Tuščias dokumentas " Apytikslė forma plėtros sutartys programinė įranga(atlikėjas - individualus)“ nurodo antraštę „Paslaugų teikimo sutartis, darbuotojų įdarbinimas“. Išsaugokite nuorodą į dokumentą socialiniuose tinkluose arba atsisiųskite jį į savo kompiuterį.
programinės įrangos kūrimui
(vykdytojas – individualus)
____________________________ "___" ________________ 20__
(Sutarties sudarymo vieta) (Sutarties sudarymo data)
toliau – „Klientas“,
(Vardas)
atstovaujama __________________________________________________________, veikianti
(vardas, pavardė, pareigos)
______________________________________________ pagrindu, viena vertus
(Chartija, nuostatai, įgaliojimai)
ir ________________________________________________, kita vertus,
(vardas, pavardė, paso duomenys)
ir bendrai vadinamos „Šalys“, sudarė šią Sutartį m
taip:
1. Sutarties dalykas
1.1. Rangovas užsakovo vardu įsipareigoja sukurti
tai Kliento ir (arba) Kliento partnerių įmonėje.
užduotis ir kalendorinis planas, kurios yra neatskiriama dalis
faktinis susitarimas.
2. Darbų atlikimo tvarka ir terminai
2.1. Klientas Programos reikalavimus surašo Techninėje
2.2. Rangovas, gavęs techninę užduotį, nustato
preliminari programinės įrangos kūrimo kaina ir sąlygos. Užduočių terminai
nurodyta kalendoriuje.
2.3. Rangovas darbus pradeda nuo pagaminimo momento
išankstinis kliento apmokėjimas.
2.4. Atlikus darbus Rangovas pateikia programinę įrangą
kliento patvirtinimui.
2.5. Rangovas perduoda Programą Užsakovui paskirstymo rinkinio pavidalu
išorinėje laikmenoje (CD-ROM arba DVD-ROM diskuose) po pasirašymo
Vakarėliai perdavimo aktas.
3. Šalių teisės ir pareigos
3.1. Rangovas įsipareigoja:
3.1.1. kurti programinę įrangą pagal techninę užduotį
ir kalendorinis planas;
3.1.2. perleisti Programinę įrangą Klientui šiame straipsnyje nurodytomis sąlygomis
Susitarimas;
3.1.3. ištaisyti visą Kliento identifikuotą semantiką,
gramatines ir rašybos klaidas programinės įrangos kūrimo procese
ir jo metu garantinis laikotarpis;
3.1.4. ištaisyti visas nustatytas programinės įrangos veikimo klaidas
per visą garantinį laikotarpį.
3.2. Rangovas turi teisę:
3.2.1. nepradėti darbų, o sustabdyti pradėtus darbus
tais atvejais, kai Klientas pažeidžia savo įsipareigojimus pagal
šią Sutartį;
3.2.2. atliekant šiuos darbus pagal šią Sutartį
įtraukti trečiąsias šalis be Kliento sutikimo.
3.3. Klientas privalo:
3.3.1. suteikti viską programinės įrangos kūrimui informacinės medžiagos,
numatytu techninės užduoties sąlygomis;
3.3.2. apmokėti už Rangovo paslaugas tokia tvarka ir sąlygomis,
numatyta šioje Sutartyje.
3.4. Programinės įrangos kūrimo proceso metu Klientas turi teisę gauti
tarpinės Programos versijos, skirtos darbų eigos stebėjimui
ir tarpinių darbo rezultatų koordinavimas.
4. Išskirtinės teisės į Programinę įrangą
4.1. Klientas priklauso išskirtinė teisė suvokti
ir (arba) leisti atlikti šiuos veiksmus:
Programinės įrangos atgaminimas (visos ar dalies) bet kokia forma, bet kuriuo
būdai;
Programinės įrangos platinimas;
Programinės įrangos modifikavimas, įskaitant programinės įrangos vertimą iš vienos kalbos į kitą;
Kitas programinės įrangos naudojimas.
4.2. Perduodamos išskirtinės teisės į Programinę įrangą
Užsakovui po pilno apmokėjimo už atliktus darbus.
5. Programinės įrangos pristatymo ir priėmimo tvarka
5.1. Rangovas laiku perduoda užbaigtą Programą Užsakovui,
nurodyta kalendoriuje.
5.2. Nesant neatitikimų Programinė įranga
punkte nustatytais reikalavimais įgaliojimai, Šalių parašas
Perdavimo aktas, patvirtinantis, kad Rangovas įvykdė jo
įsipareigojimus pagal Sutartį.
5.3. Tuo atveju, kai Klientas nustato nukrypimų nuo Techninės
rangovo priimtas užduotis, jis privalo per ____ kalendorių
dienų nuo gatavos programinės įrangos priėmimo dienos pateikti užklausą Rangovui
apie trūkumų (defektų) šalinimą.
6. Šalių atsakomybė
6.1. Šalys atsako už neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą
savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymas nustatyta tvarka
įsakymas pagal įstatymą.
6.2. Jei programinė įranga neatitiko charakteristikų, nurodytų punkte
Techninės užduotys, Klientas turi teisę reikalauti pašalinti nurodytus
Programos trūkumai arba šios Sutarties nutraukimas ir grąžinimas
6.3. Jeigu vykdydamas įsipareigojimus pagal šią Sutartį
viena iš Šalių gavo informaciją apie naujas technines žinias ir
įstatymų saugomi ir nesaugomi sprendimai, taip pat informacija,
kurios yra komercinės ar kitos paslaptys, ji neturi teisės atskleisti
savo tretiesiems asmenims be kitos Šalies sutikimo. Atskleidimo atveju
nurodytos informacijos, atsako kaltoji šalis
pagal galiojančius teisės aktus RF.
6.4. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar
visiškas įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymas, jei tai
nevykdymas atsirado dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Tokiose
Jeigu įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymas atidėtas už
nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė ir jų pasekmės.
7. Sutarties kaina ir apmokėjimo tvarka
7.1. Programinės įrangos kūrimo kaina šiuo metu
Sutartis dėl rangovo įrangos ir medžiagų yra
______________________________.
7.2. Prieš pradėdamas darbus Užsakovas sumoka Rangovui avansą
50% jų vertės.
7.3. Likusius 50% kainos Klientas sumoka per _____
dienų nuo Perdavimo akto šalių pasirašymo dienos.
7.4. Programinės įrangos priežiūra netaikoma
šios Sutarties sąlygas ir nėra įtraukta į jos kainą.
8.1. Rangovas sukurtai programinei įrangai nustato garantinį laikotarpį
per __ mėnesius nuo Perdavimo akto pasirašymo dienos.
8.2. Kilus ginčui dėl klausimų, susijusių su
vykdydamos šią Sutartį, Šalys sieks jas išspręsti
derybų būdu, o nepavykus susitarti – į teismo tvarka.
8.3. Tuo atveju, kai Klientas atlieka pakeitimus ir papildymus
programos kodas Rangovas už darbus neatsako
Programinė įranga.
8.4. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir
galioja iki visiško abiejų Šalių įsipareigojimų įvykdymo.
8.5. Visais klausimais, kurių nereglamentuoja ši sutartis,
Šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.
8.6. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienam
kiekviena iš Šalių. Abu atvejai turi tą patį juridinę galią.
9. Šalių rekvizitai ir parašai
Kliento vadovas
______________________________ ________________________________
______________________________ ________________________________
Kliento vadovas
Peržiūrėkite dokumentą galerijoje:
-
Ne paslaptis, kad darbas biure neigiamai veikia tiek fizinę, tiek psichinę darbuotojo būklę. Yra gana daug faktų, patvirtinančių abu. -
Darbe kiekvienas žmogus praleidžia nemažą savo gyvenimo dalį, todėl labai svarbu ne tik ką jis veikia, bet ir su kuo tenka bendrauti. -
Apkalbos darbo kolektyve – gana įprastas dalykas, ir ne tik tarp moterų, kaip įprasta manyti. -
Siūlome susipažinti su anti-patarimais, kurie pasakys, kaip nekalbėti su viršininku biuro darbuotojui.
Dokumento informacija:
Pridedamas failas:
Taikymas
"PATVIRTINTI"
______________________________________
_______________ /______________________/
(pareigos, pilnas vardas)
"___" _____________ 20__
Standartinė sutarties forma: Programinės įrangos kūrimo sutartis
Formos kodas : /1
Plėtros padalinio pavadinimas: IT sutarčių, pirkimų ir planavimo katedra
Formos taikymo sritis: Rusijos Sberbank OJSC centrinis biuras. Vienkartinis darbas, fiksuota kaina.
SUTARTIES Nr. _______
programinės įrangos kūrimui
Maskva "____" ____________ 20__
Rusijos Federacijos akcinis komercinis taupomasis bankas (atviroji akcinė bendrovė), Rusijos „Sberbank OJSC“., toliau – Klientas, akivaizdoje _______ _______, veikdamas remiantis __________________ _______, viena vertus, ir _______ (nurodyti visą ir sutrumpintą sandorio šalies pavadinimą) _______, toliau – __ Vykdytojas, atstovaujama __________________ (nurodyti atstovo pareigas, pavardę, vardą, patronimą) _______, veikdamas remiantis _________________________ (nurodyti dokumento, kurio pagrindu atstovas veikia, pavadinimą ir rekvizitus) Kita vertus, _______, toliau kartu – Šalys, ir kiekviena Šalis atskirai, šią sutartį (toliau – Sutartis) sudarė taip.
1. SUTARTIES SUBJEKTAS
3. DARBŲ PRISTATYMO IR PRIĖMIMO TVARKA
3.1. Atlikęs darbus, Rangovas apie tai praneša Užsakovui ir perduoda Užsakovui pagal Darbų priėmimo aktą (____ (____) egzemplioriais) (Darbų priėmimo akto forma pateikta Sutarties priede Nr. 4) visas programų komplektas su technine dokumentacija, paskirstymo rinkiniais, kita medžiaga ir dokumentais, numatytais TOR, materialiose laikmenose ir sąskaita apmokėjimui. Užsakovas privalo apžiūrėti, priimti atliktus darbus ir pasirašyti visus Darbų priėmimo akto egzempliorius, iš kurių ____ (____) išsiųsti Rangovui per ____ (____) darbo dienas nuo gavimo dienos, arba išsiųsti Rangovui motyvuotą atsisakymas per tą patį laikotarpį pasirašyti Aktą .
