1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
1.1. Müşteri talimat verir ve Yüklenici gelecekte İş Nesnesini yaratmaya yönelik bir dizi işi yürütme yükümlülüğünü üstlenir. İşin aşamalarının uygulanması için içerik ve program takvim planı Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan işin performansı (Ek No. 1).
1.2. Müşteri, yapılan iş için Yükleniciye, miktarı ve ödeme planı taraflarca sözleşme Tutanakları'nda belirlenen ve ayrılmaz bir parçası olan sözleşme bedeline (Ek No. 2) parasal bir ödül ödemeyi taahhüt eder. Sözleşme. Anlaşmanın ruble cinsinden toplam tutarı.
2. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1. İşi gerçekleştirmek için Müşteri, Yükleniciye aşağıdakileri devretmeyi taahhüt eder:
2.1.1. Malzemeler: .
2.1.2. Teçhizat: .
2.1.3. Belgeler: .
2.2. Yüklenici taahhüt eder:
2.2.1. En geç çalışmaya başlayın ve tarafından Çalışma Nesnesinin oluşturulmasını tamamlayın.
2.2.2. İşin ilerleyişi hakkında Müşterinin talimatlarını izleyin.
2.2.3. Çalışma Nesnesinin oluşturulması sırasında uygun kalitede malzemeler kullanın.
2.2.4. Müşteriyi işin ilerleyişi hakkında en az bir kez bilgilendirmek.
2.2.5. Müşteri tarafından sağlanan ekipmanı teknik amacına uygun olarak kullanın.
2.2.6. Müşterinin talebi üzerine, Müşteri tarafından sağlanan malzemelerin kullanımı hakkında bir rapor sağlayın.
2.2.7. Çalışma sırasında insanlara, binalara veya ekipmana verilen hasarın tüm sorumluluğunu üstlenin.
2.2.8. Müşteri temsilcisinin çalışma saatleri içinde iş nesnesine veya parçasına erişmesini sağlayın.
2.2.9. Planlananın aleyhine çalışmanın ilerlemesini yavaşlatan koşullar olması durumunda, derhal Müşteriyi bilgilendirin.
2.2.10. Müşteri tarafından kendisine sağlanan bilgileri gizli olarak değerlendirin.
2.2.11. Müşterinin talebi üzerine işteki eksiklikleri ve kusurları ortadan kaldırın.
2.3. Yüklenicinin bakış açısından, Müşteri tarafından sağlanan malzemeler veya Müşteri tarafından verilen işin seyrine ilişkin talimatlar, İş Nesnesinin veya bir kısmının hasara veya tahribata, kalitesiz olmasına neden olabilirse, Yüklenici Müşteriden talep etme hakkına sahiptir. Yazılı onay belirtilen malzemelerin kullanımı veya belirtilen talimatlara uygunluk.
2.4. Yüklenici, işlerin ifası sırasında Müşteri tarafından sağlanan malzemeler veya Müşteri tarafından verilen talimatlar ile ilgili herhangi bir talepte bulunmaz ise, malzemenin istenilen kalitede teslim edildiği ve talimatlar gerekli iş akışına uygun olduğu kabul edilir. belirtilen malzemeleri kullandıktan veya belirtilen talimatları uyguladıktan sonra Yüklenicinin bu konuda herhangi bir iddiası yoktur.
2.5. Yüklenici, Sözleşme kapsamındaki işleri gerçekleştirmek için üçüncü şahısları görevlendirme hakkına sahiptir. Aynı zamanda, Yüklenici, Sözleşme şartlarının üçüncü şahıs tarafından yerine getirilmesinden Müşteri'ye karşı tüm sorumluluğu taşır.
3. TARAFLARIN SORUMLULUĞU VE SÖZLEŞMENİN FESHİ KOŞULLARI
3.1. Yüklenici ayılar tam sorumluluk Kullanılan malzemenin kalitesizliğinden dolayı.
3.2. Tüm riskler kaza sonucu ölümİş Nesnesinin veya bir kısmının çalışması sırasında ve ayrıca işte kullanılan malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Belirtilen riskler, Yüklenicinin İş Nesnesinin teslimata hazır olduğuna ilişkin beyanını takip eden gün Müşteri'ye devredilecektir.
