müşteriye bir rapor sunmayı taahhüt eder.

12 ANLAŞMAZLIK PROSEDÜRÜ

12.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında Taraflar arasında ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, Moskova Tahkim Mahkemesinde değerlendirmeye tabidir.

13 NİHAİ HÜKÜMLER

13.1. Tarafların adresi, detayları veya yetkili (sorumlu) kişilerinin değişmesi halinde, bu Taraf, diğer Tarafa derhal, ancak her durumda en geç ____ (____) takvim günü bildirimde bulunmayı taahhüt eder. Taraf, bu tür değişikliklere ilişkin bildirim alana kadar, bu Tarafın, kendisine sunulan bilgiler kullanılarak Sözleşmenin uygulanmasının uygun olduğu kabul edilir.

13.2. Sözleşme, her iki Tarafça imzalanmış ve aynı yasal güce sahip ____ (______) nüsha olarak yapılır, ____ (______) kopya ____ (______) - Yüklenici için ve ____ (______) - Müşteri için.

14 UYGULAMA LİSTESİ

14.1. Başvuru. teknik görev

14.2. Başvuru. Çalışma programı

14.3. Başvuru. Ödeme planı

14.4. Başvuru. İş Kabul Belgesi Formu

14.5. Başvuru. Kusurların sınıflandırılması ve ortadan kaldırılması şartları

14.6. Başvuru. Uygunsuzluk Protokolü Formu

14.7. Başvuru. Ek Sözleşme Formu

15 TARAFLARIN ADRESLERİ, DETAYLARI VE İMZALARI

Yürütücü:

Müşteri:

(kısa adı)

Sberbank of Russia JSC

Konum: __________

BIC: __________,

Kontrol: __________,

Kor/hesap: __________

OGRN: __________

Konum: : __________

Telefon faksı: : __________

BIC: __________,

Kontrol: __________,

Kor/hesap: __________

OKPO: __________, OKVED: __________,

Kontrol noktası: __________, TIN: __________,

OGRN: __________

Sanatçıdan:

İş ismi

____________ Ad Soyad

MP

Müşteri tarafından:

İş ismi

____________ Ad Soyad

MP

Başvuru

geliştirme için Sözleşme No. ______

yazılım

"____" den ____________ 20___

yazılım "____________________"

Şartnamenin şekli keyfidir, Taraflarca gerekliliklere bağlı olarak bağımsız olarak belirlenir.BT- Müşterinin uzmanları tarafından geliştirilen yazılım için gereksinimler, ancak aynı zamanda şunları içermelidir:

Geliştirilen yazılım için fonksiyonel gereksinimler

Gereksinim numarası

gereksinimin açıklaması

Bir öncelik

(Kritik/

Önemli/

arzu edilir)

Geliştirilen yazılım için işlevsel olmayan gereksinimler

Gereksinim numarası

gereksinimin açıklaması

Bir öncelik

(Kritik/

Önemli/

arzu edilir)

Yazılım geliştirme için gereken Müşteri Kaynakları

İş/Aşama

Gerekli kaynaklar

miktar

Olası riskler

hayır. p / p

Riskin tanımı

Etkisi

olasılık

Risk Önleme Eylemleri

İş sonuçlarının kontrolü ve kabulü için kriterler:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Çalışma programı

Sayı

sahne

Aşamada yapılan işin adı

Aşamada işe başlama tarihi

Aşamadaki işin tamamlanma tarihi

Raporlama

aşama belgesi

Başvuru

Sözleşme No. _______geliştirme için

yazılım

"____" den ____________ 20___

Ara aşama işlerinin teslimi ve kabulü

1. Sahnede işin tamamlanması üzerine, Yüklenici bunu Müşteriye bildirir ve aşamaya ait İş Kabul Belgesine göre (____ (____) nüsha olarak) (İş Kabul Belgesi formu) Müşteriye devreder. Aşama, Sözleşmenin 4 No'lu Ekinde verilmiştir) aşağıdakiler dahil olmak üzere somut ortamdaki raporlama belgelerini ayarlayın: ____________ ve ödeme için bir fatura. Müşteri, teslim aldığı tarihten itibaren ____ (____) iş günü içerisinde Yükleniciye ____ (____) olan aşamaya ait İş Kabul Belgesinin tüm nüshalarını incelemek, yapılan işi kabul etmek ve imzalamak veya Yüklenici, kanunu imzalamayı gerekçeli olarak reddetti.

2. Müşterinin Sözleşmeyi imzalamayı gerekçeli olarak reddetmesi halinde, Taraflar, gerekçeli ret talebinin Yüklenici tarafından alındığı tarihten itibaren _____ (_____) iş günü içerisinde, uygunsuzluklar Protokolü'nü aşağıdaki formda kabul eder: Yorumların kaldırılmasına yönelik yöntemleri ve şartları da belirten Sözleşmenin Ek No. 6'sında. Mutabık kalınan Protokol kapsamında belirlenen uygunsuzluklar, Yüklenici tarafından uygunsuzluk Protokolünde belirtilen süre içerisinde, işin kapsamı genişletilmeden ve Ek'te belirtilen ilgili aşamadaki işin toplam maliyetini artırmadan ortadan kaldırılır. 3 No'lu Sözleşme. Yüklenici, yorumları ortadan kaldıracak önlemleri aldıktan sonra, etap için İş Kabul Belgesini imzalama prosedürü tekrarlanır.

