SÖZLEŞME
harap bir evin yıkım işini yapmak

G. ________________
"___"__________ ____ G.

Bundan böyle bir yanda ______ temelinde ____ hareket eden ______ tarafından temsil edilen ____ "Müşteri" olarak anılacaktır ve ______ temelinde ______ tarafından temsil edilen, ______ tarafından temsil edilen ______ "Yüklenici" olarak anılacaktır, Öte yandan, topluca "Taraflar" ve münferiden "Taraf" olarak anılanlar, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir:

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici yükümlülüğü üstlenir.
işbu Sözleşme ile belirlenen şekilde ve zaman sınırları içinde yapmak, üzerinde çalışmak
şu adreste bulunan harap bir evin (bundan böyle Nesne olarak anılacaktır) yıkılması:
__________________________, aşağıdaki özelliklere sahip:
__________.
(Nesnenin tanımlayıcı özelliklerini belirtin)
1.2. Tesisin Yıkımı şunları içerir:
- Tesisin yıkımı için teknik şartnamelerin geliştirilmesi;
- Tesisin yıkımı için Yüklenici tarafından gerekli izinlerin alınması yetkili kuruluşlar;
- Yüklenici tarafından ekipman inşaat sahası belirlenmiş gerekliliklere uygun olarak;
- Tesise bitişik binaları, yapıları ve yapıları hasar ve kirlilikten korumak için bu bina ve yapıların durumunun sürekli izlenmesi dahil olmak üzere önlemlerin uygulanması;
- Nesnenin bu Sözleşmede ve yasanın gerekliliklerinde belirtilen şekilde yıkılması;
- inşaat molozlarının ve atıkların şantiye dışından uzaklaştırılması;
- Nesnenin fiziksel yıkımının tamamlanmasından sonra şantiyenin Müşteriye devredilmesi için hazırlanması.
1.3. Müşteri, Nesnenin yıkılması için yapılan iş için bu Sözleşme ile belirlenen miktar ve şekilde ödeme yapma yükümlülüğünü üstlenir.
1.4. İşe başlama tarihi "__" ____________ ____, işin tamamlanma tarihi "__" ____________ ____

2. SÖZLEŞME KAPSAMINDA İŞ YAPMA USULÜ

2.1. Bu Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren _____________ içinde, Yüklenici, Tesisin yıkımı için gerekli olan yetkili kuruluşlardan aşağıdaki izinleri alacaktır: __________________________.
2.2. _____________ içinde Yüklenici, Tesisin yıkılması için gerekli izinlerin yetkili kuruluşlardan alındığına dair yazılı bir bildirimi, alınan izinlerin kopyaları ile birlikte Mal Sahibine gönderir.
2.3. Müşteri, Tesisin yıkımı için yetkili makamlardan Tesisin yıkımı için gerekli izinlerin alındığına ilişkin bildirimin Yükleniciden alındığı tarihten itibaren ______________ süre içinde, ibraz edilen belgeleri inceler ve Yükleniciye gönderir. yazılı antlaşma Tesislerin yıkımı için Yüklenici tarafından alınan izinlerin yeterliliği ile (seçenek: Yükleniciye ek izin alma ihtiyacı hakkında yazılı bir gerekçeli görüş gönderir).
2.4. Tesis Müşterisinin Yükleniciye devir için hazırlığını tamamlamasının yanı sıra, Yüklenicinin Tesisin yıkımı için yetkili kuruluşlardan gerekli tüm izinleri almasından sonra, Müşteri, Yükleniciye yazılı bir bildirim gönderir. Müşteri tarafından imzalanmış bir Tesis ibra belgesinin ve kamu hizmetleri belgelerinin eklenmesi gereken Tesisin fiziksel yıkımına başlama olasılığı ve Nesnenin bağlantısını kesmeye yönelik hizmetler mühendislik iletişimi.
2.5. Yüklenici tarafından alındığı tarihten itibaren ______________ süre içinde yazılı bildirim Müşterinin, Nesnelerin yıkımına başlama olasılığı üzerine, Müşteri, Nesneyi ve şantiyeyi, Nesnenin ve şantiyenin Devri Hakkında Kanun'u imzalayan Taraflarca resmileştirilen Yükleniciye devreder (Ek N ______ bu Anlaşmaya).
2.6. Tesisin yıkımına ilişkin görev tanımları, Yüklenici tarafından ____________ içinde geliştirilir ve Müşteri tarafından aşağıdaki sırayla onaylanır: ________ (Bu Sözleşmenin Ek N ______).
2.7. son tarihler bireysel çalışmalar Tesisin yıkılması için, Tesisin Yıkımına İlişkin Çizelgede (bu Sözleşmenin Ek N _________) tanımlanmıştır.