3.3. Müşteri, Yüklenicinin malzeme kalitesizliğine ilişkin beyanlarına veya Müşteri tarafından verilen işin ilerleyişi hakkındaki talimatlara cevap vermezse, Yüklenicinin Sözleşmeyi feshetme veya ihtilaflar çözülene kadar işin ifasını erteleme hakkı vardır. Her iki durumda da Yüklenici, uğradığı zararları Müşteriden tazmin etme hakkına sahiptir.
3.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden sonraki günler içinde (madde 2.2.1) işe başlamamışsa veya İş Nesnesini zamanında oluşturmanın imkansız olduğu anlaşılacak kadar yavaş ifa ederse, Müşteri, sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme ve Yükleniciden tazminat talep eder.
3.5. Yüklenici, Müşteri tarafından kendisine işaret edilen işlerdeki eksiklik ve kusurları gidermezse, Müşteri Sözleşmeyi feshetme ve Yükleniciden tazminat talep etme hakkına sahiptir.
3.6. İş Nesnesinin veya bir kısmının imha edilmesi Müşterinin hatası nedeniyle meydana geldiyse, Yüklenici iş için ücret alma hakkına sahiptir.
3.7. Müşteri, işin tamamlanmasından önce herhangi bir zamanda Sözleşmeyi feshetme ve Yüklenicinin uğradığı zararları tazmin etme hakkına sahiptir.
4. İŞ AMACININ TESLİM PROSEDÜRÜ
4.1. İş Nesnesinin oluşturulmasından sonraki gün, Yüklenici işin tamamlandığını Müşteriye bildirir.
4.2. Müşteri, Yüklenicinin işin bittiğine ilişkin açıklamasını takip eden gün içinde İş Nesnesini incelemekle yükümlüdür. Müşteri'nin İş Nesnesini kabul etmesi halinde taraflar, Sözleşmenin imzalandığı andan itibaren Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan İş Kabul Belgesini Ek 3 şeklinde düzenleyerek imzalarlar.
4.3. İş Kabul Belgesinin imzalanması ile eş zamanlı olarak Yüklenici, Müşteri'nin malzemelerinin kullanımına ilişkin bir rapor sunmak ve bu malzemelerin kalıntılarını Müşteri'ye iletmekle yükümlüdür. teknik araçlar müşteri tarafından sağlanır.
4.4. Yüklenici, İşin Amacını planlanandan önce teslim etme hakkına sahiptir.
5. SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ YERLEŞİMLER
5.1. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen iş için Müşteri, Yükleniciye, tamamlanan her aşama için miktarı Taraflar tarafından Çalışma Programında (Ek No. 1) ve sözleşmeye ilişkin sözleşmenin Tutanakları'nda belirlenen parasal bir ödül öder. fiyat (Ek No. 2). Her aşama için para ödülü, tarafların bu aşamaya ilişkin kabul belgesini imzalamasını takip eden gün içinde Müşteri tarafından ödenir. Ödemede gecikme olması durumunda Parasal ödül tamamlanan aşama için Müşteri, her gecikme günü için geciken tutarın %'si oranında ceza öder.
5.2. Her aşamanın başlangıcından önce Müşteri, Yükleniciye aşama maliyetinin %'si kadar bir avans ödemesi yapar. Müşterinin avansı ödememesi, Yüklenici tarafından Sözleşmenin feshedildiğine dair bir beyan olarak değerlendirilebilir ve bu durumda Müşteri'ye madde 3.7 uyarınca talepte bulunma hakkına sahiptir.
5.3. İş Objesinin Yüklenici tarafından erken oluşturulması durumunda, Müşteri, İş Objesinin fiili tesliminden itibaren her gün için Sözleşme tutarının (madde 1.2) %'si oranında Yükleniciye bir prim ödeyecektir. planlanan teslimatı (madde 2.2.1).