3. Yüklenici, Müşteri ile anlaşarak, ilgili aşamadaki işi planlanandan önce tamamlama hakkına sahiptir.

Başvuru

Sözleşme No. _______geliştirme için

yazılım

"____" den ____________ 20___

Ödeme planı

Eşya yok.

ödeme tanımı

tarih

(Ödeme tarihi

Ödeme miktarı

Ödeme yapmak için temel

KDV'siz

KDV (__%)

KDV dahil toplam

Toplam:

Toplam:

Toplam:


İŞ KABUL EYLEMİNİN FORMATI

işlerin kabulü

yazılım geliştirme için ________ No.lu Sözleşmeye

"___" den __________ 20__

Bir tarafta ____________ esasına göre hareket eden ____________ tarafından temsil edilen Sberbank of Russia OAO ve ____________ esasına göre hareket eden ______, diğer tarafta ise ____________ esasına göre hareket eden "Müşteri" ve "Yüklenici" Bundan böyle münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacak olan bu belgeyi (bundan böyle Kanun olarak anılacaktır), Yüklenicinin "__" ________ 20__ tarihli yazılım geliştirme için ______ Sözleşme No. gönderildi ve Müşteri aşağıdaki çalışma sonuçlarını (yazılım) kabul etti:

_____________________________________________________________

(yazılım adı)

hayır. p / p

Tamamlanan işlerin listesi

Yasanın imzalandığı andan itibaren, iş sonuçlarına (yazılım) ilişkin münhasır hak, "__" ________ 20__ tarihli yazılım geliştirme için ______ No'lu Sözleşmenin 10.1 maddesi uyarınca kısıtlama olmaksızın tamamen Müşteriye aittir.

"__" ________ 20__ tarihli yazılım geliştirme için ________ Sözleşme No.

Müşteri, Yükleniciye KDV ________ (_____) ruble dahil ________ (_____) ruble tutarında bir avans ödemesi aktardı.

Kanun kapsamında ödenecek KDV'ye ek olarak ________ (_____) ruble, KDV (%18) ________ (_____) ruble, KDV dahil toplam ________ (_____) ruble.

Kanun, gerçekleştirilen iş için Müşteri ile Yüklenici arasındaki mali anlaşmaların temelidir.

İş Yüklenici tarafından _____________ miktarında, zamanında: _________________ ve kalitede: ________________ gerçekleştirilmiştir. Müşterinin yapılan iş için talepleri: ______________.

Kanun, Tarafların her biri için birer tane olmak üzere, eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde düzenlenir.

Tarafların temsilcilerinin imzaları:


Kusurların sınıflandırılması ve ortadan kaldırılması şartları

kusur sınıflandırması

Tanım

kritik

Bir işletim sistemine zarar veren veya yok eden bir kusur.

Belirli tablolarda veritabanı yapısının bozulmasına veya veri kaybına neden olan bir kusur.

Çalışmaya devam etmeyi veya programı başlatmayı imkansız hale getiren bir kusur.

Bir programın veya bilgisayarın donmasına veya kritik bir işletim sistemi hatasına neden olan bir kusur.

Herhangi bir işlevi kullanmaya devam etmenin imkansız olduğu tezahüründen sonra bir kusur.

Uygulanmamış işlevsellik.

Bilgi güvenliği ihlaline neden olan bir kusur

Yalnızca belirli bir eylem dizisinden sonra ortaya çıkan, tezahüründen sonra herhangi bir işlevin daha fazla kullanılmasının zor olduğu bir kusur.

Sık görülen bir kusur, kendisine yol açan net bir eylem dizisine sahip değildir, tezahür ettikten sonra herhangi bir işlevi daha fazla kullanmanın zor olduğu K_1 ve K_4'te açıklanan etkilere neden olmaz.

İş Tanımında belirtilmeyen kaynakların beklenmedik şekilde kullanılmasına neden olan bir kusur.

bozuk dış görünüşİş Tanımında belirtilen Web tarayıcılarının sürümlerini kullanırken Web projelerinde kullanıcı arabirimi.

Yanlış mesajların görünümü veya gerekli olanların yokluğu.

Kullanıcı arayüzünün bozuk görünümü, kullanıcının çalışmasını zorlaştırır, ancak programla çalışma yeteneğini bırakır.

Nadiren görülen bir kusur, kendisine yol açan net bir eylem dizisine sahip değildir, K_1 ve K_4'te açıklanan etkilere neden olmaz.

Küçük

Kullanıcı deneyimini engelleyen bozuk kullanıcı arayüzü görünümü. Örneğin, yazım hataları, hatalı kaydırma vb. Web projeleri için bu tür kusurlar B_4 olarak sınıflandırılır.

Programı kaldırdıktan sonra, kayıt defterindeki veya yapılandırma dosyalarındaki dosyalar ve girişler kalır.