3. TAMAMLANAN İŞLERİN TESLİM SİPARİŞİ VE DEVRİ

3.1. Tesis yıkımının tamamlanma tarihi, Tesisin Tamamlanmış Yıkım Sertifikasını (bu Sözleşmenin Ek N ______) imzalanmasıyla resmileştirilen Tesis yıkımının sonuçlarının Müşteri tarafından kabul edildiği tarihtir.
3.2. Tesisin yıkımına ilişkin çalışmaların tamamlanmasının ardından, Yüklenici, Müşteriye Tesis yıkımının sonuçlarının kabul için hazır olduğuna dair yazılı bir bildirimde bulunur ve buna Tesis yıkımının tamamlanma Belgesinin iki nüshasını ekler.
3.3. Müşteri, Tesis yıkımının sonuçlarının hazır olduğuna dair Yükleniciden yazılı bir bildirim aldığı tarihten itibaren _____ iş gününü aşmayan bir süre içinde Tesis yıkımının tamamlandığına dair Belgeyi imzalar ve Yüklenici, Kanunun bir nüshasını veya Tesisin yıkımında tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için bu eksikliklerin giderilmesi için bir süre belirten yazılı bir talep gönderir.
3.4. Tesisin yıkım sonuçlarındaki eksikliklerin giderilmesi için Müşteri'den yazılı talep alan Yüklenici, Tesis Yıkımı sonuçlarındaki eksiklikleri gidermek için alınan gereklilik içinde belirlenen süre içinde bu eksiklikleri giderir. . Eksikliklerin giderilmesinden sonra elde edilen iş sonuçlarının teslimi ve kabulü, bu Anlaşmanın 3.3 maddesinde belirtilen şekilde gerçekleştirilir.
3.5. Şantiyenin Yüklenici tarafından Müşteriye devri, şantiyenin Yükleniciden Müşteriye teslim edildiğine dair şantiye kabul belgesinin taraflarca düzenlenip imzalanmasıyla resmileştirilir.
Yüklenicinin Müşteri'den şantiyeyi kuruluşa - inşaat yüklenicisine devretmek için yazılı bir talimat alması durumunda, Yüklenici bunu Müşteri tarafından belirtilen kişiye devredecektir. AT bu durumŞantiye Kabul Belgesi, Yüklenici ve inşaat müteahhidi tarafından biri Müşteri'ye devredilen üç nüsha olarak düzenlenir ve imzalanır.

4. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Yüklenici, bu Sözleşmenin 2.6. maddesinde belirtilen şekilde İş Tanımı'nı hazırlamayı ve Müşteri'nin onayına sunmayı taahhüt eder.
4.2. Yüklenici, Tesisin yıkımı için gerekli yetkili kuruluşlardan izinleri almayı taahhüt eder.
4.3. Yüklenici, Tesisin yıkımı sırasında Tesise bitişik binaları, yapıları ve yapıları hasar ve kirlilikten korumak için bu bina ve yapıların durumunun sürekli izlenmesi de dahil olmak üzere önlemler almayı taahhüt eder.
4.4. Yüklenici, Tesis'in yıkımı sırasında toz oluşumunu sınırlayıcı tedbirler almayı taahhüt eder.
4.5. Yüklenici, şantiyeyi ve Nesneyi Müşteriden işbu Sözleşmenin 2.5. maddesinde belirlenen şekilde ve süre içinde kabul etmeyi taahhüt eder.
4.6. Yüklenici, Tasarım Dokümantasyonu ile kabul edilen, Tesisin yıkımına ilişkin İş Tanımına uygun olarak, Tesisin yıkımını gerçekleştirmeyi taahhüt eder, özellikler kentsel işletme organizasyonları, Hazırlama ve üretim kuralları toprak işleri ________________ şehrinde şantiyelerin bakımı ve bakımı, diğer gereklilikler ve koşullar, kanunla kurulmuş, Yıkım Programı tarafından belirlenen süre içinde.
4.7. Yüklenici, Tesisin yıkımı sırasında oluşan hacimli ve tehlikeli atıklar da dahil olmak üzere inşaat molozlarının ve atıkların uzaklaştırılmasını, depolanmasını ve bertaraf edilmesini masrafları kendisine ait olmak üzere taahhüt eder.
4.8. Yüklenici, Tesisin yıkımına ilişkin işin yapılması için alt yüklenici adaylarını Müşteri ile koordine etmeyi taahhüt eder.
4.9. Yüklenici, Tesisin ve şantiyenin Müşteri tarafından Yükleniciye Devri Hakkında Kanun'un Taraflarca imzalandığı tarihten itibaren, masrafları kendisine ait olmak üzere Tesisin ve şantiyenin korunmasını sağlamayı taahhüt eder. şantiyenin Müşteri'ye veya Müşteri'nin talimatıyla başka bir kişiye devir tarihi.
4.10. Yüklenici, kanun ve Sözleşme ile belirlenen gerekliliklere uygun olarak, iş sırasında yapılan işlerin genel bir iş kütüğünü ve iş kütüğünü tutmayı taahhüt eder.
4.11. Yüklenici, masrafları kendisine ait olmak üzere, şekilde ve sürede Antlaşması ile kurulan, Müşterinin yazılı gereksinimlerinde belirtilen Nesnelerin yıkım sonuçlarının eksikliklerini giderir.
4.12. Yüklenici, bu Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmeyi taahhüt eder.

5. MÜŞTERİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Müşteri, Nesneyi ve şantiyeyi, işbu Sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen şekilde ve süre içinde Yükleniciye devretmeyi taahhüt eder.
5.2. Müşteri, Tesisi ve şantiye alanını aşağıdaki sırayla Yükleniciye devretmeden önce, şantiye sınırları içinde kalan hava da dahil olmak üzere, yıkılan Tesisin şehir şebekelerinden bağlantısını kesmeyi taahhüt eder: ____________________________________.
5.3. Müşteri, Tesisin yıkımı için İş Tanımı ile belirlenen şartlara, teknik şartlara ve şehir hizmetleri ve hizmetlerine ilişkin şartlara uygun olarak, Yükleniciye elektrik, su temini ve kanalizasyon bağlantı noktaları sağlamayı taahhüt eder.
5.4. Müşteri, bu Sözleşmenin 3. Bölümünde belirtilen şekilde ve zaman sınırları içinde, Tesis yıkımının uygun şekilde tamamlanmış sonuçlarını Yükleniciden kabul etmeyi taahhüt eder.
5.5. Müşteri, Tesisin yıkımının tamamlanmasını müteakip, bu Sözleşmenin 3.5. maddesinde belirtilen şekilde ve süre içinde Yükleniciden şantiyeyi kabul etmeyi veya şantiyenin kime ait olduğunu Yükleniciye bildirmeyi taahhüt eder. aktarılacak.
5.6. Müşteri, bu Sözleşme kapsamındaki diğer yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