3.2. Dalyvaujant motyvuotas atsisakymas nuo Užsakovo Akto pasirašymo, Šalys per _____ (_____) darbo dienas nuo tos dienos, kai Rangovas gavo motyvuotą atsisakymą, susitaria dėl Sutarties priede Nr. 6 nurodytos formos neatitikčių protokolo. , kuriame taip pat nurodomi komentarų pašalinimo būdai ir terminai. Nustatytus neatitikimus pagal sutartą neatitikčių protokolą Rangovas pašalina per neatitikimų protokole nurodytą terminą, nedidindamas darbų apimties ir nedidindamas. Iš viso išlaidų 2.1 punkte nurodytus darbus. susitarimas. Rangovui ėmusis priemonių pašalinti pastabas, darbų priėmimo akto pasirašymo procedūra kartojama.
3.3. Rangovas turi teisę, susitaręs su Užsakovu, atlikti darbus anksčiau laiko.
4. PAKEITIMAI
4.1. Bet kuri iš Šalių gali reikalauti pakeisti Sutartį, įskaitant sąlygas, sąlygas, apimtį ir darbų kainą.
4.2. Vykdytojo reikalavimas atlikti pakeitimus nėra privalomas Užsakovui, nebent Rangovas to įrodo šis reikalavimas dėl techninio negalėjimo atlikti darbų nekeičiant TOR.
4.3. Užsakovo reikalavimas atlikti pakeitimus yra privalomas Vykdytojui. Rangovas per ____ (____) darbo dienas nuo atitinkamo prašymo gavimo dienos išsiunčia Užsakovui atitinkamų pakeitimų atlikimo sąmatą, nurodydamas darbų kainą ir jų įgyvendinimo laiką. Vykdytojas gali atsisakyti vykdyti Užsakovo reikalavimą atlikti pakeitimus tik tuo atveju, jei jų įgyvendinti techniškai neįmanoma.
4.4. Pakeitimai įforminami Šalims pasirašant Papildomą sutartį (Papildomos sutarties forma – Sutarties priedas).
5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS
5.1. Rangovas įsipareigoja atlikti 1.1 punkte nurodytus darbus. Sutartis, savarankiškai. Esant poreikiui, susitaręs su Užsakovu, Vykdytojas turi teisę įtraukti trečiuosius asmenis į Sutarties vykdymą, be papildomas mokėjimas klientas, prisiimdamas už juos visa atsakomybe, įskaitant už pateiktos informacijos konfidencialumą, už darbų kokybę, taip pat už nuostolius 5.13 punkte nustatyta tvarka. susitarimas. Trečiųjų asmenų atstovų priėmimas vykdomas Sutarties 5.12 punkte nustatyta tvarka.
5.2. Dėl nesėkmės arba netinkamas atlikimasįsipareigojimus pagal Sutartį, Šalys atsako įstatymų nustatyta tvarka Rusijos Federacija.
5.3. Kiekvienu atveju pažeidus bet kurį iš: Sutarties priede Nr. 2 nustatytų darbų atlikimo terminų, neatitikimų protokole nustatytų nustatytų neatitikimų pašalinimo terminų, pakeitimų atlikimo terminų pagal Sutarties 4.3 p. Sutartį, Rangovas sumoka Užsakovui ____ (______) % dydžio netesybas, įskaitant PVM, nuo visų 2.1 punkte nurodytų darbų kainos. Sutartys, kiekvienai kalendorinei dienai
5.4. Pažeidus Sutarties priede Nr. 3 nustatytus mokėjimo terminus, Užsakovas už kiekvieną kalendorinę dieną moka Vykdytojui ____ (____) % dydžio netesybas, įskaitant PVM, nuo pradelstos įmokos sumos. delspinigių, bet ne daugiau kaip _______ (______)%, įskaitant PVM nuo šios sumos.
5.5. Šalies pareiga sumokėti netesybas atsiranda pažeidusiai Šaliai po to, kai ji gauna kitos Šalies rašytinį prašymą sumokėti netesybas.
5.6. Rangovas neatsako už Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminų pažeidimą, įvykusį dėl užsakovo kaltės m. toliau nurodytais atvejais:
5.6.1. nesavalaikis Šalių sutartų darbų, pavestų Užsakovui ir/ar jo dalyvaujantiems tretiesiems asmenims, atlikimas;
5.6.2. nesavalaikis Rangovo prašomos informacijos pateikimas atliekant darbus, kurių teikimą numato Sutartis;
5.6.3 Savalaikis Sutartyje numatytos pagalbos Rangovui suteikimas (įskaitant techninių išteklių, rangovo reikalavimus atitinkančių darbų suteikimą).
5.7. Rangovas turi teisę nepradėti darbų, o sustabdyti pradėtus darbus, jeigu užsakovas pažeidė savo įsipareigojimus pagal Sutartį, dėl ko Rangovas negalėjo atlikti darbų, arba Sutarties 5.6 punkte numatytais atvejais. sutartis. Rangovas privalo nedelsdamas raštu pranešti Užsakovui apie darbų sustabdymą, nurodydamas priežastis, dėl kurių darbai buvo sustabdyti ir būtini veiksmai klientui juos pašalinti. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Vykdytoją apie darbų sustabdymo priežasčių pašalinimą.
5.8. Kiekvienu Sutarties priede Nr. 5 nustatytų defektų, priskiriamų kritiniams (pagal Sutarties priedą Nr. 5), ištaisymo terminų pažeidimo atveju Vykdytojas sumoka Užsakovui ____ (______) dydžio netesybas. )%, įskaitant PVM, nuo visos Sutarties darbų kainos, už kiekvieną ____ vėlavimą, bet ne daugiau kaip ________ (_______)% nuo šios sumos kiekvienu atveju.
5.9. Kiekvienu Sutarties priede Nr. 5 nustatytų defektų, priskiriamų svarbiems (pagal Sutarties priedą Nr. 5) ištaisymo terminų pažeidimo atveju, Vykdytojas sumoka Užsakovui ____ dydžio netesybas. (______)%, įskaitant PVM, nuo visų darbų pagal susitarimą kainos kiekvienam ____ uždelsimas, bet ne daugiau kaip ________ (_______) % nuo šios sumos kiekvienu atveju.
5.10. Kiekvienu Sutarties priede Nr. 5 nustatytų defektų, priskiriamų vidutiniams (pagal Sutarties priedą Nr. 5) ištaisymo terminų pažeidimo atveju, Vykdytojas sumoka Užsakovui ____ (______) dydžio netesybas. )%, įskaitant PVM, nuo bendros darbų kainos pagal susitarimą, kiekvienam ____ uždelsimas, bet ne daugiau kaip ________ (_______) % nuo šios sumos kiekvienu atveju.
5.11. Kiekvienu Sutarties priede Nr. 5 nustatytų defektų, priskiriamų neesminiams (pagal Sutarties priedą Nr. 5) ištaisymo terminų pažeidimo atveju, Vykdytojas sumoka Užsakovui ____ (______) dydžio netesybas. )%, įskaitant PVM, nuo bendros darbų kainos pagal susitarimą, kiekvienam ____ uždelsimas, bet ne daugiau kaip ________ (_______) % nuo šios sumos kiekvienu atveju.
5.12. Rangovas atsako už savo darbuotojų, atliekančių darbus Užsakovo patalpose, veiksmus. Rangovo darbuotojai įleidžiami atlikti darbus pagal Sutartį Užsakovo patalpose, juos supažindinus. įgalioti asmenys Kliento su Kliento norminiais dokumentais informacijos saugumui užtikrinti. Rangovo darbuotojai, susipažinę su aukščiau nurodytais dokumentais, pasirašo įsipareigojimą laikytis šių dokumentų reikalavimų.
5.13. Užsakovui padarius nuostolių dėl to, kad Rangovo darbuotojai pažeidė užsakovo norminių dokumentų reikalavimus, informacijos saugumas Vykdydamas darbus Užsakovo patalpose Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovui jam padarytus nuostolius.
6. GARANTIJA
6.1. Rangovas Programinei įrangai teikia garantinį aptarnavimą ____ (______) __ laikotarpį nuo Darbų priėmimo akto Šalių pasirašymo dienos.
6.2. Garantiniu laikotarpiu nustačius sukurtos programinės įrangos defektus, vadovaudamasis Defektų klasifikatoriumi (Sutarties priedas) (neįskaitant užsakovui priklausančių pagrindinių programinės įrangos ir techninės įrangos komponentų defektų), Rangovas įsipareigoja ištaisyti. juos be papildomo Kliento apmokėjimo, Sutarties priede Nr.5 nurodytais terminais. Terminas bet kuriam iš defektų ištaisyti skaičiuojamas nuo gavimo Rangovui dienos rašytinis pranešimas iš Kliento apie pastebėtą trūkumą. Garantija suteikiama programinei įrangai ir pilnai funkcionuojantiems sukompiliuotiems vykdomiesiems programų moduliams, kuriuos Rangovas perdavė Užsakovui pagal Sutartį ir įformino Darbų priėmimo aktu. Jei programų šaltinio tekstų (kodų) pakeitimai ar vykdomųjų modulių modifikacijos buvo atlikti už Sutarties ribų, arba Klientas vykdo programinės įrangos veikimą aparatinės ir programinės įrangos platformoje, kuri neatitinka TOR. , arba programinės įrangos neveikimą sukelia Klientas atlikus pagrindinės programinės įrangos pakeitimus, kurie turi įtakos programinės įrangos veikimui, tada garantija šiai programinės įrangos versijai netaikoma.
6.3. Jeigu garantiniu laikotarpiu nustatomos Programinės įrangos klaidos ir defektai, kurie neleis tęsti normalaus Programinės įrangos veikimo tol, kol jie nebus pašalinti, tuomet garantinis laikotarpis pratęsiamas tokių klaidų ir defektų pašalinimo laikotarpiui. Klaidų ir defektų šalinimą Rangovas atlieka savarankiškai ir be papildomo užsakovo apmokėjimo.