Diğer kusurlar.

Kusurların giderilmesi şartları

Madde 6.2'de belirtilen garanti süresi boyunca kusurların düzeltilmesi için şartlar. "____" tarihli yazılım geliştirme için ________ Sözleşme No. ____________ 20___:

kusur türü

düzeltme süresi

kritik

Küçük


Uygunsuzluk Protokolü Formu

uygunsuzluk protokolü

yazılım geliştirme için ______ No'lu Anlaşmaya

"___" den __________ 20__

Moskova "___" ______________ 20_

Bir tarafta ____________ esasına göre hareket eden ____________ tarafından temsil edilen Sberbank of Russia OJSC ve ____________ esasına göre hareket eden ________, diğer taraftan ____________ esasına göre hareket eden ________, diğer taraftan bireysel olarak "Taraf" olarak anılacaktır ve toplu olarak "Taraflar", aşağıdakiler hakkında bir protokol hazırlamışlardır.

"___" ________ 20__ tarihli yazılım geliştirme için ______ Sözleşme No.

Yanlış numara

Tutarsızlığın açıklaması

İş Tanımı

İşte 2 örnek geliştirme sözleşmesi mobil uygulama pratikte kullandığımız: bir yazılım geliştirme sözleşmesi veya bir yazarın sipariş sözleşmesi. Sizin durumunuza uygun mobil uygulama geliştirme sözleşmesi şablonu hangisi? Bir uygulamanın oluşturulması için bir sözleşme seçiminde nasıl hata yapılmaz?

Bir mobil uygulamanın geliştirilmesi için sözleşmelerdeki farklılıklar

Sözleşme seçimi, hangi kişinin meşgul olduğu dikkate alınarak yapılır. mobil uygulama geliştirme.

Bir kuruluşu işe alıyorsanız veya Bireysel girişimci devletle birlikte kullanmalısın özel yazılım geliştirme sözleşmesi. Böyle bir anlaşma, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1296. Maddesi hükümlerine tabidir. Varsayılan olarak, sözleşme kapsamındaki çalışmanın sonuçlarına ilişkin münhasır hak müşteriye aittir. Sözleşme, sonuçlar için müşteriye bir lisans verilmesini öngörebilirse de entelektüel aktivite geliştirici.

Aksi halde bu soru ne zaman kanunla çözülür bir kişinin bir mobil uygulamanın geliştirilmesine dahil olması. Sözleşme kapsamında tek geliştirici (yazar) olarak hareket eden bir girişimci de olabilir. Böyle bir durumda olması gerekir telif hakkı sözleşmesi, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 1288-1290.

Özel bir geliştirme sözleşmesinin aksine, bir yazarın sipariş sözleşmesi kapsamında bir mobil uygulamanın oluşturulması, uygulamaya ilişkin münhasır hakkı otomatik olarak müşteriye devretmez. Bunu yapmak için, sözleşmeye hakların müşteriye devredilmesine ilişkin doğrudan bir madde eklemek ve hakların devri için ücret tutarını mobil uygulama oluşturma maliyetinden ayrı olarak belirtmek gerekir. Aksi takdirde, münhasır haklar tamamen yazara aittir.

Ek olarak, yazarla bir mobil uygulamanın geliştirilmesi için bir sözleşme imzalarken, yasanın kesinlikle katı olduğu unutulmamalıdır. ihlaller için yazarın sınırlı sorumluluğu. Yazar, geliştiricinin - organizasyonun aksine, kaybedilen karı telafi etmez. Yazarın sipariş sözleşmesi kapsamındaki sorumluluk tazminatla sınırlıdır gerçek hasar müşteriden kaynaklanır.

SÖZLEŞME No. ______

Moskova "___" ____________ 2012

OJSC "__________________", bir yanda __________ tarafından temsil edilen, bir yanda __________ tarafından temsil edilen ve bundan böyle "Müşteri" olarak anılacaktır ve CJSC "Roga i Kopyta", bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır ve aşağıdakiler tarafından temsil edilmektedir: Genel Müdür Tüzüğe dayanarak hareket eden Ivanov I.I. ise, bundan böyle topluca "Taraflar" ve ayrı ayrı "Taraf" olarak anılacaktır, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU.

1.1. Yüklenici, Müşterinin talimatı üzerine, kendi yazılım ürünü temelinde, __________________________________________ yaratmak için çalışma yapmayı taahhüt eder ve Müşteri, Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş için bu Sözleşmede belirtilen şartlara göre kabul ve ödeme yapmayı taahhüt eder. Sözleşmenin 4. Bölümüne (İŞ MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ) göre sözleşme.
1.2. __________________________ oluşturmak için Müşteri, Yükleniciden bu sözleşmenin 3. Bölümüne (MÜŞTERİ'NİN YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMA HAKLARI) uygun olarak yazılım ürününü kullanma hakkını edinir. Müşteri, kendisine devredilen yazılım ürününü bu sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanma hakkını ödemeyi taahhüt eder.
1.3. İş, Çizelgede (bu sözleşmenin 1 No'lu Ek'i) belirtilen süre içinde tamamlanmalı ve belgenin gerekliliklerine uygun olmalıdır " Teknik gereksinimler» (Bu sözleşmeye Ek No. 3).
1.4. Sözleşmede kullanılan terimlerin yorumu "ŞARTLAR VE TANIMLAR" belgesinde verilmiştir (bu sözleşmenin Ek No. 2).
1.5. Gerekirse gerçekleştirin ek iş bu Sözleşmede belirtilmeyen, taraflar kabul temel koşullar işin performansı ve sonuçlandırılması ek anlaşma bu Anlaşmaya.