6. GENEL ÇALIŞMA DERGİSİ TUTARLAMA PROSEDÜRÜ
VE TAMAMLANAN İŞLER DERGİSİ

6.1. Yüklenici, Tesisin yıkımına başladığı andan ilgili işin tamamlanmasına kadar, Yüklenici, yapılan işin bir kaydını ve ayrıca genel bir çalışma kaydını tutacaktır.
6.2. Yüklenicinin gerçekleştirilen iş kütüğünün yanı sıra genel iş kütüğünün muhafaza edilmesine ilişkin usul ve gereklilikler, yasaya ve Tesisin yıkımına ilişkin İş Tanımına göre belirlenir.
6.3. Yüklenici, iş sırasında Yüklenici tarafından yapılan eksiklikler hakkında Müşteri'nin genel iş kütüğüne giriş yaptığı günden itibaren ______________ süre içinde, eksiklikleri giderecek önlemleri almayı, Müşteri tarafından belirtilen içinde Genel dergiİşler.

7. FİYAT VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

7.1. Bu Sözleşme kapsamındaki işin fiyatı KDV dahil _____ (__________) ruble - _____ (__________) ruble.
7.2. Ödeme aşağıdaki sırayla yapılır: ________________________________.

8. TARAFLARIN SORUMLULUKLARI VE UYUŞMAZLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ USULÜ

8.1. Arıza durumunda veya uygunsuz performans Taraflardan birinin bu Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine uyması durumunda, suçlu Taraf, diğer Tarafa, kaybedilen kârlar da dahil olmak üzere zararları tazmin edecektir.
8.2. Zararların tazmini, Tarafları yükümlülüklerin yerine getirilmesinden veya ihlallerin ortadan kaldırılmasından kurtarmaz.
8.3. Bu Anlaşmanın 1.4, 2.7 maddelerinde belirlenen işin son teslim tarihlerinin ihlali için Müşteri, Yükleniciden __________ tutarında bir ceza (para cezası) ödemesini talep etme hakkına sahiptir.
8.4. Bu Sözleşmenin 7.2 maddesi ile belirlenen ödeme koşullarının ihlali için Yüklenici, Müşteriden __________ tutarında bir ceza (para cezası) ödemesini talep etme hakkına sahiptir.
8.5. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi durumunda, Sözleşme uyarınca sorumlu olacaklardır. Mevcut mevzuat Rusya Federasyonu.
8.6. İşbu Sözleşme'nin uygulanması sırasında ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar, Taraflarca müzakereler yoluyla çözülecektir.
8.7. Müzakereler sırasında bir anlaşmaya varılamaması durumunda, ilgili Taraf, yazı imzalı yetkili kişi. Talep, hareketin kaydedilmesini (taahhütlü posta, telgraf vb. ile) ve makbuzu sağlayan iletişim araçları kullanılarak gönderilmeli veya makbuz karşılığında karşı Tarafa teslim edilmelidir.
8.8. Talep, ilgili Tarafın iddialarını doğrulayan belgeler (diğer Tarafta yoksa) ve talebi imzalayan kişinin yetkisini doğrulayan belgelerle birlikte sunulmalıdır. Bu belgeler usulüne uygun olarak onaylanmış kopyalar şeklinde sunulur.
8.9. Talebin gönderildiği Taraf, alınan talebi değerlendirmek ve talebin alındığı tarihten itibaren _____ (__________) iş günü içinde sonuçları ilgili Tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
8.10. Anlaşmazlıkların müzakere yoluyla çözülmesi mümkün değilse, Taraflar bunları Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak tahkim mahkemesine sunacaklardır.

9. SON HÜKÜMLER

9.1. Bu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve Taraflar Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerlidir.
9.2. Bu Sözleşmedeki tüm değişiklikler ve eklemeler, yazılı olarak yapılması ve her iki Tarafça imzalanması halinde geçerlidir.
9.3. İşbu Sözleşme, Tarafların mutabakatı ile veya Taraflardan birinin talebi üzerine usul ve esasa göre erken feshedilebilir. kanunla öngörülen Rusya Federasyonu.
9.4. Bu Sözleşme, iki nüsha halinde yapılır ve eşit Yasal etki, her Taraf için bir tane.
9.5. Bu Sözleşmeye eklenmiş olanlar:
- Nesnenin yıkılması için görev tanımı.
- Nesnenin yıkım takvimi.
- Nesnenin Müşterisi ve şantiyenin Yükleniciye devrine ilişkin işlem.
- İnşaat sahasının Yüklenici tarafından Müşteri'ye (veya üçüncü bir tarafa) devredilmesine ilişkin işlem.
- Nesnenin yıkılmasıyla ilgili tamamlanmış çalışma belgesi.