6.4. Rangovas garantuoja, kad sukurtoje programinėje įrangoje nėra paslėptos (nedokumentuotos) funkcionalumą sukelianti finansinę žalą Klientui.
6.5. Programinės įrangos techninis palaikymas pasibaigus 6.1 punkte nurodytam garantiniam laikotarpiui. Sutarties punkto vykdymą vykdo Vykdytojas pagal Šalių atskirai sudarytas sutartis, kuriose nustatoma jo įgyvendinimo kaina ir tvarka. Bet kokiu atveju metinės išlaidos Techninė pagalba negali viršyti ____ (______) %, įskaitant PVM, nuo sukurtos programinės įrangos kainos.
6.6. Jei Klientas mano, kad tai būtina, Vykdytojas sutinka, kad Programinei įrangai, kurią Klientas gavo iš Rangovo, būtų taikomi užsakovo norminio dokumento reikalavimai, nustatantys kontrolinio rinkinio iš Programinės įrangos šaltinių tekstų atlikimo tvarką. Rangovo įgaliotam atstovui supažindinę su š norminis dokumentas, jis Rangovo vardu pasirašo įsipareigojimą vykdyti šio dokumento reikalavimus.
7. PRIVATUMAS
7.1. Šalių bendru susitarimu pagal Sutartį bet kokia informacija, susijusi su Sutarties dalyku, jos įgyvendinimo eiga ir gautais rezultatais, yra pripažįstama konfidencialia. Kiekviena Šalis užtikrina pagal Sutartį jai pateiktos konfidencialios informacijos apsaugą nuo neteisėto naudojimo, platinimo ar paskelbimo. Tokia informacija nebus perduodama trečiosioms šalims be raštiško kitos Šalies leidimo ir naudojama kitiems tikslams, nei vykdyti įsipareigojimus pagal Sutartį.
7.2. Bet kokia žala, atsiradusi dėl konfidencialumo sąlygų pažeidimo, nustatoma ir atlyginama pagal Rusijos Federacijos įstatymus.
7.3. Šalių įsipareigojimai saugoti konfidencialią informaciją galioja visą Sutarties galiojimo laiką, taip pat ____ (______) __ po Sutarties nutraukimo.
7.4. Tai nėra konfidencialumo režimo pažeidimas, kad Šalys pateikia informaciją įgaliotųjų prašymu vyriausybines agentūras pagal Rusijos Federacijos įstatymus.
8. SUTARTIES GALIOJIMAS
8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo Šalių momento ir galioja iki visiško ir deramas vykdymasįsipareigojimai pagal jį.
8.2. Sutartis gali būti nutraukta Šalių susitarimu. Bet kuriuo Sutarties nutraukimo prieš terminą atveju (išskyrus Sutarties 8.3. ir 8.4. punktuose nurodytus atvejus), Šalys privalo atlikti tarpusavio atsiskaitymus ne vėliau kaip per ____ (______) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos, remiantis dvišalis aktas, atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui turi būti grąžinta visa Rangovo gauto avanso suma, įskaitant PVM, o Vykdytojui sumokama už faktiškai atliktos darbų dalies rezultatą, tačiau tik tuo atveju, jei atlikta dalis 2012 m. darbus užsakovas gali naudoti ir ateityje, o užsakovas sutinka priimti atliktus darbus, o sprendimą dėl dalies darbų priėmimo/nepriėmimo užsakovas priima tik savo nuožiūra, be susitarimo. su Rangovu.
8.3. Klientas turi teisę bet kada vienašališkai nutraukti Sutartį nenurodydamas priežasčių. ne teismo tvarka, raštu pranešdamas Rangovui ne vėliau kaip iki ___ (____) kalendorinių dienų iki pranešime nurodytos nutraukimo datos.
Šiuo atveju Šalys privalo atlikti tarpusavio atsiskaitymus ne vėliau kaip per ___ (____) darbo dienas nuo sutarties nutraukimo dienos dvišalio akto pagrindu, atsižvelgdamos į tai, kad Klientui turi būti grąžinta visa suma. Rangovo gautas avansas su PVM, o Vykdytojui sumokamas faktiškai atliktų darbų dalių rezultatas.
8.4. Sutarties nutraukimo atveju Vykdytojo iniciatyva (išskyrus atvejus, kai tokią iniciatyvą lėmė Užsakovas netinkamai vykdydamas savo įsipareigojimus pagal Sutartį (Sutarties 5.4., 5.6. ir 5.7. punktuose nurodytais atvejais) arba Sutarties 9 punkte numatytomis aplinkybėmis) Užsakovui per _____ (_____) darbo dienas nuo Sutarties nutraukimo dienos turi būti grąžinta visa Vykdytojo gauta avanso suma, įskaitant PVM, ir dydžio baudą, įskaitant PVM dviguba norma Rusijos banko nustatytas refinansavimas, galiojantis avanso mokėjimo dieną, nuo avanso sumos visam laikotarpiui, skaičiuojant nuo pervedimo dienos Pinigai Klientas avanso grąžinimo dieną. Avanso grąžinimo data yra lėšų įskaitymo į Kliento sąskaitą data.
9. FORCE MAJOR
9.1 Bet kuri Šalis gali būti atleista nuo atsakomybės tam tikrais atvejais, kurie atsirado nepriklausomai nuo jos valios.
9.2 Aplinkybės, atsiradusios dėl nuo Šalių nepriklausančių įvykių, kurių sąžininga Šalis negalėjo išvengti arba kurių pasekmių negalėjo pašalinti, yra laikomos atleidžiančiais nuo atsakomybės atvejai, jeigu jie įvyko po Sutarties sudarymo ir neleidžia jai visapusiškai pasinaudoti. arba dalinis vykdymas.
9.3 Force majeure įvykiais laikomi šie įvykiai: karas, karo veiksmai, masines riaušes, streikai, epidemijos, stichinės nelaimės, taip pat institucijų aktai, turintys įtakos Šalių įsipareigojimų vykdymui, ir visi kiti panašūs įvykiai ir aplinkybės.
9.4 Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės, privalo apie tai pranešti kitai Šaliai registruotu paštu arba kitu jai prieinamu būdu iš karto po nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir paaiškinti, kokių priemonių reikia joms pašalinti, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per ____ (______) kalendorines dienas nuo force majeure aplinkybių atsiradimo.
9.5 Pavėluotai pranešus apie force majeure aplinkybes, atitinkama Šalis atima teisę į atleidimą nuo atsakomybės dėl šių aplinkybių. Force majeure aplinkybes turi patvirtinti kompetentingos institucijos.
9.6 Jeigu šios aplinkybės tęsiasi ilgiau nei ____ (______) mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę inicijuoti ankstyvas ištirpimas faktinis susitarimas. Šiuo atveju Šalys tarpusavio atsiskaitymus sudaro Šalių pasirašyto dvišalio akto pagrindu.
10. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS
10.1. Išskirtinė teisė į darbo rezultatą (sukurtą programinę įrangą). pilnai be apribojimų priklauso Užsakovui nuo Darbų priėmimo akto Šalių pasirašymo momento.
10.2. Vykdytojas garantuoja, kad kuriant Programinę įrangą pagal Sutartį nebus pažeidžiamos autorių teisės, gretutinės ir bet kokios kitos trečiųjų šalių teisės.
Jeigu Užsakovui iš trečiųjų asmenų pareikšti reikalavimai (reikalavimai, ieškiniai) dėl jų teisių pažeidimo, Klientui naudojant iš Rangovo gautą programinę įrangą, Vykdytojas, gavęs Užsakovo pranešimą, įsipareigoja veikti Kliento pusėje, teikti visą įmanomą pagalbą Klientui sprendžiant tokius reikalavimus, įskaitant įsipareigojimą rengti ir vesti ikiteismines derybas bei susirašinėjimą su tokiais trečiaisiais asmenimis, o vėliau (tuo atveju, kai Užsakovas yra priverstas įsiteisėjusiu teismo sprendimu arba jeigu, susitarus su Rangovu, yra priimtina atlyginti žalą tretiesiems asmenims ne teismo tvarka) visiškai grąžinti Užsakovui užsakovo sumokėtas lėšas tretiesiems asmenims. šalių, visa tai susiję su trečiųjų asmenų teisių pažeidimu teisines išlaidas Kliento ir kitas išlaidas, taip pat sumokėti Užsakovui _____ (_____)% dydžio baudą, įskaitant PVM, nuo grąžintinos sumos.
Baudą grąžina ir sumoka Rangovas ne vėliau kaip per _____ (_____) darbo dienas nuo atitinkamo Užsakovo prašymo gavimo dienos.
Jei teismo sprendimu Klientas negali naudotis Programine įranga ar kitu paslaugų rezultatu arba jei Vykdytojas ir (arba) Klientas nori nutraukti esamą Programinės įrangos naudojimą, siekdami pašalinti trečiojo asmens teisių pažeidimą. Šalis, Vykdytojas įsipareigoja nedelsiant pakeisti programinę įrangą, dėl kurios yra pareikštos trečiųjų asmenų pretenzijos, kad nebūtų pažeistos trečiųjų asmenų teisės.
11. PRANEŠIMAI
11.1. Visi pranešimai, pranešimai ir pranešimai, susiję su Sutarties įgyvendinimu, turi būti įforminti rašymas rusų kalba ir gali būti siunčiami faksimiliniu paštu, elektroniniu paštu, registruotu ar pasiuntinių paštu, patvirtinus jų gavimo faktą, faktiniais Šalių adresais, nurodytais Sutarties 15 straipsnyje, arba toliau nurodytu adresu atitinkamai Šaliai arba kitu adresu, kurį bet kuri Šalis gali pranešti kitai Šaliai.
Šalių adresai/rekvizitai korespondencijai siųsti:
11.2. Informacija laikoma Šalių gauta:
11.2.1. siunčiant faksu ar elektroniniu paštu – faksimilinio pranešimo ar pranešimo gavimo patvirtinime nurodytą dieną. El. paštas turi siunčiančioji Šalis;
11.2.2. siunčiant registruotu paštu arba per kurjerių paštą, siuntos pristatymo patvirtinime nurodytą dieną, kurią galima gauti iš Siunčiančios šalies.