6. EK ŞARTLAR
6.1. Sözleşme kapsamındaki tüm ihtilaflar taraflarca tahkim mahkemesinde çözülür.
6.2. Sözleşmede yapılan tüm değişiklikler, eklemeler, yazı ve her iki tarafça imzalanmıştır.
7. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ VE BANKA BİLGİLERİ
Müteahhit
Müşteri Jür. adres: Posta adresi: TIN: KPP: Banka: Takas/hesap: Düzeltme/hesap: BIC:
Sözleşme ilişkileri uzun zamandır hayatımızda sağlam bir şekilde yerleşmiştir, sözleşmeler her yerde ve her yerde bulunur, herhangi bir sözleşme yapılmadan neredeyse hiçbir şey yapılmaz. Hizmetlerin sağlanması, işlerin yürütülmesi, tedarik maddi varlıklar, mülk kiralama, alım satım ve çok daha fazlası - tüm bunlar sözleşmelerdir. Sözleşmeler, kural olarak, avukatlar tarafından hazırlanır ve belirli bir faaliyetin tüm nüanslarını dikkate alır. Öte yandan küratörler, standart sözleşme biçimleriyle ilgilenir ve bunlarla otomatikleştirilebilen ve otomatikleştirilmesi gereken benzer, tekrarlayan eylemler gerçekleştirir.
Bu nedenle, bir metin editörü kullanarak sözleşmelerin yöneticileri veya küratörleri (örneğin Microsoft Word) değişiklik yapmak standart formlar, şablonlar, sözleşme numarası ve tarihi, karşı tarafın adı, sözleşmenin maliyeti, pasaport verileri, banka bilgileri gibi belirli alanların ayarlanması. Aynı zamanda, KDV gibi çeşitli tutarlar yeniden hesaplanır, bu arada sözleşmelerdeki tutarlar genellikle kelimelerle çoğaltılır. Sözleşmenin önsözünü hazırlamak için adlar, soyadlar ve pozisyonlar gibi parametreler farklı durumlara meyillidir. Bütün bunlar gerektirir artan dikkat ve görme bozukluklarına yol açar. Sözleşme ne kadar büyükse, o kadar çeşitli formlar ve uygulamalar, tamamlanmasını otomatikleştirme arzusu o kadar güçlüdür.
Word'de sözleşmelerin otomatik olarak doldurulması için eklenti
Sözleşmelerin otomatik doldurulması uygulanabilir Farklı yollar, ancak en uygun ve uygun fiyatlı üzerinde daha ayrıntılı olarak durmak istiyorum. Garip bir şekilde, bu yöntem Microsoft Word metin düzenleyicisinin kendisine yerleştirilmiştir. Editörde yerleşik olarak bulunan Visual Basic for Application programlama dili, kuşkusuz sözleşmeleri doldurmayı içeren rutin görevleri başarıyla otomatikleştirmenize olanak tanır. Pek çok sözleşme türü vardır: iş sözleşmesi, tedarik sözleşmesi, kiralama sözleşmesi, satış sözleşmesi, komisyon sözleşmesi, kredi anlaşması ve çok daha fazlası, ancak hepsinin doldurulması gereken yaklaşık olarak aynı alanlar var. Bu alanlar sözleşme şablonunda özel bir şekilde işaretlenmişse, a gerekli bilgi bir iletişim kutusu aracılığıyla kullanıcıdan istekte bulunursanız, daha sonra bu alanları gerekli bilgilerle programlı olarak değiştirebilirsiniz.
Aynı zamanda, kullanıcı veri girerken yine de rutin işin bir kısmını yapmak zorunda kalacaktır. özel form- bir iletişim kutusu, ancak yalnızca bir kısmı, geri kalan her şey makine tarafından yapılacaktır. Eklentinin başlatılması, iletişim kutusunun çağrılması, uygulamaya bağlı olarak menüde veya şeritte görüntülenen düğmeye basılarak gerçekleştirilir.