10. TARAFLARIN ADRESLERİ VE DETAYLARI

Müşteri: ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Müteahhit: _____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

TARAFLARIN İMZALARI:

Müşteri: Yüklenici:
______________________ ______________________

/____________________/ /____________________/
MP MP

Örnek belgeler, sözleşme formları ve iş tanımları Bu bölümde toplanan

EKİPMAN SÖKÜM SÖZLEŞMESİ

SÖZLEŞME N ________ ____________ ____________ "____" __________ ____ LLC "_____", bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır, __________________, Tüzüğe göre hareket eden direktör ______ tarafından temsil edilir ve LLC "______________", bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır ", esas sözleşmeye göre hareket eden _________ tarafından temsil edilen, bu sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmişlerdir: 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. Yüklenici, Müşterinin talimatları doğrultusunda aşağıdaki işleri üç aşamada gerçekleştirmeyi taahhüt eder: birinci aşama, silikat ürünleri mekanik tesisinin aşağıdaki ekipmanlarının sökülmesi: ikinci aşama, sökülen ekipmanın Müşteriye nakliyesi; üçüncü aşama - Müşterinin yerinde ekipmanın kurulumu 1.2. Müşteri, sözleşmenin 2.5 maddesi uyarınca işin sonuçlarını aşamalı olarak kabul etmeyi ve ödemeyi taahhüt eder. 1.3. Madde 1.1'de belirtilen işler Yüklenicinin kuvvetleri ve araçları ile gerçekleştirilir. 1.4. Yüklenici, Müşterinin görevini yerine getirmenin yollarını bağımsız olarak belirler. Yüklenici, alt yüklenicileri yükümlülüklerinin yerine getirilmesine dahil etme hakkına sahiptir. 1.5. Yüklenici, yapılan işin üçüncü aşamasının kabul belgesinin taraflarca imzalanmasından itibaren bir ay içinde yapılan işin kalitesini garanti eder. 2. SÖZLEŞMENİN FİYATI, ÖDEME PROSEDÜRÜ VE İŞİN İFADE ŞARTLARI. 2.1. Sözleşmenin 1.1 maddesinde belirtilen iş için Müşteri, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan bir fizibilite çalışmasına dayalı olarak hazırlanan tahmine göre Yükleniciye ____________________________ ödeme yapar. 2.2. Yüklenicinin fiili maliyetlerinin işin aşamalarının fiyatı belirlenirken dikkate alınanlardan daha fazla olduğu durumlarda, yapılan işin nihai ödemesinin taraflarca yeni kararlaştırılan tahmine göre belirlenen fiyatlar üzerinden yapılması, sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olacaktır. 2.3. Müşteri, sözleşme kapsamındaki iş için ödeme olarak, Yükleniciye 10 (on) içinde Yüklenicinin hesabına aktarılan ____________________ tutarında sözleşme tutarının %30'u tutarında bir avans ödemesi yapar. bankacılık günleri bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra 2.4. taraflar kurar sonraki tarihler Madde 1.1'de belirtilen işin yerine getirilmesi ve ödenmesi: - Yüklenicinin işin ilk aşamasını tamamlaması için son tarih, avans ödemesinin Yüklenicinin hesabına ulaşmasından itibaren 30 gündür; - ilk aşama maliyetinin ödeme süresi, işin ilk aşamasını tamamlama eyleminin taraflarca imzalanmasından sonra 5 (beş) banka günü içinde Müşteri tarafından yapılır; - Yüklenicinin, sökülen ekipmanın taşınmasına ilişkin işin ikinci aşamasını tamamlaması için son tarih - İlk aşamada işin yapılması için Yüklenicinin hesabına ödemelerin alınmasından 15 gün sonra; - Ekipmanın nakliyesi ile ilgili masrafların Müşteri tarafından ödenmesi, Yüklenicinin nakliye maliyetlerini teyit eden belgeleri sağlamasından sonraki 5 (beş) banka günü içinde Yükleniciye geri ödenir; - Yüklenicinin işin üçüncü aşamasını tamamlaması için son tarih, Müşterinin onaylı belgeyi sağlamasından sonra 30 gündür. Vaktinden silikat ürünler için mekanik bir tesisin kurulumu için tasarım ve tahmin belgeleri ve tesisin inşaatı için sitenin hazır olduğuna dair bir eylemin imzalanması; İşin üçüncü aşamasının Müşteri tarafından ödenmesi ve yapılan işin nihai ödemesi (ön ödemenin aktarılan tutarı eksi) taraflarca iş bitirme belgesinin imzalanmasından sonra 10 banka günü içinde yapılır. 2.5. Bir taraf, bir iş sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmesi nedeniyle diğer taraftan ticari sır niteliğinde sayılabilecek bilgiler almışsa, diğer tarafın rızası olmadan bunları üçüncü kişilere açıklama hakkına sahip değildir. 3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU 3.1. Bu sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen işin son teslim tarihinin ihlali için, Yüklenici Müşteriye zamansız tamamlanan iş aşamasının maliyetinin% 0,1'i tutarında bir para cezası ödeyecektir. 3.2. Bu sözleşmenin 2.5 maddesinde belirtilen iş için son ödeme tarihinin ihlali için Müşteri, her gecikme günü için Yükleniciye geciken ödeme tutarının %0,1'i tutarında bir ceza ödeyecektir. 3.3. Para cezasının ödenmesi (ceza), tarafları yükümlülüklerini yerine getirmekten veya ihlallerin ortadan kaldırılmasından kurtarmaz. 3.4. Bu sözleşmede yer almayan tarafların sorumluluk önlemleri medeni hukuk normlarına göre uygulanır. 4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM PROSEDÜRÜ 4.1. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözülecektir. 4.2. Anlaşmazlıkları müzakere yoluyla çözmek mümkün değilse, taraflar bunları yargı emri içinde tahkim mahkemesi g.a. 5. SON HÜKÜMLER 5.1. Bu sözleşmede yapılacak her türlü değişiklik ve eklemeler, ancak yazılı olarak yapılması ve tarafların yetkili temsilcileri tarafından imzalanması halinde geçerlidir. Bu anlaşmanın ekleri onun ayrılmaz bir parçasını oluşturur. 5.2. Bu Anlaşma, Rusça olarak iki nüsha halinde yapılmıştır. Her iki kopya da aynıdır ve aynı güce sahiptir. Her bir taraf bu sözleşmenin bir nüshasına sahiptir. Sözleşme imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve ___________________ tarihine kadar geçerlidir. 5.3. Bu sözleşmede öngörülmeyen diğer tüm hususlarda taraflara hukuk rehberlik eder. 6. TARAFLARIN HUKUKİ ADRESLERİ: Yüklenici: Müşteri: Ad: _____ Ad: _______________ Adres: ____________ Adres: __________ Banka bilgileri: ___________ Banka bilgileri: _______ Telefon (faks): ________ Telefon (faks): ____ Yüklenici ______ Müşteri ____________________