11.3. Vykdytojas įsipareigoja reguliariai teikti Užsakovui Sutartyje numatytų darbų eigos ataskaitą įrašų su Užsakovu formatu.
12 GINČŲ TVARKA
12.1. Visi ginčai tarp Šalių, kylantys vykdant Sutartį, sprendžiami Maskvos arbitražo teisme.
13 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13.1. Pasikeitus Šalių adresams, rekvizijoms ar įgaliotiems (atsakingiems) asmenims, ši Šalis įsipareigoja nedelsdama, bet bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per ____ (____) kalendorines dienas apie tai pranešti kitai Šaliai. Kol Šalis negauna pranešimo apie tokius pasikeitimus, šios Šalies Sutarties vykdymas, atliktas pasinaudojant jos turima informacija, laikomas tinkamu.
13.2. Sutartis sudaryta ____ (______) egzemplioriais, kuriuos pasirašo abi Šalys ir turi vienodą juridinę galią, ____ (______) egzempliorius ____ (______) - Vykdytojui ir ____ (__) - Užsakovui.
14 PROGRAMŲ SĄRAŠAS
14.1. Taikymas. Techninė užduotis
14.2. Taikymas. Darbo grafikas
14.3. Taikymas. Mokėjimo planas
14.4. Taikymas. Darbų priėmimo akto forma
14.5. Taikymas. Defektų klasifikacija ir jų šalinimo terminai
14.6. Taikymas. Neatitikčių protokolo forma
14.7. Taikymas. Papildoma susitarimo forma
15 ŠALIŲ ADRESAI, INFORMACIJA IR PARAŠAI
Vykdytojas: | Klientas: |
|
(trumpas vardas) | Rusijos „Sberbank OJSC“. |
|
Vieta: __________ BIC: __________, Patikrinti: __________, Kor./sąskaita: __________ OGRN: __________ | Vieta: __________ Tel: : __________, Faksas: : __________ BIC: __________, Patikrinti: __________, Kor./sąskaita: __________ OKPO: __________, OKVED: __________, Patikrinimo taškas: __________, TIN: __________, OGRN: __________ |
|
Iš atlikėjo: Darbo pavadinimas ____________ Pilnas vardas M.P. | Pagal klientą: Darbo pavadinimas ____________ Pilnas vardas M.P. | |
Taikymas
prie plėtros sutarties Nr.______
programinė įranga
iš "____" ____________ 20___
programinė įranga "____________________"
TAS forma yra savavališka, ją nustato Šalys savarankiškai, atsižvelgdamos į reikalavimusIT- Užsakovo specialistų pateiktus reikalavimus kuriamai programinei įrangai, tačiau tuo pat metu joje turi būti:
Funkciniai reikalavimai kuriamai programinei įrangai
Reikalavimo numeris | Reikalavimo aprašymas | Prioritetas (Kritinis/ Svarbu/ Pageidautina) |
Nefunkciniai reikalavimai kuriamai programinei įrangai
Reikalavimo numeris | Reikalavimo aprašymas | Prioritetas (Kritinis/ Svarbu/ Pageidautina) |
Programinės įrangos kūrimui reikalingi Kliento ištekliai
Darbas/fazė | Reikalingi ištekliai |
|
Kiekis |
||
Galimos rizikos
Nr. p / p | Rizikos aprašymas | Įtaka ties | Tikimybė | Rizikos prevencijos veiksmai |
Darbo rezultatų kontrolės ir priėmimo kriterijai:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Darbo grafikas
Skaičius etapas | Scenoje atlikto darbo pavadinimas | Darbo pradžios data etape | Darbo atlikimo etape data | Ataskaitų teikimas scenos dokumentas |
Taikymas
prie sutarties Nr. _______plėtrai
programinė įranga
iš "____" ____________ 20___
Tarpinių etapų darbų pristatymo ir priėmimo tvarka
1. Atlikęs darbus scenoje, Rangovas apie tai praneša Užsakovui ir perduoda Užsakovui pagal Darbų priėmimo aktą etapui (____ (____) egzemplioriais) (Darbų priėmimo akto forma etapas pateiktas Sutarties priede Nr. 4) nustatyti ataskaitinius dokumentus apie materialines laikmenas, įskaitant: ____________ ir sąskaitą apmokėjimui. Užsakovas privalo apžiūrėti, priimti atliktus darbus ir pasirašyti visus Darbų priėmimo akto egzempliorius etapui, kurių ____ (____) per ____ (____) darbo dienas nuo gavimo dienos išsiųsti Rangovui, arba išsiųsti Rangovas motyvuotas atsisakymas pasirašyti aktą.
2. Jeigu užsakovas motyvuotai atsisako pasirašyti Aktą, Šalys per _____ (_____) darbo dienas nuo tos dienos, kai Rangovas gavo motyvuotą atsisakymą, susitaria dėl neatitikčių protokolo nurodytos formos. Sutarties priede Nr.6, kuriame taip pat nurodyti pastabų šalinimo būdai ir terminai. Nustatytus neatitikimus pagal sutartą neatitikčių protokolą Rangovas pašalina per neatitikimų protokole nurodytą laikotarpį, nedidindamas darbų apimties ir nedidindamas bendros darbų kainos atitinkamame priede nurodytame etape. 3 prie Sutarties. Rangovui ėmusis priemonių pašalinti pastabas, darbų priėmimo etapui akto pasirašymo procedūra kartojama.
3. Rangovas turi teisę, susitaręs su Užsakovu, atitinkamo etapo darbus užbaigti anksčiau nei numatyta.
Taikymas
prie sutarties Nr. _______plėtrai
programinė įranga
iš "____" ____________ 20___
Mokėjimo planas
Prekės Nr. | Mokėjimo aprašymas | data (mokėjimo terminas | Mokėjimo suma | Mokėjimo pagrindas |
||
Be PVM | PVM (__%) | Iš viso, įskaitant PVM |
||||
Iš viso: | Iš viso: | Iš viso: |
DARBŲ PRIĖMIMO AKTO forma
darbų priėmimas
prie programinės įrangos kūrimo sutarties Nr. ________
iš "___" _________ 20__
„Sberbank of Russia OAO“, atstovaujama _______________, veikianti pagal ____________, viena vertus, ir _______________________, atstovaujama ____________, veikianti pagal ____________, kita vertus, „užsakovas“ ir „rangovas“ yra toliau – atskirai – Šalis ir kartu „Šalys“, pasirašė šį aktą (toliau – Aktas), nurodydami, kad pagal „__“ ________ 20__ programinės įrangos kūrimo sutartį Nr. pateikė, o Užsakovas priėmė šiuos darbo rezultatus (programinę įrangą):
_____________________________________________________________
(programinės įrangos pavadinimas)
Nr. p / p | Atliktų darbų sąrašas |
Nuo Akto pasirašymo momento išimtinė teisė į darbo rezultatus (programinę įrangą) visiškai be apribojimų priklauso Užsakovui pagal Programinės įrangos kūrimo sutarties Nr. ______ 10.1 punktą, datos "__" ________ 20__.
Bendra darbų kaina pagal Sutartį Nr. ________ programinės įrangos kūrimui „__“ _________ 20__ yra ________ (_____) rubliai, plius PVM (18%) ________ (_____) rubliai, iš viso įskaitant PVM ________ (_____) rubliai.
Užsakovas pervedė Rangovui ________ (_____) rublių avansinį mokėjimą, įskaitant PVM ____________ (_____) rublių.
Sumokėti pagal įstatymą ________ (_____) rubliai, be PVM (18%) ________ (_____) rubliai, iš viso su PVM ________ (_____) rubliai.
Aktas yra pagrindas finansiniams atsiskaitymams tarp Užsakovo ir Rangovo už atliktus darbus.
Darbus Rangovas atliko suma: ________________, laiku: _________________ ir kokybiškai: ________________. Užsakovo pretenzijos dėl atliktų darbų: ____________________________________.
Aktas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
Šalių atstovų parašai:
Defektų klasifikacija ir jų šalinimo terminai
Defektų klasifikacija
Apibrėžimas |
|
kritiškas |
|
Defektas, kuris sugadina arba sunaikina operacinę sistemą. |
|
Defektas, dėl kurio tam tikrose lentelėse pažeidžiama duomenų bazės struktūra arba prarandami duomenys. |
|
Defektas, dėl kurio neįmanoma tęsti darbo ar paleisti programos. |
|
Defektas, dėl kurio programa ar kompiuteris užšąla arba sukelia kritinę OS klaidą. |
|
Defektas, kuriam pasireiškus neįmanoma toliau naudotis jokia funkcija. |
|
Neįdiegta funkcija. |
|
Defektas, sukeliantis informacijos saugumo pažeidimą |
|
Defektas, atsirandantis tik atlikus tam tikrą veiksmų seką, kuriai pasireiškus, sunkus tolesnis bet kurio funkcionalumo naudojimas. |
|
Dažnai pasirodantis defektas, neturintis aiškios jį vedančių veiksmų sekos, nesukelia K_1 ir K_4 aprašytų padarinių, kuriems pasireiškus sunku toliau naudotis kokia nors funkcija. |
|
Defektas, dėl kurio netikėtai naudojami ištekliai, nenurodyti techninėje užduotyje. |
|
Iškraipytas išvaizda vartotojo sąsaja žiniatinklio projektuose, kai naudojamos techninės užduotyse nurodytos interneto naršyklių versijos. |
|
Neteisingų pranešimų atsiradimas arba reikalingų pranešimų nebuvimas. |
|
Iškraipyta vartotojo sąsajos išvaizda, kuri apsunkina vartotojui darbą, tačiau palieka galimybę dirbti su programa. |
|
Retai pasirodantis defektas, neturintis aiškios jį vedančių veiksmų sekos, nesukelia K_1 ir K_4 aprašytų padarinių. |
|
Nepilnametis |
|
Iškraipyta vartotojo sąsajos išvaizda, kuri trukdo naudotis naudotojo patirtimi. Pavyzdžiui, rašybos klaidos, netikslus slinkimas ir tt Interneto projektuose tokie defektai klasifikuojami kaip B_4. |
|
Pašalinus programą, failai ir įrašai registre arba konfigūracijos failuose lieka. |
|
Kiti defektai. |
Defektų šalinimo terminai
Defektų ištaisymo terminai garantiniu laikotarpiu, numatyti 6.2. Sutartis Nr. _______ dėl programinės įrangos kūrimo, sudaryta "____" ____________ 20___:
Defektų tipas | Koregavimo laikotarpis |
kritiškas | |
Nepilnametis |
Neatitikčių protokolo forma
Neatitikties protokolasprie programinės įrangos kūrimo sutarties Nr. ______iš "___" _________ 20__Maskva "___" __________________ 20_„Sberbank of Russia OJSC“, atstovaujama ________________, veikianti pagal ____________, viena vertus, ir ______________________, atstovaujama ____________, veikianti pagal ____________, kita vertus, atskirai vadinama "Šalis", ir kartu "Šalys", surašė protokolą dėl toliau nurodytų dalykų.Tikrinant darbo rezultatus pagal programinės įrangos kūrimo sutartį Nr. ______, datos "___" _____________ 20__, buvo nustatyti šie darbo rezultatų neatitikimai:
|
SUTARTIES Nr. ______
Maskva „___“ ____________ 2012 m
UAB „__________________“, toliau – „Užsakovas“, atstovaujama _________________________, veikiantis ______________________ pagrindu, iš vienos pusės, ir UAB „Roga i Kopyta“, toliau – „Rangovas“, atstovaujamas Generalinis direktorius Kita vertus, Ivanovas I.I., veikdamas Chartijos pagrindu, toliau bendrai – Šalys, o atskirai – „Šalis“, šią sutartį sudarė taip:
1. SUTARTIES SUBJEKTAS.
1.1. Rangovas užsakovo nurodymu savo programinės įrangos gaminio pagrindu įsipareigoja atlikti darbus kuriant _____________________________________________________, o Užsakovas įsipareigoja priimti ir apmokėti Rangovo atliktus darbus šiame punkte numatytomis sąlygomis. sutartį pagal sutarties 4. skirsnį (DARBŲ IŠLAIDOS IR MOKĖJIMO TVARKA).
1.2. Norėdamas sukurti ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Klientas įsipareigoja sumokėti už jam perduotą teisę naudotis programinės įrangos produktu šios sutarties sąlygomis.
1.3. Darbai turi būti atlikti per Grafike (šios sutarties priedas Nr. 1) nurodytą laiką ir atitikti dokumento „ Techniniai reikalavimai» (šios sutarties priedas Nr. 3).
1.4. Sutartyje vartojamų sąvokų išaiškinimas pateiktas dokumente „SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI“ (šios sutarties priedas Nr. 2).
1.5. Jei reikia, atlikite papildomo darbo nenurodyta šioje Sutartyje, šalys susitaria esmines sąlygas darbo atlikimą ir padaryti išvadą papildomas susitarimas prie šios Sutarties.
2. KLIENTO TEISĖS Į ______________________________________
2.1. Pasirašius darbų priėmimo aktą ant paskutinis etapas ir visiškai įvykdęs visus tarpusavio atsiskaitymus pagal šią sutartį, Klientas įgyja teisę neribotai naudotis neribotam vartotojų skaičiui _____________________________________________ tikslais ir organizacijos viduje bei struktūriniai padaliniai Klientas (įmonė _____________________).
3. KLIENTO TEISĖS NAUDOTI PROGRAMINĖS ĮRANGOS PRODUKTĄ.
3.1. Rangovas, būdamas programinės įrangos produkto kūrėjas (nurodytas dokumento „TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI“, kuris yra šios sutarties priedas Nr. 2 1 punkte) ir išskirtinių teisių į jį savininkas, parduoda teisę naudotis programinės įrangos produktą Klientui. Klientas įgyja teisę naudoti programinės įrangos produktą pagal jo funkcinis tikslas siekiant sukurti ir naudoti _______________________________________________________. Klientas turi teisę pritaikyti programinės įrangos produktą, jei šie veiksmai būtini programinės įrangos produkto veikimui techninėmis priemonėmis Klientas arba sąveika su Kliento programomis. Tuo pačiu užsakovas raštu sutinka su Rangovu atliktus pakeitimus. Jei Klientas atlieka programinės įrangos produkto pakeitimus be sutikimo, Rangovas neprisiima jokios atsakomybės už programinės įrangos produkto veikimą su Kliento atliktais pakeitimais. Visos teisės naudoti programinės įrangos produktą, kurios nėra tiesiogiai perduotos pagal šią sutartį, laikomos neperduotomis.
3.2. Vykdytojas, siekdamas įgyvendinti Užsakovui perduotą teisę, Apraše (šios sutarties priedas Nr. 1) nustatytu laiku perduoda Užsakovui programinės įrangos produkto kopijas elektroninėse laikmenose. Kartu šalys pasirašo įstatymą dėl teisių naudoti programinės įrangos produktą perdavimo. Perdavus programinės įrangos produktą elektroninėje laikmenoje, Klientui leidžiama daryti archyvines kopijas tik programinės įrangos produkto išsaugojimo tikslais, taip pat naudoti programinį produktą pagal 3.1. faktinis susitarimas.
3.3. Klientas neturi teisės vykdyti mokamo ar nemokamo programinės įrangos platinimo tarp trečiųjų šalių.
3.4. Už teisę naudotis Klientui perduotu programinės įrangos produktu pagal šią dalį Klientas sumoka pagal 2.1 punkte nurodytą kainą. Kalendorinis planas (šios sutarties priedas Nr. 1).
4. DARBŲ IŠLAIDOS IR MOKĖJIMŲ TVARKA.
4.1. Bendra sutarties suma (sutarties kaina) – ________________________________ (_________________________________) rubliai, įskaitant 18% PVM _________________________________ (________________________________________-). Šią sumą sudaro Rangovo darbų kaina trimis etapais, pagal Aprašą (šios sutarties priedas Nr. 1).
4.2. Pirmojo etapo kaina yra ____________________ (______________________) rublių, įskaitant PVM (18%) ______________________ (______________________).
4.3. Antrojo etapo kaina - ___________________________ (___________________________) rubliai, įskaitant PVM (18%) ________________________________ (___________________________).
4.4. Trečiojo etapo kaina - _______________________ (_________________________________) rubliai, įskaitant PVM (18%) _____________________________________ (___________________________).
4.5. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo šios sutarties pasirašymo dienos Klientas privalo išankstinis mokėjimas(avansas) __________________________ (_______________________________) rublių, įskaitant PVM (18%) _______________________ (_______________________). Ši suma yra įtraukta į apmokėjimą už darbą ir į ją atsižvelgia šalys atlikdamos tarpusavio atsiskaitymus pagal šią sutartį.
4.6. Rangovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai Rangovas atliko savo Darbus kiekvienam etapui, Rangovas išsiunčia Užsakovui Darbų priėmimo aktą pasirašyti. Užsakovas skiria savo atstovus, turinčius atitinkamus įgaliojimus, kurie kartu su Rangovu priima atliktus Darbus.
4.7. Užsakovas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo gavimo dienos pasirašo Darbų priėmimo aktą ir 1 (vieną) egzempliorių grąžina Rangovui.
4.8. Jeigu užsakovas turi prieštaravimų ir/ar pastabų dėl Darbų priėmimo akto, užsakovas turi teisę per 4.7 punkte nurodytą terminą tokį aktą su rašytiniais prieštaravimais ir/ar pastabomis grąžinti Rangovui nepasirašydamas.
4.9. Tuo atveju, jei Užsakovas negrąžino Darbų priėmimo akto per 4.7 punkte nurodytą terminą ir nepateikė raštiškų prieštaravimų ir/ar pastabų dėl darbų priėmimo, visi darbai šis įstatymas bus laikomas Kliento priimtu. Sąskaita išrašoma tuo metu, kai Užsakovas priima Darbus.
4.10. Jeigu užsakovas turi prieštaravimų ir/ar pastabų dėl Darbų priėmimo akto, Rangovas per su Užsakovu sutartą terminą pašalina Užsakovo nustatytus trūkumus ir pakartotinai išsiunčia Darbų priėmimo aktą Užsakovui pasirašyti.
4.11. Klientas atsiskaito pervesdamas lėšas į Rangovo banko sąskaitą. Užsakovo mokėjimo prievolė laikoma įvykdyta nuo lėšų įskaitymo į Vykdytojo banko sąskaitą momento.
4.12. Nutraukus šią Sutartį tiek Užsakovo iniciatyva, tiek Vykdytojo iniciatyva, tačiau su Bendras susitarimas, tarpusavio atsiskaitymai atliekami pagal faktiškai atliktus darbus.
4.13. Apmokėjimas atliekamas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo kiekvienos iš Darbų priėmimo aktų už atitinkamą darbų etapą Šalių pasirašymo dienos, pagal Aprašą.
5. BENDROSIOS SĄLYGOS.
5.1. Visi montavimo darbai ______________________________________________________________________ atliekami Kliento techninėje ir bazinėje (sisteminėje) programinėje įrangoje, įskaitant serverio ir tinklo įrangą, vietinio vartotojo kompiuterius, bazinę (sisteminę) programinę įrangą, esančią Kliento patalpose.
5.2. Jei Rangovo atliktos apklausos rezultatai atskleidžia poreikį papildomas montavimas tam tikrus techninės ir (arba) sisteminės programinės įrangos elementus, taip pat ryšio kanalų išplėtimą, visus papildomo ryšio kanalų įrengimo ir išplėtimo darbus savo lėšomis atlieka Užsakovas arba Rangovas vardu ir lėšomis. klientas. Be to, jei reikiamų elementų yra ilgas terminas pristatymas, o jei šių elementų nebuvimas neleidžia įgyvendinti tam tikrų darbų, tai darbų atlikimo terminai pagal Laiko grafiką didėja proporcingai pristatymo laikui ir papildomai įrengti reikalingus elementus.
5.3. Tuo atveju, jei Užsakovas nevykdo Vykdytojo rekomendacijų dėl tam tikrų techninės ir (ar) sisteminės programinės įrangos elementų papildomo įdiegimo, taip pat ryšio kanalų išplėtimo, Vykdytojas neatsako už sumažėjusį ______________________________________ darbo kokybinės ir kiekybinės charakteristikos, atsiradusios dėl techninės ir pagrindinės (sisteminės) programinės įrangos trūkumų Klientas ar ne dėl komunikacijos kanalų išplėtimo.
6. RANGOVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI.
6.1. Rangovas užtikrina savo įsipareigojimų pagal sutartį įvykdymą šioje Sutartyje ir jos priede numatyta suma ir terminais bei _____________________________________________ pristatymą nustatyti laiką klientui. Ši sąlyga galioja, jei Klientas įvykdo visus savo įsipareigojimus.
6.2. Vykdytojas įsipareigoja neatskleisti Užsakovo konfidencialios informacijos, gautos atliekant darbus pagal šią sutartį.
6.3. Rangovas prisiima visą atsakomybę pagal galiojančius Rusijos Federacijos teisės aktus už teisingą darbų pagal šią sutartį atlikimą iki darbų pristatymo Užsakovui. Rangovas garantuoja, kad turi visus leidimus ar licencijas, kurių gali prireikti Rangovui, kad jis įvykdytų savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį.
6.4. Jeigu Rangovo atliktų darbų rezultatas yra nekokybiškas ir/ar atlikti darbai neatitinka sutarties sąlygų, Rangovas įsipareigoja savo lėšomis per šalių sutartą terminą, ištaisyti savo darbo trūkumus užtikrinti jų gera kokybė. Rangovui negalint arba negalint atlikti jo padarytų defektų pašalinimo darbų per sutartą terminą, užsakovas turi teisę pavesti trūkumų šalinimą kitiems rangovams, kurie turi atitinkamą kvalifikaciją, žinias ir įrodytą patirtį atliekant tokius darbus. , pakartotinai išrašant pagrįstas sąskaitas faktūras už Šis darbas Rangovas.
6.5. Už tai, kad Klientas tinkamai vykdytų savo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 7.2. šios Sutarties punkto nuostatas, Vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip prieš 3 (tris) dienas pateikti Užsakovui prašymus dėl savo darbuotojų.
6.6. Rangovas atsako už visų jam pagal Sutarties vykdymo įstatymą suteiktų medžiagų ir įrangos saugą, kol jos pagal Įstatymą bus perduotos Užsakovui.
7. KLIENTO PAREIGOS.
7.1. Laiku vykdyti visus savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.
7.2. Užsakovas Rangovo darbuotojams suteikia prieigą prie Darbo vietos.
7.3. Per 10 (dešimt) kalendorinių dienų perduoti Vykdytojui prašomus duomenis ir medžiagą, reikalingą Vykdytojui pilnai įvykdyti savo įsipareigojimus pagal sutartį. Jeigu pateiktoje medžiagoje nustatomi trūkumai, Vykdytojas per 10 kalendorinių dienų apie tai informuoja Užsakovą, o užsakovas privalo per 10 kalendorinių dienų pateikti ištaisytą medžiagą.
7.4. Pateikti Rangovui nuo darbų pradžios iki pabaigos darbo vieta būtini kūriniams gaminti.
7.5. Esant poreikiui užtikrinti Darbo aikštelės prijungimą prie reikiamų komunikacijų ir esamų tinklų.
7.6. Saugoti informaciją, kuri yra Rangovo komercinė paslaptis.
8. DARBO ATLIKIMO SĄLYGOS IR TVARKA.
8.1. Rangovo darbai pagal šią Sutartį turi būti atlikti per Grafike (šios sutarties priedas Nr. 1) nurodytą laiką, jeigu Užsakovas įvykdys šios sutarties sąlygas. Rangovas įsipareigoja Darbus pradėti vykdyti per septynias kalendorines dienas nuo šios sutarties pasirašymo dienos. Terminai atskiri etapai Darbai nustatomi grafike (šios sutarties priedas Nr. 1).
8.3. Šalys svarsto ir sprendžia klausimą dėl Rangovo darbų atlikimo termino atidėjimo šiais atvejais:
A) Jei dėl užsakovo kaltės darbai nebuvo pradėti arba negali būti užbaigti nustatyta Sutartimi terminas;
B) Įvykus force majeure aplinkybėms.
9. GARANTIJA.
9.1. __________________________________________ garantinis laikotarpis yra 12 (dvylika) mėnesių nuo paskutinio etapo Darbų priėmimo akto pasirašymo dienos, įgaliotieji atstovai abi pusės. Pasibaigus garantiniam laikotarpiui, šios sutarties šalys gali sudaryti atskirą susitarimą dėl tolesnės techninės pagalbos ________________________________________________________.
9.2. Garantiniu laikotarpiu paaiškėjus šios sutarties reikalavimų neatitikimui __________________________________________________________ dėl neįvykdymo / arba netinkamas vykdymas Rangovas prisiima savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį, Rangovas įsipareigoja patys, nepritraukiant papildomų Užsakovo resursų, ir Šalių sutartais terminais pašalinti defektus, atsiradusius dėl nekokybiško savo darbo dalies atlikimo. Kartu pratęsiamas Rangovo suteiktos garantijos terminas defektų pašalinimo laikotarpiui. Nurodytos garantijos netaikomos, jei Klientas savarankiškai įsikišo ar atliko pakeitimus _____________________________________.
9.3. Vykdytojas visiškai atsako užsakovui, kad vykdydamas savo įsipareigojimus pagal šią Sutartį bus paisoma visų trečiųjų asmenų teisių. Tuo atveju, kai tretieji asmenys teisme iš Užsakovo išieško sankcijas už savo teisių, kylančių Rangovui vykdant savo įsipareigojimus pagal šią sutartį, pažeidimą, Klientas turi teisę galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka iki pateikti Rangovui reikalavimą atlyginti tretiesiems asmenims sumokėtas sankcijas. Užsakovas neturi teisės išieškoti šių sankcijų iš Vykdytojo, jeigu jis laiku nepranešė Vykdytojui apie jam pareikštas pretenzijas, kurios buvo kliūtis Vykdytojui dalyvauti bylinėjimosišiuo klausimu.
10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA.
10.1. Pagal šios sutarties pobūdį šalys gali turėti prieigą prie konfidencialios informacijos. Konfidenciali informacija – informacija, kuri yra vienos iš šalių komercinė paslaptis, taip pat bet kokia verslo, komercinė, techninė ar kita informacija, kurios šalys negali žinoti viešieji šaltiniai viena šalis perduoda kitai šaliai žodžiu, raštu ar bet kokia kita forma.
10.2. Šalys susitarė viena kitos informaciją laikyti paslaptyje 5 (penkerius) metus nuo tokios informacijos gavimo. Šalys susitarė, nebent įstatyminis, jokia forma neatskleisti viena kitos konfidencialios informacijos jokioms trečiosioms šalims jokiais kitais tikslais, išskyrus šios sutarties vykdymą. Kiekviena šalis įsipareigoja imtis visų būtinų veiksmų Konfidenciali informacija jos darbuotojai ar agentai neatskleidžia ir neplatina pažeidžiant šios sutarties sąlygas.
10.3. 10.2 punkto nuostatų pažeidimas. šios sutarties viena iš šalių suteikia teisę nukentėjusioji šalis pareikalauti iš kaltos dėl tokio pažeidimo šalies atlyginti nuostolius pagal galiojančius įstatymus arba sumokėti baudą iki 20 (dvidešimties) procentų šios sutarties 4.1 punkte nurodytos sutarties sumos.
10.4. Šalys tai nustatė prekybos paslaptis Vykdytojas įtraukia visą informaciją, susijusią su Rangovo darbų atlikimo būdu ir Rangovo programine įranga, išskyrus galimybę naudoti šią informaciją darbo su _________________________________________________________ tikslais.
11. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ.
11.1. Šalys atsako už įsipareigojimų pagal šią Sutartį nevykdymą ir (arba) netinkamą vykdymą pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus ir šią Sutartį. Visos sankcijos savanoriško prisipažinimo atveju turi būti kompensuojamos kaltosios šalies sąskaita per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo reikalavimų gavimo dienos.
11.2. Už darbų atlikimo terminų pažeidimą dėl Rangovo kaltės _______________________________________________________________, arba už Užsakovo padarytą Rangovo darbų apmokėjimo sąlygų pažeidimą, kaltoji šalis moka 0,1 (vienos dešimtosios) procento dydžio netesybas. sutarties sumos už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 10 % sutarties vertės, sutartos 4.1.
11.3. Šalys įsipareigoja apriboti viena kitos atsakomybės pagal šią Sutartį dydį ir nereikšti viena kitai pretenzijų dėl nuostolių, netiesioginių nuostolių ir pasekmos žalos ir/ar negauto pelno, taip pat su per nustatytą terminą pašalintais darbo trūkumais. ribų, dėl kurių susitarė šalys.
11.4. Bet kokiu atveju atsakomybė pagal šią Sutartį negali viršyti 20 (dvidešimt) procentų Sutarties vertės, nurodytos 4.1 punkte.
12. FORCE MAJEURE.
12.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už įsipareigojimų pagal šią sutartį nevykdymą ar netinkamą įvykdymą, atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, kurių nė viena iš šalių negalėjo numatyti ir (arba) užkirsti kelią pagrįstomis priemonėmis ir kurios turėjo įtakos šalių įvykdymui. įsipareigojimų pagal susitarimą.
12.2. Force majeure aplinkybėmis laikomi įvykiai, kuriems šalys negali turėti įtakos ir už kurių įvykimą jos nėra atsakingos, potvyniai, uraganai ir kt. stichinės nelaimės; karai, karo veiksmai, kovos su terorizmu veiksmai, gaisrai, avarijos, elektros tiekimo ir ryšių tinklų veikimo sutrikimai, taip pat įsigalioję norminiai aktai ir institucijų veiksmai. valstybės valdžia ir valdymas.
12.3. Šalis, kuri negali įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią sutartį dėl nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo, privalo per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų informuoti kitą šalį apie tokių aplinkybių atsiradimą. rašymas ir pateikti duomenis apie aplinkybių pobūdį, įvertinti jų įtaką veiklos rezultatams ir galimas terminasįsipareigojimų pagal sutartį vykdymas. Ateityje šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės, kitos šalies prašymu privalo pateikti dokumentinis patvirtinimas minėtų aplinkybių atsiradimas. Kartu Šalių įsipareigojimų vykdymas atidedamas proporcingai force majeure aplinkybių trukmei.