Sözleşme alanlarını hızlı bir şekilde doldurmak için sistemi kullanmak, ilk bakışta göründüğünden daha kolaydır. Öncelikle eklenti kullanıcısından istenecek parametrelere karar vermeli ve en uygun eklenti konfigürasyonunu seçmelisiniz. Ardından indirmeniz veword eklentisini kurunsözleşmeleri tamamlamak. Eklenti belgelerinde açıklanan etiketlerle sözleşme şablonunuzu önceden etiketleyin. Sözleşme şablonunu açın ve eklenti iletişim kutusunu çağırın. Ardından diyalog kutusundaki alanları doldurun (sadece bazı alanlar manuel olarak doldurulur, diğer kısım otomatik olarak oluşturulur, örneğin kelimeler ve tarihlerle yazılan miktarlar) ve "Tamam" düğmesine basarak programı başlatın.
İki tüzel kişilik arasındaki bir sözleşmenin otomatik olarak tamamlanması
arasında bir anlaşma olması durumunda tüzel kişiler değiştirilebilir (iletişim kutusunda kullanıcıdan istenir): kuruluşların adları, temsilcilerinin adları, adresleri ve banka bilgileri. Tutarlar, para birimleri ve vergi oranları da farklılık gösterebilir. Sözleşmenin tüm bu parametreleri, özel bir form - bir iletişim kutusu doldurulmak üzere sunulur.
Eklenti, para birimi seçimi (ruble varsayılan olarak ayarlanır), tarih dönüştürme, iki ondalık basamağa yuvarlanmış KDV'nin otomatik hesaplanması (bu vergi varsa), sözleşme tutarının ve verginin otomatik olarak yazılması, otomatik olarak muhasebeleştirilmesini uygular. imza sahibinin adı ve soyadı ile cinsiyeti, ardından pozisyonun, soyadının, adın ve soyadının genel durumuna (başlangıç için) düşüş. İmzalayan verileri tam adlar yerine baş harfleri kullanıyorsa, programın M/F seçeneğini kullanarak imzalayanın cinsiyetini belirtmesi gerekir. Sonrasında otomatik doldurma alanlarında, oluşturulan sözleşme, şablonun depolandığı klasörde benzersiz bir adla kaydedilir.
Uygulamada, sözleşme metninde "kendi" ayrıntıları belirtildiğinde ve değişikliklere tabi olmadığında ve iletişim kutusunda yalnızca karşı tarafın verileri istendiğinde, basitleştirilmiş bir eklenti modeli daha sık kullanılır.
ek video
Tüzel kişi ile gerçek kişi arasındaki bir sözleşmenin otomatik olarak tamamlanması
Tüzel kişiler ve bireyler arasındaki sözleşmeler, taraflardan birinin pasaport verilerinin varlığı ile ayırt edilir. Bu nedenle, iletişim kutusunda pasaport verilerine ek olarak adreslerin ve telefon numaralarının bulunduğu biraz farklı bir alan kümesi. Aksi takdirde, tüm mekanizmalar önceki paragrafta açıklananlara benzer.
Sözleşmeleri doldurmak için eklenti olanakları
Eklentiler şunları yapmanızı sağlar:
1) para birimi seçimi;
3) iki ondalık basamağa yuvarlanmış KDV'nin otomatik hesaplanması (eğer bu vergi varsa);
4) sözleşme tutarının ve verginin kelimelerle otomatik olarak yazılması;
5) imza sahibinin cinsiyetinin isim ve soyadına göre otomatik olarak tanınması, ardından tamlama davasına iniş pozisyon, soyadı, adı ve soyadı(önsöz için);
*İmzalayan verileri tam adlar yerine baş harfleri kullanıyorsa, programın M/F seçeneğini kullanarak imzalayanın cinsiyetini belirtmesi gerekir.
6) imza sahiplerinin baş harflerinin otomatik olarak oluşturulması;
7) oluşturulan sözleşmenin, şablonun saklandığı klasöre benzersiz bir ad altında otomatik olarak kaydedilmesi;
8) iletişim kutusundan verileri içe aktarın excel dosyası;
9) verileri bir Excel dosyasından bir iletişim kutusuna aktarın.