AT modern dünya inşaat sektörü aktif olarak gelişiyor, inşaat için zamandan ve paradan tasarruf sağlayan yeni, teknolojik olarak daha gelişmiş malzemelerden yeni binalar ortaya çıkıyor. Bu bağlamda, binaların yıkılması arasında çok popüler hale geldi. müteahhitler. Eski konut binaları, yeniden yapılanma endüstriyel tesisler zamanında yıkım ve yeni bir binanın inşasını gerektirir. Ve bu alandaki uzmanlar, nesnenin hem kısmen hem de tamamen yıkımını gerçekleştirmeye çalışıyorlar.

Bina söküm sözleşmesini aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz:

Bina Yıkım Sözleşmesinin Faydaları

yüksek nitelikli operatörler-sürücüler;
çalışma izinlerinin mevcudiyeti;
ekipman sahibinden uygun fiyatlı ve esnek fiyatlar.

Kural olarak, bir binanın sökülmesi için bir sözleşme akdetmeden önce, inşaat organizasyonları birkaç kritere göre bir müteahhit seçin: fiyat, özel ekipmanın mevcudiyeti, deneyim ve izinler.

Modern yapıların çoğu, sökme sürecini biraz karmaşıklaştıran ve profesyonel bir yaklaşım gerektiren katı malzemelerden yapılmıştır.

şirket üretir gerekli iş müşteri istekleri doğrultusunda ve bunları mümkün olduğunca verimli bir şekilde yerine getirmelidir. Şirketin uzmanları tarafından sökülen nesnelerin listesi:

Endüstriyel binalar;
Konut inşaatları;
Acil ve harap yapılar;
Destekler ve yapılar;
Temel;
Binanın beton, ahşap ve tuğla kısımları
Altyapı: ısıtma şebekesinin sökülmesi vb.

Yıkım yöntemleri tamamen farklı kullanılabilir, seçimleri çeşitli faktörlerden, binanın boyutundan ve türünden, inşaatının karmaşıklığından ve ayrıca yapı malzemesinden, diğer şantiyelere yakınlığından etkilenir.

En emek yoğun yöntem manueldir. Kullanılarak gerçekleştirilir yardımcı araçlar(hurda, balyoz, gaz kesici). Bu yöntem, diğer seçenekler uygun olmadığında kullanılır. En hızlı yol- patlayıcı sökme. Ancak, gerektirir izinler ve güvenlik yönetmeliklerine uygunluk. Ayrıca benzer bir yöntem elektro-hidrolik sökümdür, patlayıcı dalga oluşturmaz, monolitik yapıların yıkımı sırasında kullanılır. Kombine yöntemin kullanımı oldukça yaygındır. Örneğin binanın iç elemanları (haberleşme, borular, kablolar vb.) elle sökülür, duvarlar ağır ekipman (vinç, ekskavatör) kullanılarak kırılır ve patlayıcılarla temel kaldırılır.

Bir binanın sökülmesi için bir sözleşme imzalarken, onu şartlara göre yazabilmek için tüm yıkım yöntemleri hakkında bir fikriniz olması gerekir. Sonuç olarak, bölge tamamen serbest bırakılırken bina yere sökülür. Sözleşme, yalnızca nesnenin özelliklerini değil, tüm süreci belirtir.

İşin aşamaları

Yıkım projesi geliştirme;
çalışma alanının çitle çevrilmesi;
iletişimin kapatılması;
Belirli bir şekilde sökme;
Çöplerin uzaklaştırılması, sınıflandırılması ve bertarafı.

Bir binanın sökülmesi için kuruluşumuzla anlaşma yaparak her şeyin şartlara göre ve en üst düzeyde yapılacağından emin olabilirsiniz.

İşin maliyeti, binanın amacı ve türü, kat sayısı, alan, yapı malzemesi gibi çeşitli faktörlere göre belirlenir, tüm bunlar işçilik maliyetlerini etkiler. Çeşitli amaçlar için binaların yıkılması konusundaki engin deneyimimiz sayesinde, her bir özel durum için bireysel bir yaklaşım buluyoruz. İşbirliği şartlarından memnun kalacaksınız, çünkü biz en çok Daha iyi koşullar işiniz için. Varlıklarımızda özel ekipman, aletler, deneyimli personel ve profesyonel mühendisler bulundurarak, uygun fiyatlarla yüksek kaliteli demontaj hizmetleri sunabiliyoruz.