2. MÜŞTERİ'NİN ________________________________ HAKLARI

2.1. İşin kabul belgesini imzaladıktan sonra son aşama ve bu sözleşme kapsamındaki tüm karşılıklı anlaşmaların tamamlanması halinde, Müşteri, amaçlarla ve kuruluş içinde sınırsız sayıda kullanıcı tarafından ________________________________________ sınırsız kullanım hakkını elde eder ve yapısal bölümler Müşteri (şirket ______________________).

3. MÜŞTERİ'NİN YAZILIM ÜRÜNÜNÜ KULLANMA HAKLARI.

3.1. Yazılım ürününün yaratıcısı olan Yüklenici (bu sözleşmenin 2 No'lu Ek'i olan "ŞARTLAR VE TANIMLAR" belgesinin 1. paragrafında belirtilmiştir) ve mal sahibi özel haklarüzerinde Müşteri'ye yazılım ürününü kullanma hakkını satar. Müşteri, yazılım ürününü kendi şartlarına uygun olarak kullanma hakkını elde eder. işlevsel amaç ____________________________________ oluşturmak ve kullanmak amacıyla. Müşteri, yazılım ürününün işletimi için bu eylemlerin gerekli olması halinde, yazılım ürününü uyarlama hakkına sahiptir. teknik araçlar Müşteri veya Müşterinin programları ile etkileşim. Aynı zamanda Müşteri, yapılan değişiklikleri Yüklenici ile yazılı olarak kabul eder. Müşteri'nin onay almadan yazılım ürününde değişiklik yapması durumunda, Yüklenici, Müşteri tarafından yapılan değişikliklerle birlikte yazılım ürününün işleyişinden sorumlu olmayacaktır. Bu sözleşme kapsamında doğrudan devredilmeyen yazılım ürününün tüm kullanım hakları devredilmemiş sayılır.
3.2. Yüklenici, Müşteri'ye devredilen hakkını kullanmak için Yazılım ürününün kopyalarını Çizelge'de (işbu sözleşmenin 1 No'lu Ek) belirtilen süre içinde elektronik ortamda Müşteri'ye devreder. Aynı zamanda, taraflar yazılım ürününü kullanma haklarının devrine ilişkin Kanun'u imzalarlar. Elektronik ortama aktarılan yazılım ürünüyle, Müşteri'nin yalnızca yazılım ürününü korumak amacıyla arşiv kopyaları oluşturmasına ve ayrıca yazılım ürününü Madde 3.1'e uygun olarak kullanmasına izin verilir. gerçek anlaşma
3.3. Müşteri, yazılım ürününün üçüncü şahıslar arasında ücretli veya ücretsiz dağıtımını gerçekleştirme hakkına sahip değildir.
3.4. Bu bölüm uyarınca Müşteri'ye devredilen yazılım ürününün kullanım hakkı, Müşteri tarafından 2.1 numaralı paragrafta belirtilen ücrete göre ödenir. Takvim planı (bu sözleşmeye Ek No. 1).

4. İŞ MALİYETİ VE ÖDEME PROSEDÜRÜ.