12.4. Nepranešimas ir (arba) nesavalaikis kitos šalies informavimas pagal 12.3 punktą. Šio susitarimo nuostata reiškia, kad šalis praranda teisę remtis šiomis aplinkybėmis.
12.5 Jeigu tokios aplinkybės trunka ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, tai bet kuri šalis turi teisę vienašališkai atsisakyti vykdyti sutartį, įspėjęs kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki siūlomo nutraukimo dienos. Tokiu atveju visi šalių tarpusavio atsiskaitymai privalo atsiskaityti per trisdešimt dienų.
13. GINČŲ SPRENDIMAS.
13.1. Šalys nustato pretenzijų procedūra ginčų ir nesutarimų sprendimas. Šalis, kuri atsižvelgia į savo teises ir teisėtų interesų pažeistas, privalo raštu išsiųsti antrajai šaliai pretenziją. Pretenziją gavusi šalis privalo per dešimt kalendorinių dienų išsiųsti atsakymą. Šalims neišsprendus ginčo ar nesutarimo pagal šią sutartį per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kai kita šalis gavo raštišką pretenziją, bet kuri šalis turi teisę perduoti bylą nagrinėti Arbitražo teismas Maskva.
14. ĮVAIRŪS.
14.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo Šalių įgaliotų atstovų momento ir galioja tol, kol Šalys visiškai įvykdys savo įsipareigojimus pagal ją.
14.2. Rangovas turi teisę atlikti savo darbus ir perduoti juos Užsakovui anksčiau nei numatyta, o Užsakovas – priimti ir apmokėti anksčiau termino atliktus darbus.
14.3. Sutartį pakeisti, papildyti ar nutraukti galima šalių susitarimu sudarant atskiras susitarimas raštu, pasirašytas abiejų šalių.
14.4. Klientas turi teisę atsisakyti vykdyti Sutartį (vienašališkai nutraukti šią Sutartį) šiais atvejais:
14.4.1. Įspėjus Rangovą raštu ne vėliau kaip prieš 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo dienos, apmokant už dalį Rangovo faktiškai atliktų darbų apimties nuo sutarties nutraukimo dienos.
14.4.2. Jei atlikėjas be matomos priežastys visiškai sustabdyti Darbų vykdymą 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų ar ilgesniam laikotarpiui;
14.5. Ši sutartis yra pilnas ir išsamus šalių susitarimas dėl bendradarbiavimo sąlygų ir nuo šios sutarties pasirašymo momento bus viršesnis už visą ankstesnį susirašinėjimą ir visas ankstesnes derybas pagal šią sutartį.
14.6. Visi oficialūs Šalių viena kitai siunčiami pranešimai yra siunčiami raštu registruotu paštu su pristatymo (kvito) žyma. Šalys privalo nedelsdamos informuoti viena kitą apie visus savo duomenų pasikeitimus. Nepranešus apie adreso pasikeitimą, šioje sutartyje nurodytu adresu atsiųsta informacija laikoma išsiųsta tinkamai. Nepranešus apie kitų rekvizitų pasikeitimą, visų neigiamų pasekmių riziką prisiima nepranešusi Šalis.
14.7. Šios Sutarties šalys įsipareigoja per visą Sutarties galiojimo laikotarpį, taip pat per metus nuo Sutartyje numatytų darbų atlikimo, nesudaryti sąlygų ar laisvų darbo vietų kitos Šalies, dalyvaujančios įgyvendinant šią Sutartį, darbuotojams perduoti jiems. Įsidarbinus su viena iš šios sutarties šalių, kitos šalies, kuri dalyvavo įgyvendinant šią sutartį, darbuotojas, šalies, prie kurios buvo įdarbintas darbuotojas, įsipareigoja sumokėti kitai šaliai kompensaciją už mokytojo apmokymą. specialistas 5 (penkių) procentų sumai nuo visos Sutarties 4.1 punkte nurodytos sumos.
14.8. Ši sutartis sudaryta ir pasirašyta 2 (dviem) egzemplioriais rusų kalba, po 1 (po vieną) kiekvienai iš šalių. Abi kopijos turi tą pačią teisinę galią.
14.9. Darbų pagal šią sutartį koordinatorius iš Užsakovo (UAB ________________) yra _________________________; pasiteirauti telefono numeris (495) _______________, el. paštas: ____________________________.
Darbų pagal šią sutartį koordinatorius iš Rangovo (UAB „Ragai ir kanopos“ ________________) yra _________________________; kontaktiniai telefonai (495) _________ faksas _______, el. paštas: ____________________________.
Šalys įsipareigoja per 5 (penkias) kalendorines dienas raštu pranešti kitai šaliai pasikeitus už šios sutarties vykdymą atsakingiems asmenims.
14.10. Šios sutarties priedai:
Priedas Nr.1 – „Kalendorinis planas“.
Priedas Nr. 2 – „Sąvokos ir apibrėžimai“.
Priedas Nr.3 – „Techniniai reikalavimai“.
15. ŠALIŲ ADRESAI IR BANKINĖ INFORMACIJA:
VYKDYTOJAS:____________________________
Adresas: _________
Pašto adresas:___________
TIN __________
Patikrinimo punktas __________
banko duomenis:
sąskaita __________________
c/s _____________
BIC ___________
OKONH _________
OKPO ____________
KLIENTAS:____________________________
Adresas: _________
Pašto adresas:___________
Tel: __________ Faksas: __________
TIN __________
Patikrinimo punktas __________
Banko duomenis:
sąskaita __________________
c/s _____________
BIC _______________
OKONH _________
OKPO ____________
Šalių parašai:
Atlikėjas: Klientas:
__________________/I.I.I.I./ ______________________/ _____________/
Dirbdami su klientu sudarome sutartį, kurioje aprašome visus būtinus punktus teisinė sąveika klientas ir atlikėjas. Jo standartinė forma parodyta žemiau.
PASLAUGŲ SUTARTIS Nr._____
Sankt Peterburgas "_____" _______________
,
(įmonės pavadinimas)
toliau – ___ „Klientas“, atstovaujamas __________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ (pareigos, vardas ir pavardė)
veikdamas ______ remdamasis ______________________________________________________________, viena vertus, ir Ribotos atsakomybės bendrovė "Deliks" , toliau – Rangovas, atstovaujamas ______________________________________________________________, veikiančio Chartijos pagrindu, kita vertus, sudarė šią sutartį taip:
1. SUTARTIES SUBJEKTAS
1.1. Rangovas įsipareigoja savo ar pritrauktomis jėgomis ir priemonėmis darbus atlikti pagal Užsakovo pavedimą _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1.2. Šio nustatymo garantinis laikotarpis yra _______________. Garantinio laikotarpio pradžia yra priėmimo akto pasirašymo data.
Pagal šios sutarties sąlygas, Užsakovo užduotis, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti jų rezultatą ir sumokėti šioje sutartyje numatytą kainą.
2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Vykdytojo pareigos:
2.1.1. Rangovas įsipareigoja atlikti visus 1.1 punkte nurodytus darbus. šios sutarties, tinkamos kokybės, šioje sutartyje numatytu kiekiu ir terminais bei laiku perduoti darbus Užsakovui.
Užsakovas taip pat turi teisę, susitaręs su Rangovu, įsigyti reikalingą įrangą, medžiagas ir paslaugas už darbų kainą. Tuo pačiu Rangovui mokėtina darbų kaina sumažinama įsigytos įrangos ir paslaugų kaina.
2.1.2. Rangovas privalo nedelsdamas pranešti užsakovui ir, kol gaus iš jo nurodymus, sustabdyti darbus, kai nustato:
Užsakovo pateiktos įrangos netinkamumas arba nekokybiškumas;
Galimos neigiamos pasekmės Užsakovui įvykdžius jo nurodymus dėl darbų atlikimo būdo;
Kitos aplinkybės, keliančios grėsmę atlikto darbo rezultatų tinkamumui ar stiprumui arba dėl kurių neįmanoma jų atlikti laiku.
2.2. Vykdytojo teisės:
2.2.1. Užsakovui laiku nesumokėjus už Rangovo darbus pagal šią sutartį, Rangovas turi teisę atsisakyti vykdyti sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.
2.3. Kliento pareigos:
2.3.1. Užsakovas įsipareigoja perduoti (suteikti prieigą) Vykdytojui prie Užsakovo kompiuteriuose įdiegtos programinės įrangos, reikalingos Rangovo darbams atlikti, nustatyta galiojančia sutartimi.
2.3.2. Užsakovas įsipareigoja priimti atliktus darbus šios sutarties nustatyta tvarka.
2.3.3. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už atliktus darbus šioje sutartyje nustatyta suma, laiku ir tvarka.
2.3.4. Užsakovas neturi teisės samdyti kitų asmenų šioje sutartyje numatytų darbų atlikimui.
2.4. Kliento teisės:
2.4.1. Užsakovas turi teisę bet kada tikrinti Rangovo atliekamų darbų eigą ir kokybę, nesikišdamas į jo veiklą.
2.4.2. Jeigu darbų atlikimo metu paaiškėja, kad jie nebus atlikti tinkamai, užsakovas turi teisę paskirti Rangovą protingą laiką siekdamas pašalinti trūkumus ir Rangovui neįvykdžius šio reikalavimo per nustatytą terminą, atsisakyti šios sutarties arba pašalinti trūkumus savo jėgomis, arba pavesti trūkumus pašalinti trečiajam asmeniui, išlaidas priskirti Rangovui, taip pat reikalauti atlyginti nuostolius.
2.4.3. Užsakovas gali bet kuriuo metu iki darbų rezultato perdavimo jam atsisakyti sutarties, sumokėdamas Rangovui dalį nustatytos kainos, proporcingai atliktų darbų daliai iki pranešimo apie Užsakovo atsisakymą atlikti darbus. vykdyti sutartį. Užsakovas taip pat įsipareigoja atlyginti Rangovui nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nutraukimo, neviršijant viso darbo kainos ir sumokėtos už atliktus darbus kainos dalies skirtumo.