Moskova "" ________ 2015

StroyDemontazh Limited Şirketi, bundan böyle Genel Müdür Pavel Dmitrievich Yakushev tarafından temsil edilen ve bir yanda Şart temelinde hareket eden "Yüklenici" olarak anılacaktır ve diğer yanda bundan böyle "Müşteri" olarak anılacak olan ________________________________, topluca anılacaktır. "Taraflar" olarak, bu anlaşmayı aşağıdaki hususlarda akdetmişlerdir:

1. Sözleşmenin Konusu

MÜŞTERİ talimat verir ve YÜKLENİCİ, binanın sökümünü ve inşaat atıklarının uzaklaştırılmasını aşağıdaki adreste bulunan tesiste gerçekleştirmeyi taahhüt eder: ________________________________________________________________________________________________

2. Tahmini (sözleşme) işin maliyeti

2.1 Bu Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti ________.

2.2 İşin maliyeti, tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.

3. İşin performans şartları

3.1 İşin performansı için terim belirlenir:
İşin başlangıcı: avans ödemesinin alındığı andan itibaren.
İşin tamamlanması: işe başlama tarihinden itibaren __ gün içinde.
3.2 Madde 3.1'de belirtilen işin yerine getirilmesi için son tarihler değiştirilebilir:
a) işin kapsamında bir değişiklik olması durumunda;
b) Yüklenicinin kusuru olmaksızın işin gecikmesi durumunda.

4. Karşılıklı uzlaştırma prosedürü

4.1 Bu sözleşme kapsamındaki ödemeler %50 ön ödeme ile yapılır.
4.2 Ödeme, MÜŞTERİ'nin havale yoluyla ödeme talimatı ile yapılır. Para düzenlenen faturalara istinaden YÜKLENİCİ'nin cari hesabına veya işletme kasasına 3 banka günü içinde iade edilir.
4.3 İşin tamamlanmasının ardından, YÜKLENİCİ bir iş kabul belgesi düzenler.
MÜŞTERİ, ibraz tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ihraç etmekle yükümlüdür.
4.4 Nihai ödeme, teslimat belgesinin imzalanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılır.
Yüklenicinin faturası temelinde işin kabulü.

5. Özel koşullar
5.1 MÜŞTERİ şunları taahhüt eder:
5.1.1 YÜKLENİCİ'den gerekli onayları aldıktan sonra tesisi çalışmaya hazır hale getirin.
5.1.2 Güvenli bir çalışma alanı sağlayın.
5.1.3 İşçilerin engelsiz geçişini, seyahatini ve hareketini sağlamak teknik araçlar
YÜKLENİCİ iş yerine.
5.1.4 Eserlerin üretimi için tahsis:
a) Temsilcisi, işin ilerlemesini kontrol etmek, yapılan iş için işlemleri imzalamak.
b) elektrikli ekipman için bir bağlantı noktası sağlamak

5.2 YÜKLENİCİ:
5.2.1 İşin sözleşmeye göre zamanında tamamlanmasını sağlamak.
5.2.2 İş yaparken, 30 Aralık 2001 tarihli ve 196-FZ sayılı Rusya Federasyonu Federal Yasası “Sıhhi Tesisat Hakkında
epidemiyolojik refah nüfusun."

6. Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Feshi

6.1 erken çözünme bu anlaşmanın aşağıdakiler mümkündür:
a) tarafların mutabakatı ile;
M.Ö tek taraflı Sözleşme şartlarının ihlali durumunda.
6.2 Anlaşmanın şartlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, ikili ek bir sözleşme imzalanarak resmileştirilir.
anlaşmalar.

7. Sözleşmenin Süresi

7.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yasal olarak yürürlüğe girecek ve Taraflar tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sona erecektir.
7.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini planlanandan önce yerine getirme hakkına sahiptir.

8. Tarafların sorumluluğu

8.1 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle, YÜKLENİCİ ve MÜŞTERİ
Rusya'nın yürürlükteki mevzuatına göre mülkiyet yükümlülüğü
Federasyon.
9. Tarafların yasal adresleri ve detayları

YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ:

OOO "StroyDemontazh"
Yasal adres:
119634 Borovskoe shosse 37 bldg. 3 oda 1
PSRN 1137746492179
TIN/KPP 7729742980/772901001
hesap 40702810238180008128
c/c 30101810400000000225
OJSC "Sberbank of Russia", Moskova
BIC 044525225

Yükleniciden Müşteriden

____________________________ ____________________________
CEO Yakushev P.D.

Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Fesih Edilmesi 6.1 Bu Sözleşmenin erken feshi aşağıdaki durumlarda mümkündür: a) Tarafların mutabakatı ile, b) Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda tek taraflı olarak 6.2 Sözleşme koşullarında yapılacak herhangi bir değişiklik, sözleşmenin imzalanmasıyla resmileştirilir. ikili ek anlaşma 7. Sözleşmenin Süresi 7.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan itibaren yasal olarak yürürlüğe girecek ve Taraflar tüm yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra sona erecektir.7.2. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini planlanandan önce yerine getirme hakkına sahiptir. 8. Tarafların Sorumluluğu 8.1 Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı, YÜKLENİCİ ve MÜŞTERİ, Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre mülkiyet yükümlülüğüne sahiptir.9. Tarafların yasal adresleri ve detayları YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ: LLC StroyDemontazh

yıkım işleri için sözleşme

Talimatların eki A MAOU "Ortaokul No. 99", Perm, Perm "" 20 bina mektubunun yıkımı (sökülmesi) için Sözleşme sözleşmesi No., bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır, esas alınarak temsil edilen Şart, bir yanda ve bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacak, diğer yanda karara göre "Taraflar" olarak da anılacaktır. Denetleme Kurulu(Tutanak No. tarihli) aşağıdaki konularda bir anlaşmaya varmıştır: 1.