4.1. Sözleşmenin toplam tutarı (sözleşmenin maliyeti) ______________ (____________________________) ruble, ______________ (________-) tutarında %18 KDV dahil. Bu tutar, Çizelgeye göre (bu sözleşmenin 1 No'lu Ek'i) Yüklenicinin üç aşamadaki çalışmasının maliyetinden oluşur.
4.2. İlk aşamanın maliyeti, __________________ (________) tutarında KDV (% 18) dahil olmak üzere ____________________ (________) ruble'dir.
4.3. İkinci aşamanın maliyeti - KDV dahil (%18) ________ (____________) ruble ______________ (____________).
4.4. Üçüncü aşamanın maliyeti - KDV (%18) dahil ________________________________ (________________________________) ruble __________________ (____________).
4.5. Müşteri, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde avans ödemesi(peşin ödeme) ________ (________) tutarında KDV (%18) dahil olmak üzere ________ (________________________________) ruble tutarında. Bu miktar, iş için yapılan ödemeye dahildir ve taraflarca bu sözleşme kapsamında karşılıklı ödemelerin tamamlanmasında dikkate alınır.
4.6. Müteahhit tarafından her aşama için İşlerinin tamamlandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde İş Kabul Belgesini imzalanması için Müşteriye gönderecektir. Müşteri, Yüklenici ile birlikte tamamlanmış İşleri kabul eden uygun yetkilere sahip temsilcilerini atar.
4.7. Müşteri, İş Kabul Belgesini teslim aldığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içerisinde imzalayarak 1 (bir) nüshasını Yükleniciye iade eder.
4.8. Müşteri'nin İş Kabul Belgesi ile ilgili itirazları ve/veya yorumları varsa, Müşteri bu Belgeyi yazılı itiraz ve/veya yorumları ile birlikte 4.7. maddesinde belirtilen süre içinde imzalamadan Yüklenici'ye iade etme hakkına sahiptir.
4.9. Müşteri'nin İş Kabul Belgesini 4.7 numaralı maddede belirtilen süre içerisinde iade etmemesi ve işin kabulüne ilişkin yazılı itiraz ve/veya görüş bildirmemesi durumunda, yapılan tüm çalışmalar, bu Kanun Müşteri tarafından kabul edilmiş sayılacaktır. Fatura, İşlerin Müşteri tarafından kabulü sırasında düzenlenir.
4.10. Müşteri'nin İş Kabul Belgesi'ne itirazı ve/veya yorumu olması durumunda Yüklenici, Müşteri ile mutabık kalınan süre içerisinde, Müşteri'nin tespit ettiği eksiklikleri giderir ve İş Kabul Belgesini yeniden imzalanmak üzere Müşteri'ye gönderir.
4.11. Müşteri, Yüklenicinin banka hesabına para aktararak ödeme yapar. Müşterinin ödeme yükümlülüğü, fonların Yüklenicinin banka hesabına yatırıldığı andan itibaren yerine getirilmiş sayılır.
4.12. Bu Sözleşmenin feshi halinde, hem Müşterinin inisiyatifiyle hem de Yüklenicinin inisiyatifiyle, ancak karşılıklı anlaşma, yapılan fiili işe göre karşılıklı yerleşimler yapılır.
4.13. Ödeme, Çizelgeye göre işin ilgili aşaması için her bir İş Kabul Belgesinin Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde yapılır.

5. GENEL KOŞULLAR.

5.1. Tüm kurulum işleri _________________________________________________ Müşterinin tesislerinde bulunan sunucu ve ağ ekipmanı, yerel kullanıcı bilgisayarları, temel (sistem) yazılımı dahil olmak üzere Müşterinin donanım ve temel (sistem) yazılımı üzerinde gerçekleştirilir.
5.2. Yüklenici tarafından yapılan anketin sonuçları gerekliliği ortaya çıkarırsa, ek kurulum donanım ve/veya sistem yazılımının belirli unsurlarının yanı sıra iletişim kanallarının genişletilmesi, iletişim kanallarının ek kurulumu ve genişletilmesi ile ilgili tüm çalışmalar, masrafları kendisine ait olmak üzere Müşteri tarafından veya Yüklenici tarafından nam ve hesabına gerçekleştirilir. müşteri. Ayrıca, gerekli unsurlar varsa uzun vadeli teslimat ve bu unsurların yokluğu belirli işlerin uygulanmasına izin vermiyorsa, işin Zaman Çizelgesi'ne göre yerine getirilmesine ilişkin şartlar, teslimat süresi ve gerekli unsurların ek kurulumu ile orantılı olarak artar.
5.3. Müşteri'nin Yüklenici'nin belirli donanım ve/veya sistem yazılımı unsurlarının ek kurulumuna ve ayrıca iletişim kanallarının genişletilmesine ilişkin tavsiyelerine uymaması durumunda, Yüklenici, iş yükündeki azalmadan sorumlu olmayacaktır. Müşterinin donanım ve temel (sistem) yazılımındaki eksikliklerden veya iletişim kanallarının genişletilmesinden kaynaklanan _________________________________ çalışmalarının niteliksel ve niceliksel özellikleri.

6. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

6.1. Yüklenici, işbu Sözleşme ve Ekinde belirtilen miktar ve şartlarda sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesini ve ________________________________________ içinde teslim edilmesini sağlar. ayarlanan zaman müşteriye. Bu paragraf, Müşterinin tüm yükümlülüklerini yerine getirmesine bağlı olarak geçerlidir.
6.2. Yüklenici, Müşteri'nin bu sözleşme kapsamındaki çalışmaları sırasında elde ettiği gizli bilgileri ifşa etmemeyi taahhüt eder.
6.3. Yüklenici, işin Müşteriye teslimine kadar bu sözleşme kapsamındaki işin doğru bir şekilde yürütülmesi için Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre tam sorumluluk taşır. Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olabilecek tüm izin veya lisanslara sahip olduğunu garanti eder.
6.4. Yüklenici tarafından yapılan işin sonucunun kalitesiz olması ve/veya yapılan işin sözleşme şartlarına uygun olmaması halinde, Yüklenici, işin eksikliklerini gidermek için masrafları kendisine ait olmak üzere taahhüt eder. uygun kalitelerini sağlamak için taraflarca kararlaştırılan süre içinde. Yüklenici, taahhüt ettiği ayıpları mutabık kalınan süre içerisinde gideremeyecek veya yapamayacak durumda ise, Müşteri, eksikliklerin giderilmesini bu işi yapmak için uygun niteliklere, bilgiye ve kanıtlanmış deneyime sahip diğer müteahhitlere emanet etme hakkına sahiptir. için makul faturaların yeniden düzenlenmesi ile bu iş Müteahhit.
6.5. Müşterinin paragraf 7.2'de belirtilen yükümlülüklerini uygun şekilde yerine getirmesi için. İşbu Sözleşme uyarınca Yüklenici, çalışanları için en az 3 (üç) gün önceden Müşteri'ye başvuruda bulunmayı taahhüt eder.
6.6. Yüklenici, Sözleşmenin uygulanması için Kanun kapsamında kendisine sağlanan tüm malzeme ve teçhizatın Kanun kapsamında Müşteri'ye teslim edilinceye kadar güvenliğinden sorumludur.

7. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ.

7.1. Bu sözleşme kapsamındaki tüm yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek.
7.2. Müşteri, Yüklenicinin çalışanlarına İşyerine erişim sağlar.
7.3. Yüklenicinin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesi için gerekli olan talep edilen veri ve malzemeleri 10 (on) takvim günü içinde Yükleniciye iletin. Gönderilen malzemelerde herhangi bir eksiklik tespit edilirse, Yüklenici bunu 10 takvim günü içinde Müşteri'ye bildirir ve Müşteri, düzeltilmiş malzemeleri 10 takvim günü içinde temin etmekle yükümlüdür.
7.4. Yükleniciye işin başlangıcından tamamlanmasına kadar sağlamak iş yeri eserlerin üretimi için gereklidir.
7.5. Gerekirse, Çalışma Sitesinin gerekli iletişimlere ve mevcut ağlara bağlantısını sağlayın.
7.6. Yüklenicinin ticari sırrını oluşturan bilgileri saklayın.

8. İŞİN İFADE ŞARTLARI VE USULÜ.

8.1. Yüklenicinin bu Sözleşme kapsamındaki işi, Müşteri'nin bu sözleşmenin şartlarını yerine getirmesi koşuluyla, Çizelgede (bu Sözleşmenin 1 No'lu Ekinde) belirtilen süre içinde tamamlanmalıdır. Yüklenici, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi takvim günü içinde İşleri gerçekleştirmeye başlamayı taahhüt eder. son tarihler bireysel aşamalarİşler Çizelge ile belirlenir (bu sözleşmenin 1 No'lu Ek).
8.3. Taraflar, aşağıdaki durumlarda Yüklenicinin İşlerinin tamamlanması için son tarihin ertelenmesi konusunu ele alır ve çözer:
A) Müşterinin kusuru nedeniyle işe başlamamışsa veya işin süresi içinde tamamlanamıyorsa, Antlaşması ile kurulan terim;
B) Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde.

9. GARANTİ.

9.1. ______________________________________ için garanti süresi, son aşama için İş Kabul Belgesinin imzalandığı tarihten itibaren 12 (oniki) aydır, yetkili Temsilcilerİki taraf da. Garanti süresinin sonunda, bu sözleşmenin tarafları, ayrı sözleşme daha fazla teknik destek için.
9.2. Garanti süresi boyunca, bu sözleşmenin gerekliliklerine uyulmama nedeniyle __________________________________________ ortaya çıkarsa, / veya uygunsuz yürütme Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, Yüklenici, kendi başına, Müşterinin ek kaynaklarını çekmeden ve Taraflarca kararlaştırılan şartlar dahilinde, işin kendi kısmının düşük kaliteli performansından kaynaklanan kusurları ortadan kaldırmak için. Aynı zamanda, Yüklenici tarafından sağlanan garanti süresi, kusurların giderilmesi süresi kadar uzatılır. Belirtilen garantiler, Müşteri bağımsız olarak müdahale ederse veya ____________________________________ üzerinde değişiklik yaparsa geçerli değildir.
9.3. Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirirken, üçüncü şahısların tüm haklarına riayet edileceğinden Müşteri'ye karşı tam sorumluluk taşımaktadır. Yüklenicinin bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinden doğan haklarının ihlali nedeniyle üçüncü kişiler tarafından Müşteri'den mahkemede yaptırımların geri alınması durumunda, Müşteri, yürürlükteki mevzuatta belirlenen şekilde, Yükleniciye üçüncü şahıslara ödenen yaptırımların tazmini için bir talepte bulunmak. Müşteri, Yüklenicinin işbu sözleşmeye katılımına engel olan, kendisine karşı olan iddiaları Yükleniciye zamanında bildirmediyse, bu yaptırımları Yükleniciden geri alma hakkına sahip değildir. dava bu konuda.