Benzer şekilde, avukatlar, noterler, muhasebeciler, finansörler, tahminciler, emlakçılar ve diğerleri için herhangi bir belge şablonunun doldurulmasını özelleştirebilirsiniz.
Herhangi bir Word belgesini Excel'den verilerle doldurmak için evrensel Word eklentisi
Sözleşmeler, sözleşmeler, vekaletnameler, emirler, uygulamalar, işlemler, makbuzlar ve çok daha fazlası Excel'den verilerle otomatik olarak doldurulabilir. evrensel üst yapı. Belgedeki değiştirilebilir alanların sayısı, iletişim kutusunun alanlarına bağlı değildir, bu nedenle kullanıcı, belge şablonlarında kullanılan kodların sayısını ve adlarını kendisi belirler. Aktif olanı doldurmak için Word belgesi Excel dosyasını kaynak verilerle belirtmeniz yeterlidir. Ayrıca Word belgelerinin toplu olarak doldurulması sağlanmaktadır.
O ne yapıyor?
Sözleşme kurucusu otomatik olarak bir hizmet sözleşmesi oluşturacaktır. Yalnızca kırmızı renkteki verileri kendinizle düzeltmeniz gerekir. Sözleşmeyi Word'de indirebilirsiniz.
Kimin ihtiyacı var?
Hizmet sözleşmeleri yapan kuruluşlar, bireysel girişimciler ve bireyler.
Fiyat
Sözleşme oluşturucuyu kullanmak, SMS göndermeden ve kayıt olmadan ücretsizdir.
Veri girişi (her şey ücretsiz!):
oluşturulmuş örnek
12 Ağustos 2019 tarihli SÖZLEŞME No. (sözleşme numarası)
ücretli hüküm için hizmetler (hizmeti belirtin).
Bireysel girişimci(tam adı), bir yanda bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacak olan Sertifikaya dayalı olarak hareket ederken, (LLC, CJSC, OJSC, ...) " (Kuruluşun adı)(tam isim) ile temsil edilen, bundan böyle “Müşteri” olarak anılacak olan Şart temelinde hareket eden, diğer taraftan, bu Sözleşmeyi aşağıdaki şekilde akdetmiştir:
1. Sözleşmenin Konusu
1.1. Müşteri, bir ücret karşılığında, aşağıdakiler üzerinde çalışmayı taahhüt eder ve Yüklenici, (lütfen ne tür bir iş olduğunu belirtin)
2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
2.1. YÜKLENİCİ şunları yapmakla yükümlüdür:
2.1.1. Tüm görevleri tamamlayın (hangi görevleri belirtin)
2.1.2. Eylemde bulunun (hangi eylemi belirtin)
2.1.3. Tüm malzemeleri Müşteriye aktarın
2.1.4. ... 2.2.5. ... (vb.)
2.2. MÜŞTERİ şunları yapmakla yükümlüdür:
2.2.1. Yükleniciye her şeyi sağlayın bilgi materyalleri için... (vb. vb.)
2.2.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üç iş günü içinde Yükleniciye - hizmet bedelinin %50'sini ödeyin.
2.2.3. Yükleniciye hizmet bedelinin ikinci yarısını (%50) hizmetlerin sağlanmasının tamamlandığı tarihten itibaren yedi iş günü içinde ödeyin.
3. Sözleşme kapsamındaki ödemeler
3.1. Hizmetlerin maliyeti (miktarı rakam ve yazı ile belirtiniz) ruble. KDV'ye tabi değildir.
3.2. Yüklenicinin masrafları hizmet bedeline dahildir ve ayrıca ödenmeyecektir.
3.3. Ödeme, Yüklenicinin hesabına havale edilerek nakit dışı olarak yapılır.
4. Tarafların sorumluluğu
4.1. Başarısızlık veya uygunsuz yürütme Bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülükler, taraflara uygun olarak sorumludur Mevcut mevzuat.