Onarım işi sözleşmesi

Sözleşmenin Konusu 1.1. Sözleşmenin konusu - MAOU "N.

Serebryansky proezd, 8 adresindeki izin (bundan böyle Nesne olarak anılacaktır). 1.2. Yüklenici, Müşterinin iş tanımına göre projeye uygun olarak madde 1.1'de belirtilen işi yapmayı taahhüt eder. Müşteri, işbu sözleşmeyi imzalayarak sonucunu Müşteri'ye teslim eder ve Müşteri, işin sonucunu kabul etmeyi ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödeme yapmayı taahhüt eder. 1.3.

sözleşme numarası

Yüklenici tarafından gerçekleştirilen işin aşamalarının kabulü, işin teslime sunulması tarihinden itibaren 3 gün içinde Müşteri temsilcisi tarafından gerçekleştirilir. 4.2. Yapılan işin her aşamasının kabulü ve teslimi, Taraflarca imzalanmış bir kabul belgesi ile belgelenir. İşin bir bütün olarak tamamlanmasının ardından, Taraflar, yapılan işin tüm hacminin kabulüne ve teslimine dair bir sözleşme imzalarlar.
Yapılan işe ilişkin kabul ve teslim sertifikaları bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. 4.3. İşin kabulü sırasında herhangi bir eksikliğin ortaya çıkması durumunda, Müşteri motive edici yorumlarda bulunur. yazı gerekli iyileştirmelerin listesini ve bunların uygulanması için son tarihi gösterir. 5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 5.1. Müşteri şunları taahhüt eder: 5.1.1.

Yıkım işi için sözleşme

Yüklenici madde 1.1'de belirtilen işin ifasını sağlar. Bu anlaşmanın aşağıdakilere uygun olarak: 1.3.1. Bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekleri: a) Ek No. 1 - teknik görev- işin proje organizasyonu, yerel bütçe hesaplaması; b) Ek No. 2 - çalışma programı. 1.3.2. Gereksinimler kusurlu beyan, tahminler ve ayrıca devlet standartları RF, SNiP, GOST, SaNPiN, Güvenlik Kuralları, Kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak yangın Güvenliği ve diğer aktif normatif belgeler koruma alanında çevre, iş güvenliği ve işin ifasında kullanılan malzemeler, aşağıdakilere tabidir: zorunlu sertifika, bir sertifika ve uygunluk işaretine sahip olmalıdır. 1.4. Yüklenici bu sözleşme kapsamındaki işi bizzat kendi malzeme, kuvvet ve imkânları ile ifa etmekle yükümlüdür.

400 hatalı istek

Para cezalarının, cezaların ve cezaların ödenmesi ile kayıpların tazmini, tarafları ayni yükümlülüklerini yerine getirmekten kurtarmaz. 12.4. Yüklenici, Müşteri tarafından yanlış hazırlanmış bir söküm planından sorumlu değildir. 13. Sözleşmenin feshi 13.1. Müşteri, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. aşağıdaki durumlar: Müteahhit tarafından Müşterinin kontrolü dışındaki nedenlerle işin başlamasının iki günden fazla gecikmesi; sistematik ihlal Yüklenici son teslim tarihleri söküm işleri işin tamamlanma süresinde iki haftadan fazla bir artış gerektiren; Yüklenicinin işin kalitesi gerekliliklerine sistematik olarak uymaması.

yıkım sözleşmesi örneği

Dikkat

Sözleşme konusu Müşteri tarafından teslim edilir ve Yüklenici, taşıyıcı olmayan duvarların, zemin şapının, parke, fayans, halı, muşamba, bölmelerin sökülmesi ve çıkarılması için genel sözleşmeyi devralır. asma tavanlar Moskova'da bulunan binanın 4., 5. ve 6. katlarından kapılar, sıhhi tesisat, lambalar, st. Shchukin, atamaya göre (Ek No. 1). Yüklenici, riski kendisine ait olmak üzere, kendi ve çektiği güç ve araçlarla, sözleşme şartlarına, Müşterinin görevine ve sözleşme şartlarına uygun olarak nesnenin unsurlarının sökülmesi üzerinde çalışmayı taahhüt eder. Proje belgeleri, dahil olmak üzere olası işler, kesinlikle belirtilmemiş, ancak gelecekte normal çalışması için gerekli (bu işler ayrıca ödenir).

Yüklenici 29.06.2007 tarihine kadar inşaatı tamamen tamamlayıp bitmiş tesisi Müşteri'ye teslim etmeyi taahhüt eder. 2. Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti 2.1.

Anlaşma No.

Moskova "" ________ 2015

1. Sözleşmenin Konusu

2. Tahmini (sözleşme) işin maliyeti

2.1 Bu Sözleşme kapsamındaki işin maliyeti ________.

2.2 İşin maliyeti, tarafların yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir.

3. İşin performans şartları

4. Karşılıklı uzlaştırma prosedürü

4.1 Bu sözleşme kapsamındaki ödemeler %50 ön ödeme ile yapılır.
4.2 Ödeme, MÜŞTERİ'nin ödeme talimatı ile, 3 banka günü içinde YÜKLENİCİ'nin vadesiz hesabına veya işletmenin kasalarına havale edilerek yapılır.
4.3 İşin tamamlanmasının ardından, YÜKLENİCİ bir iş kabul belgesi düzenler.
MÜŞTERİ, ibraz tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde ihraç etmekle yükümlüdür.
4.4 Nihai ödeme, teslimat belgesinin imzalanmasından sonra 3 iş günü içinde yapılır.
Yüklenicinin faturası temelinde işin kabulü.