10. GİZLİ BİLGİLER.

10.1. Bu sözleşmenin doğası gereği, taraflar gizli olan bilgilere erişebilir. Gizli bilgiler, taraflardan birinin ticari sırrı olan bilgiler ile taraflarca bilinemeyecek her türlü ticari, ticari, teknik veya diğer bilgiler anlamına gelir. kamu kaynakları bir tarafça diğer tarafa sözlü, yazılı veya başka bir şekilde iletilir.
10.2. Taraflar, bu bilgileri aldıktan sonra 5 (beş) yıl boyunca birbirlerinin bilgilerini gizli tutma konusunda anlaşmışlardır. Taraflar, yasaların gerektirdiği durumlar dışında, birbirlerinin gizli bilgilerini bu sözleşmenin ifası dışında herhangi bir amaçla üçüncü taraflara hiçbir şekilde ifşa etmemeyi kabul etmişlerdir. Taraflardan her biri, gerekli tüm adımları atmayı taahhüt eder. kesin bilgiçalışanları veya temsilcileri tarafından bu sözleşmenin şartlarını ihlal edecek şekilde ifşa edilmez veya dağıtılmaz.
10.3. Madde 10.2 hükümlerinin ihlali. Taraflardan biri tarafından bu sözleşmenin yaralı taraf bu tür bir ihlalden suçlu olan tarafın yürürlükteki yasalara göre zararları tazmin etmesini veya bu Anlaşmanın 4.1 maddesinde belirtilen sözleşme tutarının yüzde 20 (yirmi) kadar bir para cezası ödemesini talep edebilir.
10.4. Taraflar bunu belirledi meslek sırrı Yüklenici, Yüklenici tarafından iş yapma yöntemi ve Yüklenicinin yazılım ürünü ile ilgili tüm bilgileri, bu bilgileri ______________________________________ ile çalışma amaçları için kullanma olasılığı dışında içerir.

11. TARAFLARIN SORUMLULUĞU.

11.1. Taraflar, bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden ve/veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesinden Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına ve bu Anlaşmaya uygun olarak sorumlu olacaklardır. Gönüllü itiraf durumundaki tüm yaptırımlar, gereksinimlerin alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) takvim günü içinde, masrafları suçlu tarafa ait olmak üzere geri ödemeye tabidir.
11.2. Yüklenicinin teslimat koşullarının kusuru nedeniyle ihlali için ________________________________________ veya Müşteri tarafından Yüklenicinin işi için ödeme koşullarının ihlali için, suçlu taraf yüzde 0,1 (onda bir) oranında ceza öder. her gecikme günü için sözleşme tutarı, ancak Madde 4.1'de kararlaştırılan sözleşme değerinin %10'undan fazla olmamalıdır.
11.3. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında birbirlerinin sorumluluklarının miktarını sınırlamayı ve birbirlerine zararlar, dolaylı kayıplar ve sonuç olarak ortaya çıkan zararlar ve/veya kar kaybı ile ilgili olarak ve süre içinde giderilen iş eksiklikleri ile ilgili herhangi bir talepte bulunmamayı taahhüt ederler. Taraflarca kararlaştırılan sınırlar.
11.4. Her halükarda, bu Sözleşme kapsamındaki sorumluluk, Sözleşmenin 4.1. paragrafında belirtilen değerinin yüzde 20'sini (yirmi) aşamaz.

12. MÜCBİR SEBEP.

12.1. Taraflardan hiçbirinin öngöremediği ve/veya makul tedbirlerle engelleyemediği ve tarafların ifasını etkileyen mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde, taraflar işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden veya usulüne uygun olmayan şekilde yerine getirilmesinden dolayı sorumluluktan kurtulurlar. anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirir.
12.2. Mücbir sebep halleri, tarafların etki edemeyecekleri ve meydana gelmesinden sorumlu olmadıkları olayları, sel, kasırga ve diğer doğal afetler; savaşlar, düşmanlıklar, terörle mücadele eylemleri, yangınlar, kazalar, elektrik arzındaki ve iletişim ağlarının işleyişindeki arızalar ile yürürlüğe giren organların düzenleyici eylem ve eylemleri Devlet gücü Ve yönetim.
12.3. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması nedeniyle bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getiremeyen taraf, bu tür hallerin meydana geldiğini diğer tarafa 20 (yirmi) takvim günü içinde bildirmekle yükümlüdür. yazı ve koşulların doğası hakkında veri sağlamak, performans üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve olası terim sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi. Gelecekte, mücbir sebep hallerinden etkilenen taraf, diğer tarafın talebi üzerine, belgesel doğrulama bahsi geçen durumların gerçekleşmesi. Aynı zamanda, Tarafların yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, mücbir sebep hallerinin süresi ile orantılı olarak ertelenir.
12.4. Madde 12.3 uyarınca karşı tarafa bildirimde bulunulmaması ve/veya zamansız bildirimde bulunulması. Bu sözleşmenin hükümleri, tarafın bu koşullara atıfta bulunma hakkını kaybetmesini gerektirir.
12.5. Bu tür koşulların 90 (doksan) takvim gününden fazla sürmesi halinde, taraflardan herhangi birinin tek taraflıönerilen fesih tarihinden en az 30 (otuz) takvim günü önce diğer tarafa bildirimde bulunarak sözleşmeyi ifa etmeyi reddeder. Bu durumda tarafların tüm karşılıklı uzlaşmalarını otuz gün içinde halletmekle yükümlüdür.

13. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ.
13.1. taraflar kurar talep prosedürü anlaşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümü. Haklarını düşünen taraf ve meşru menfaatler ihlal ederse, ikinci tarafa yazılı olarak bir talep göndermekle yükümlüdür. Talebi alan taraf, on takvim günü içinde bir yanıt göndermekle yükümlüdür. Bu sözleşme kapsamındaki anlaşmazlık veya anlaşmazlık, diğer tarafın yazılı bir talep aldığı tarihten itibaren 60 (altmış) takvim günü içinde taraflarca çözülmezse, taraflardan herhangi biri davayı değerlendirilmek üzere incelemeye gönderme hakkına sahiptir. Tahkim Mahkemesi Moskova.

14. MUHTELİF.
14.1. Bu Anlaşma, Tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girecek ve Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerli olacaktır.
14.2. Yüklenici, işi zamanından önce yapma ve Müşteriye teslim etme hakkına sahiptir ve Müşteri, planlanandan önce tamamlanan işi kabul etme ve ödeme hakkına sahiptir.
14.3. Sözleşmenin değiştirilmesi, eklenmesi veya feshedilmesi, her iki tarafça imzalanmış ayrı bir yazılı sözleşme akdetmek suretiyle tarafların mutabakatı ile mümkündür.
14.4. Müşteri, aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi imzalamayı reddetme (bu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme) hakkına sahiptir:
14.4.1. Sözleşmenin sona erme tarihinden en az 60 (altmış) takvim günü önce Yükleniciye yazılı olarak bildirerek, Yüklenicinin fiilen yaptığı işin kapsamının bir kısmını fesih tarihi itibariyle ödemesi.
14.4.2. Eğer sanatçı olmadan görünür nedenler 60 (altmış) takvim günü veya daha uzun bir süre için İşlerin performansını tamamen askıya almak;
14.5. Bu anlaşma, tarafların işbirliği şartlarına ilişkin tam ve kapsamlı bir anlaşmasıdır ve bu anlaşmanın imzalandığı andan itibaren, bu anlaşma kapsamında önceki tüm yazışmalardan ve önceki tüm müzakerelerden öncelikli olacaktır.
14.6. Taraflarca birbirlerine iletilen tüm resmi iletişimler, teslimat işareti (fiş) ile taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak yapılır. Taraflar, ayrıntılarındaki tüm değişiklikleri derhal birbirlerine bildirmelidir. Adres değişikliğinin bildirilmemesi durumunda işbu sözleşmede belirtilen adrese gönderilen bilgilerin usulüne uygun olarak gönderilmiş olduğu kabul edilir. Diğer ayrıntılardaki değişikliğin bildirilmemesi durumunda, bildirimde bulunmayan Taraf, tüm olumsuz sonuçların riskini taşır.
14.7. Bu Anlaşmanın Tarafları, Anlaşmanın tüm süresi boyunca ve Anlaşma kapsamındaki işin tamamlanmasından sonraki bir yıl içinde, diğer Tarafın bu Anlaşmanın uygulanmasına katılan çalışanları için koşullar veya boş pozisyonlar yaratmamayı karşılıklı olarak taahhüt ederler. onlara aktarın. Bu sözleşmenin taraflarından biri ile istihdam edilmesi halinde, diğer tarafın işbu sözleşmenin uygulanmasına katılmış olan bir çalışanı, çalışanın çalıştığı taraf, diğer tarafa bir eğitim için tazminat ödemeyi taahhüt eder. Madde 4.1'de belirtilen Sözleşmenin toplam tutarının yüzde 5 (beş) oranında uzman.
14.8. Bu sözleşme taraflar için 1 (bir) nüsha olmak üzere Rusça 2 (iki) nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır. Her iki kopya da aynı yasal güce sahiptir.
14.9. Müşteri (JSC ____________) adına bu sözleşme kapsamındaki iş koordinatörü ____________; iletişim telefon numarası (495) _______________, e-posta: ______________.

Yüklenici adına bu sözleşme kapsamındaki işin koordinatörü (CJSC "Boynuzlar ve Toynaklar" ____________) ___________; irtibat telefonları (495) __________ faks _______, e-posta: _____________.

Taraflar, işbu sözleşmenin yürütülmesinden sorumlu kişilerin değişmesi halinde 5 (beş) takvim günü içinde diğer tarafa yazılı olarak bildirmeyi taahhüt ederler.
14.10. Bu anlaşmanın ekleri:
Ek No. 1 - "Takvim planı".
Ek No. 2 - "Terimler ve tanımlar".
Ek No. 3 - "Teknik gereklilikler".

15. TARAFLARIN ADRESLERİ VE BANKACILIK BİLGİLERİ:

YÖNETİCİ:________________________
Adres: _________
Posta adresi:___________
TENEKE __________
Kontrol noktası __________
banka detayları:
hesap ______________
c/s _____________
BIC ___________
OKONH __________
OKPO ____________

MÜŞTERİ:________________________
Adres: _________
Posta adresi:___________
Telefon faksı: __________
TENEKE __________
Kontrol noktası __________
Banka detayları:
hesap ______________
c/s _____________
BIC _______________
OKONH __________
OKPO ____________

Tarafların imzaları:

Sanatçı:   Müşteri:

_________________/Ivanov I.I./ ____/ __________/