4.2. Ne zaman erken sonlandırma Sözleşmenin Yüklenici tarafından geçerliliği, nakit yerine getirilmeyen kısmı için iadeye tabidir.
4.3. Bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar, yargı emri iddialarda bulunarak.
5. Talepler
5.1. taraflar kurar talep prosedürü Bu Anlaşmanın yürütülmesiyle ilgili anlaşmazlıkların değerlendirilmesi. Bir Tarafın yükümlülüklerini ihlal ettiğine ilişkin iddialar, diğer Taraf tarafından talebi doğrulayan belgelerle birlikte yazılı olarak yapılacaktır.
5.2. Bir talepte bulunma tarihi kayıt tarihidir posta öğesi. Talebin alındığı tarih, alıcının temsilcisinin belgeyi teslim aldığı tarihtir. Talebe yanıtın tarihi, posta öğesinin yanıtla birlikte kayıt tarihidir.
6. Mücbir sebep halleri
6.1. Taraflar, bu Sözleşmenin akdedilmesinden sonra ortaya çıkan ve Tarafın makul önlemlerle öngöremediği veya önleyemediği mücbir sebeplerin sonucuysa, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmeme sorumluluğundan muaftır.
6.2. Bu Sözleşme bağlamındaki yukarıdaki koşullar, özellikle şunları içerir: doğal afetler, savaş veya düşmanlıklar, bir endüstride veya bölgede grev ve bunların sonuçları; yetkililer tarafından kabul Devlet gücü normatif eylem Bu Anlaşmanın Taraflardan herhangi biri tarafından ifasının imkansız hale gelmesine neden olur. Bu mücbir sebep halleri listesi ayrıntılı değildir ve Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatına göre mücbir sebep kavramına giren diğer tüm durumları içerebilir.
6.3. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması, Taraflar Sözleşmeyi feshetmeye karar vermedikçe, bu koşulların geçerlilik süresi için bu Sözleşmenin ifa süresinde bir artışa neden olur.
6.4. Taraflar, mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması hakkında birbirlerine derhal bilgi vermekle yükümlüdürler.
6.5. Mücbir sebep hallerinin meydana geldiğinin teyidi, yetkili organ tarafından düzenlenen belgelerdir.
7. Nihai hükümler
7.1. Sözleşme, Taraflarca imzalandığı andan Taraflar yükümlülüklerini tam olarak yerine getirene kadar geçerlidir.
7.2. Bu anlaşma, her bir taraf için eşit yasal güce sahip iki nüsha halinde yapılır.
7.3. Bu sözleşmedeki değişiklikler ve eklemeler yazılı olarak yapılır, taraflarca imzalanır ve bu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
7.4. Geçerlilik süresinin sonunda taraflardan hiçbiri Sözleşmenin feshini beyan etmemişse, Sözleşme uzatılmış olarak kabul edilir.
8. Tarafların banka bilgileri, adresleri ve imzaları:
|
Müşteri: (LLC, CJSC, OJSC, ...) " (kuruluşun adı)" Adres: Posta adresi: (111111, Moskova, Posta Kutusu 111) kalay (611106562222) hesap numarası (11102810700000000222) (CJSC CB Petrov Bankası) k/sn (11101810100000000222) Banka BIC (226012222) Telefon (+79081112121) İmza__________ |
Yürütücü: IP (tam ad) Adres: (111111 Moskova sokak inşaatçıları 11) Posta adresi: (111111, Moskova, Posta Kutusu 111) kalay (611106562222) hesap numarası (11102810700000000222) (CJSC CB "Petrov Bankası" k/sn (11101810100000000222) Banka BIC (226012222) Telefon(+79081112121) e-posta: ( [e-posta korumalı]} İmza__________ |
Belirli bir hizmetin sorumluluklarının bir örneğini nerede bulabilirim?
İnternette birçok standart sözleşme var. Yapıcının yardımıyla bir şablon oluşturabilir, ardından görevleri girebilir ve düzeltebilirsiniz.