3. DARBO ATLIKIMO SĄLYGOS
3.1. Šioje sutartyje numatytus darbus Rangovas atlieka šiais terminais:
Darbo pradžia: "____" _________________________.
Darbų pabaiga: "_____" ___________________________.
Bendra darbų trukmė _______________________________
4. DARBŲ IŠLAIDOS
4.1. Darbo kaina yra _________ rubliai. (_____________________ 00 kapeikų), neapmokestinamas PVM.
Į darbų kainą įeina Rangovo išlaidų kompensacija ir jam priklausantis atlyginimas.
Kiekvienos rūšies darbų kaina nustatyta Sąmatoje.
4.2. __________ trinti. (__________________________________________ 00 kapeikų), PVM neapmokestinamas, sumoka Užsakovas iki Rangovo darbų pradžios.
Esant poreikiui atlikti papildomus darbus ir dėl šios priežasties reikšmingai viršijant darbų kainą, Rangovas privalo per 3 dienas apie tai pranešti Užsakovui. Jeigu Užsakovas nesutinka viršyti šioje sutartyje ir Specifikacijoje nurodytos darbų kainos, jis turi teisę atsisakyti šios sutarties ir privalo sumokėti Rangovui kainą už atliktą darbų dalį.
4.3. Jei programa nepavyks dėl Rangovo kaltės, ji bus pašalinta Rangovo lėšomis. Garantiniu laikotarpiu
5. DARBŲ PRIĖMIMO TVARKA
5.1. Užsakovas privalo atlikti atliktus darbus, išskyrus atvejus, kai jis turi teisę reikalauti neatlygintinai per protingą terminą pašalinti trūkumus arba atsisakyti vykdyti sutartį.
Darbai laikomi priimtais nuo to momento, kai šalys pasirašo priėmimo aktą.
5.1.1. Darbų priėmimas pradedamas diegiant pritaikytas programas iš Rangovo kompaktinio disko.
5.2. Priėmimo aktą pasirašo šalys. Jeigu kuri nors iš šalių atsisako pasirašyti aktą, akte apie tai daroma pastaba. Atsisakymo pagrindus atsisakęs asmuo nurodo akte arba tam surašomas atskiras dokumentas.
6. FORCE MAJEURE (force majeure)
6.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu neįvykdymą lėmė gamtos reiškiniai, išorinių objektyvių veiksnių veiksmai ir kitos nenugalimos jėgos aplinkybės, už kurias šalys nėra atsakingos, ir siekiant užkirsti kelią nepalankioms aplinkybėms. kurių poveikio jie nepajėgūs.
6.2. Šalys atsako už dalinį ar visišką įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymą, jei yra kaltė, tik įstatymų ar šios sutarties numatytais atvejais.
7. SUTARTIES TERMINAS
7.1. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja tol, kol šalys visiškai įvykdys sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
7.2. Ši sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko:
7.2.1. Šalių rašytiniu susitarimu.
7.2.2. Vienašališkai vienai iš šalių atsisakius šios sutarties tais atvejais, kai tokio atsisakymo galimybę numato įstatymas ar ši sutartis.
7.2.3. Kitais įstatymų arba šalių susitarimu numatytais atvejais.
8. ŠALIŲ GAUTOS INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS
8.1. Jeigu šalis dėl savo įsipareigojimo pagal šią sutartį įvykdymo gavo iš kitos šalies informaciją, kuri gali būti laikoma komercine paslaptimi, taip pat informaciją apie naujus sprendimus ir technines žinias, įskaitant ir nesaugomas įstatymų, šalis kad gavo tokią informaciją neturi teisės jos atskleisti tretiesiems asmenims.asmenys be kitos šalies sutikimo.
Tokios informacijos naudojimo tvarka ir sąlygos nustatomos šalių susitarimu.
9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖS
9.1. Šalys atsako pagal galiojančius Rusijos Federacijos įstatymus.
10. GINČŲ SPRENDIMAS
10.1. Visi ginčai ir nesutarimai, kurie gali kilti tarp šalių, bus sprendžiami derybų keliu.
10.2. Neatsisprendus derybų procese ginčytinus klausimus ginčai sprendžiami galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1. Visais kitais atžvilgiais, kurie nėra numatyti šioje sutartyje, šalys vadovaujasi galiojančiais Rusijos Federacijos teisės aktais.
11.2. Bet kokie šios sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, jei jie padaryti raštu ir pasirašyti tinkamai įgaliotų šalių atstovų.
11.3. Visi pranešimai ir pranešimai turi būti rašytiniai. Pranešimai bus laikomi tinkamai įformintais, jei jie bus išsiųsti registruotu paštu, telegrafu, teletapu, teleksu, faksu arba įteikti asmeniškai šalių juridiniais (pašto) adresais, gavus atitinkamų pareigūnų gavimą.
11.4. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo šalių.
11.5. Ši sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
12. ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO INFORMACIJA
13. ŠALIŲ PARAŠAI.
Praktikoje dažnai tenka susidurti su įvairiomis sutartimis dėl programinės įrangos kūrimo. Paprastai programinės įrangos produktų kūrimo užsakymui pateikti naudojama sutartis. mokamas aprūpinimas paslaugų, darbo sutartis arba autorinio užsakymo sutartis (autorinė sutartis).
Kuris yra teisingas ir kokia rizika suklysti renkantis sutartį?
Paslaugų sutartis iš esmės netinka šiam vaidmeniui, nes jo objektas yra įgyvendinimas tam tikra veikla, o ne programinės įrangos kūrimas ir teisių į ją perdavimas. Paslaugos pagal apibrėžimą yra realizuojamos ir vartojamos jas teikiant ir neturi materialios išraiškos. Žinoma, dėl paslaugų teikimo gali būti sukurta ir programinė įranga, tačiau tokia veikla yra antraeilė ir atitinkamai pagal mokamų paslaugų sutartį kliento teisės į tokią programinę įrangą nėra tinkamai apsaugotos.
Skirtingai nuo paslaugų sutarties, galimybė naudoti programinės įrangos kūrimui darbo sutartys aiškiai numatytas Rusijos Federacijos civilinio kodekso 1296 straipsnyje. Tokios sutarties dalykas yra vykdymas pagal užsakovo nurodymus tam tikrus darbus sukurti konkrečią programinę įrangą. Darbo rezultatas, skirtingai nei paslaugų, visada yra tam tikras materialus objektas. Nagrinėjamu atveju toks rezultatas yra programinė įranga, turinti kliento reikalaujamas charakteristikas.
Taigi programinės įrangos sukūrimo sutartimi iš esmės siekiama sukurti tokią programinę įrangą griežtai laikantis užsakovo reikalavimų, nustatytų 2007 m. techninę dokumentaciją, o vėliau perduoti klientui. Čia atlikėjas orientuotas į rezultatą, o ne į veiklos imitacijos įgyvendinimą. Be to, nuo Sutartimi siekiama perduoti sukurtą programinę įrangą klientui, tuo pačiu klientui perduodama išskirtinė teisė į pasirinktinę programinę įrangą, dėl to intelektinė veikla jeigu šalių susitarimu nenustatyta kitaip.
Autorinės teisės sutartis taip pat gali būti naudojamas kuriant programinę įrangą. Tačiau skirtingai nei sutartis dėl programinės įrangos kūrimo, autorinė sutartis sudaroma tiesiogiai su autoriumi, t.y. individas.
Kadangi autorius, kaip žmogus, kurio kūryba kuria programinę įrangą, tradiciškai laikomas labiau silpnoji pusė sandoryje, o ne klientui, teisės aktai jam suteikia daug privalumų (žr. Rusijos Federacijos civilinio kodekso 1288–1290 straipsnius). Visų pirma, pagal autorinio užsakymo sutartį teisės į programinę įrangą automatiškai neperduoda klientui, o jas pasilieka autorius. Todėl nuostatos dėl teisių į programinę įrangą visiško perdavimo turi būti tiesiogiai įtrauktos į autorinio užsakymo sutartį.
Tačiau tai nereiškia, kad dirbant su laisvai samdomu programuotoju, geriau sudaryti sutartį. Priešingai, toks susitarimas gali būti ginčijamas, nes. įstatymas aiškiai numato kitokią santykių su autoriumi įforminimo sutartį, kuri iš pradžių užsakovui suteikia mažiau pranašumų.
Jei anksčiau šiuo klausimu dar kildavo ginčų tarp teisininkų, tai nuo 2014-09-01 straipsnis dėl darbų sukūrimo sutarties buvo specialiai papildytas 5 dalimi, kurioje aiškiai nurodyta, kad šio straipsnio taisyklės sutartims netaikomos. kurioje rangovas (atlikėjas) yra pats darbo autorius.
Taigi, renkantis sutarties struktūrą, būtina atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:
1) kas yra tiesioginis įsakymo dalykas ir
2) kas veikia atlikėjo pusėje.
Jei užsakymo objektas yra konkreti programinė įranga, paslaugų sutartis netinka, nes pastaroji yra skirta tam tikros rūšies veiklai, kurioje rezultatas turi antraeilį vaidmenį. Atitinkamai lieka kūrinių sukūrimo ir autorinio užsakymo sutartis.
Jei asmuo (autorius) samdomas kaip atlikėjas, įskaitant statusą individualus verslininkas, darbo sutarties nėra, tk. įstatymas tiesiogiai nurodo būtinybę šiuo atveju sudaryti autorinio užsakymo sutartį.
Kokią riziką prisiima šalys sudarant sutartį suklydus?
Esant tokiai situacijai, neigiamos pasekmės pirmiausia kyla užsakovui, kuris rėmėsi tuo, kad pasirašyta sutartis yra galutinė ir ją pilnai apsaugo.
Tačiau rangovas, sudarydamas paslaugų teikimo sutartį, remdamasis įstatymais, turi teisę reikalauti papildomo mokėjimo už teisių į užsakovui perduotą programinę įrangą perėmimą. Tą patį gali padaryti autorius, sudarydamas su juo darbo sutartį, o ne autorinio užsakymo sutartį.
Todėl būkite atsargūs rinkdamiesi programinės įrangos kūrimo sutartį, nes. klaida gali kainuoti teises į tokią programinę įrangą arba papildomų išlaidų.