ТИПОВОЙ
ДОГОВОР №_________
поставки продуктов питания
в детские оздоровительные учреждения
________________________ ______________
место составления договора дата
В лице ____________________________,
наименование поставщика должность, фамилия, имя отчество
действующего (ей) на основании _____________________, именуемый (ая) в дальнейшем Поставщик, с одной стороны и ____________________________
наименование заказчика
в лице ______________________________, действующего (ей) на основании
должность, фамилия, имя отчество
Именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется поставить в согласованные Сторонами сроки, а Покупатель - принять и оплатить продукты питания ___________________________________________ (далее – Товар) в количестве, ассортименте, указанные в спецификации (приложение к Договору), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить надлежащим образом осуществленную поставку Товара в соответствии с условиями Договора.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором.
2.1.2. Передать Товар свободным от любых прав третьих лиц.
2.1.3. Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации.
2.1.4. Поставить Товар, соответствующий СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», раздел 1.7 приложения 1 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
2.1.5. Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, техническим регламентам, СанПиН.
2.1.6. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара.
2.1.7. Одновременно с передачей Товара предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, в том числе декларации о соответствии.
2.1.8. Предоставить Покупателю всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:
Накладные;
Счета - фактуры, документы, подтверждающие качество и безопасность Товара;
2.1.9. Предоставить Покупателю счет на оплату Товара с момента подписания акта приема-передачи Товара;
2.1.10. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта.
2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1. Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.7, 2.1.8 настоящего Договора.
2.2.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, если в договоре поставки не предусмотрено иное. Товар, поставленный до получения Поставщиком уведомления, Покупатель обязан принять и оплатить.
3. Порядок осуществления поставки
3.1. Поставка Товара осуществляется силами Поставщика до места нахождения Покупателя.
3.2. Товар должен быть поставлен в течение ____________________________
часов, календарных дней
с момента получения заявки Покупателя.
3.3. Датой поставки Товара считается дата подписания уполномоченным представителем Покупателя товаросопроводительных документов на Товар.
Передача Товара представителю Покупателя производится только при условии наличия у него доверенности на получение товарно-материальных ценностей, а также документа, удостоверяющего личность.
3.4. С момента подписания товаросопроводительных документов на Товар к покупателю переходит риск случайной гибели или порчи Товара.
3.5. Тара и упаковка товара возврату не подлежат.
3.6. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.
3.7. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки продуктов питания.
3.8. Прием Товара по количеству и качеству осуществляется в течение __________________________.
часов, дней
Покупатель производит приемку Товара по количеству и качеству, сличая данные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах Поставщика. Все отступления по качеству должны быть зафиксированы и точно отражены в акте приема - передачи Товара, который составляется Покупателем в произвольной форме.
3.9. При обнаружении несоответствия количества, качества, маркировки поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, договора (включая спецификацию) или данным, указанным в маркировке и документах, удостоверяющих качество и безопасность Товара, Покупатель обязан приостановить приемку и направить Поставщику письменное уведомление о вызове его представителя. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления о вызове. Приемка забракованного (некачественного) Товара производится с участием представителя Поставщика, если Поставщик не дал письменных указаний иного рода.
3.11. Итоги приемки забракованного (некачественного) товара отражаются Сторонами в акте приема-передачи.
3.12. Претензии по количеству и качеству Товара предъявляются Покупателем Поставщику в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Товара, при условии наличия составленного акта приема-передачи.
3.13. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным настоящим Договором, Покупатель вправе привлекать независимых экспертов.
3.14. Товар ненадлежащего качества утилизируется за счет Поставщика.
4. Цена Товара, порядок расчетов
4.1. Цена Товара указана в спецификации (приложение к Договору). Цена Товара указана с учетом НДС, затрат на доставку, разгрузочно-погрузочные работы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. В течение срока действия Договора цена на Товар изменению не подлежит, т. е. является конечной.
4.2. Сумма Договора, включая расходы по поставке, составляет ___________
цифрами
(__________________________________________________________) рублей.
прописью
4.3. Сторонами Договора определен следующий порядок и сроки расчетов за Товар:
7.2. Поставщик несет ответственность за качество и безопасность Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации .
7.3. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
7.5. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с ним и действующим законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в случаях, установленных законодательством, в частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных), то есть чрезмерных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга в течение 10-ти дней с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора.
При этом срок исполнения обязательств по Договору, при отсутствии возражений с другой стороны может быть перенесён на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более 2-х месяцев.
9. Действие Договора
9.1. Настоящий Договор заключен на срок с «_____» _________ 20___ г. по «_____» __________ 20___ г., а в части исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору до их полного исполнения.
10.Заключительные положения
10.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному каждой из сторон.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение к Договору - спецификация.
11.Юридические адреса сторон
11.1. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка Стороны обязаны в трехдневный срок уведомить друг друга об этом.