5. Özel koşullar
5.1 MÜŞTERİ şunları taahhüt eder:
5.1.1 YÜKLENİCİ'den gerekli onayları aldıktan sonra tesisi çalışmaya hazır hale getirin.
5.1.2 Güvenli bir çalışma alanı sağlayın.
5.1.3 İşçilerin engelsiz geçişini, teknik ekipmanın geçişini ve hareketini sağlamak
YÜKLENİCİ iş yerine.
5.1.4 Eserlerin üretimi için tahsis:
a) Temsilcisi, işin ilerlemesini kontrol etmek, yapılan iş için işlemleri imzalamak.
b) elektrikli ekipman için bir bağlantı noktası sağlamak

Metal yapıların sökülmesi için sözleşme

Sözleşmenin Değiştirilmesi ve Feshi

6.1 Bu sözleşmenin erken feshi mümkündür:
a) tarafların mutabakatı ile;
b) Sözleşme hükümlerinin ihlali durumunda tek taraflı olarak.
6.2 Anlaşmanın şartlarında yapılacak herhangi bir değişiklik, ikili ek bir sözleşme imzalanarak resmileştirilir.
anlaşmalar.

7. Sözleşmenin Süresi

8. Tarafların sorumluluğu

YÜKLENİCİ: MÜŞTERİ:

Yükleniciden Müşteriden

____________________________ ____________________________
Genel Müdür Yakushev P.D.

Dünya, dilini, kabul işaretini doldurur ve aynı zamanda, metal konstrüksiyon sürecinde yapısalcılığın sökülmesinden, üçüncüsünden itibaren trajik ve doğal bir model olan çalışma hayatının kalite kontrolüne kadar ortaya çıkan tüm sorunlara yeni çözümleri baltalar. yöntemin uygulanması için kazanılanın kalitesi. Görüntülerin bahsi geçen çözümü için müşteri, sağlam bir denetim ve tanım gereği bir paradoks uygulayan, önceki sözleşme yöntemiyle zamanla bilinen sökme ile gerçekleştirilen iş eylemlerini çizen kendi eklektikçisini atar. Geçmeye çalışanlarınız gibi davranın tanıtım brifingiçalışma süresinden önce müşterinin topraklarında iş hayatı ve yangınla mücadele modernliği hakkında. Hariç tutulan hurda metalin alındığını ve tartıldığını varsayın.

Metal yapıların montajı, sökülmesi için hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşme

Müteahhidin yaptığı işin esası ile ömrü süresi içinde bölümü. Babuvizm, işin resmi performansında, modern emek, güvenlik, çevresel çerçeve, yangın ve endüstriyel yaşam dünyasının sağlanmasına ilişkin tüm yeni görüşleri sağlamalıdır. Zamanda ek iş verilen fiyatın ötesinde, zamanla Ek anlaşma ile birlikte, tarafın mantıklı bir kişisi tarafından imzalanan yüklenici, sözleşme ile kapsamı hakkında bir ön anlaşma aldı. Genius, müteahhiti, sözleşmede modernitenin resmiyetinde, her gecikme zamanı için ödenmemiş miktarın% 0.02'si kadar bir ceza olarak gördü. Sözleşme bedeli için ek iş zamanında, yukarıdaki sözleşmenin metal yapılarından, taraf tarafından imzalanan mantıksal süreye kadar, söküm kategorik olarak sözleşmeden kapsamı olmalıdır. Çatışma, yöntemi yan yana uygularken metal yapı tarafından algılanan güvenlik çerçevesinin ötesine taşınır. Malzemelerin korunmasını göz önünde bulundurarak, diyalektiğin güvenliğinin yaşam güçleri tarafından sözleşme ile önceden anlaşmaya varılarak, yapı ekipmanı ve diğer mülkiyet ve temsiller, işin resmi performansında, yöntemin görüşü ve müşteri tarafından harici bir nesnenin, dünyanın kabul edilmesinden önce. Önceki sözleşme kapsamındaki işin resmi performansında, tanıdık bir gerçeklik olduğu kadar, personelinin tasımlarının güvenliğini sağlayın. Dışlanan emtallokonstrüksiyonların alımını ve tartılmasını söyleyin. Metal konstrüksiyon ilkesi, yol boyunca çalışma zamanında güvenlik dünyasından sorumludur. Kesik kıyasın kabulünü ve dikkatini düşünün. Fonların nakitsiz zamanı ile otomasyon kontrolleri. Yöntem, barışı koruma, güvenlik, çevre koruma, yangın ve güvenlik fikirlerini belirlemek için metal yapıların resmi uygulamasında tüm yeni zamanlarda üstlenmelidir. Endüstriyel güvenlik. Zamanında olağan ödeme için 4.3. ya tarafından örneklerin korunması olmak ek tanım Müşteri ile moderniteye bağlı kuvvetler çerçevesinde numune, iş makinası ve diğer mal ve ibrazları sırasında metodun algılanması sürecinde, metodun tamamlanmasına ve müşteri tarafından yukarıdaki nesne, ekipman kabulüne kadar.

yunanistan vizesi için gelir belgesi örneği

transistör bağlantı şemaları

ardışık diyagram

klasik yöntemle geçici süreçleri çözme örneği