11.2. Банковские реквизиты Сторон:
Приложение
к договору на поставку
продуктов питания №___
от «___» ________ 20_ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
|
Наименование товара |
Цена за ед. | ||||
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукцию, именуемую далее – Товары, на условиях поставки, согласованных Сторонами в настоящем Договоре и в Спецификациях к нему, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товары в установленных настоящим Договором и Спецификациях порядке, формах, размерах и сроках.
1.2. Спецификации должны содержать данные о количестве Товаров, сроках поставки, ассортименте, качестве, цене, способе поставки, порядке возмещения транспортных расходов, о размере предоплаты за Товары, а также реквизиты грузополучателей Товаров и другую необходимую информацию по согласованию Сторон.
1.3. Каждая поставка Товаров оформляется отдельной Спецификацией на основании заявок, представленных Покупателем. Поставщик обязан рассмотреть представленную Покупателем заявку и сообщить о возможности, объемах и сроках ее удовлетворения в течение рабочих дней с даты ее получения.
1.4. Поставка Товаров осуществляется Поставщиком в течение срока действия Договора отдельными партиями согласно согласованной Спецификации, при условии выполнения Покупателем п.7.5 настоящего Договора.
2. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ
2.1. Качество и комплектность поставляемых Товаров должны соответствовать необходимым техническим условиям, требованиям нормативно-технической документации, указанной в Спецификации, применительно к каждому из Товаров.
2.2. Паспорт на изделие, сертификат соответствия выдается Поставщиком на каждую поставку на каждый вид Товара. Поставщик обязан предоставить на поставленный Товар всю необходимую документацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. В Спецификации указываются ГОСТ, ТУ.
2.4. На Товар устанавливается гарантийный срок – месяцев с момента получения Товара Покупателем (Грузополучателем).
2.5. В случае обнаружения Покупателем (Грузополучателем) неисправности продукции в период гарантийного срока Покупатель направляет в адрес Поставщика уведомление, в котором указывает характер возникшей неисправности.
2.6. Поставщик в течение календарных дней с момента получения уведомления направляет своего представителя для установления причин неисправности и наличия гарантийного случая.
2.7. Гарантийный ремонт проводится в течение месяц(ев) с момента установления наличия гарантийного случая.
2.8. Во всем остальном, что не установлено настоящим Договором при обнаружении неисправности продукции в течение гарантийного срока, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
3.1. Количество и ассортимент поставляемых по настоящему Договору Товаров, а также единицы их измерения согласовываются Сторонами в соответствующей Спецификации.
4. ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
4.1. Товар, не требующий упаковки, Поставщик отгружает без ее применения.
4.2. В случае если тара является невозвратной, то ее стоимость входит в стоимость Товара.
5. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1 Срок поставки каждой партии (период поставки) Товаров указывается в Спецификации применительно к каждой партии Товаров. С письменного согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товаров.
5.2. Датой поставки (отгрузки) Товаров считается дата проставления штемпеля на железнодорожных накладных или товарно-транспортных накладных (печати, даты и подписи уполномоченного представителя Покупателя) о получении Товаров Покупателю (грузополучателю).
5.3. Право собственности на Товары, а также риск случайного повреждения, гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара Покупателю.
5.4. Товары считаются поставленными в надлежащий срок при соблюдении сроков поставки, указанных в Спецификации, а также при выполнении Покупателем п.7.5 настоящего договора.
5.5. Поставка Товара осуществляется Поставщиком за счет Покупателя.
5.6. Поставка Товаров осуществляется по отгрузочным реквизитам Покупателя либо по отгрузочным реквизитам грузополучателей Товаров, указанных в Спецификации.
6. ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
6.1. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товаров, поставленных на условиях и в соответствии с настоящим Договором.
6.2. В случае обнаружения Покупателем при приемке Товара повреждения тары, упаковки, нарушения пломбировки, повреждения контейнера, представитель Покупателя обязан составить акт с участием представителя Поставщика.
6.3. Принятие Товара должно быть осуществлено согласно требованиям действующего законодательства РФ.
7. ЦЕНА ТОВАРА, ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Цены на Товар устанавливаются в рублях Российской Федерации и определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7.2. Общая цена Договора состоит из суммы итоговых стоимостей партий Товаров по Спецификациям, которые являются неотъемлемой частью Договора, и суммы расходов Поставщика, подлежащих возмещению Покупателем.
7.3. Возмещение транспортных расходов, понесенных Поставщиком, осуществляется Покупателем на основании выставленных Поставщиком счетов и копий документов, подтверждающих стоимость перевозки и связанных с ней услуг Перевозчика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иной порядок не согласован Сторонами дополнительно.
7.4. Оплата по Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение банковских дней с момента подписания Сторонами соответствующей Спецификации.
7.5. По соглашению Сторон допускается оплата Товара в ином порядке, установленном в Спецификации и/или предусмотренном законодательством РФ.
7.6. При возникновении встречных требований, Стороны вправе произвести их зачет.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. При просрочке оплаты Товара, либо поставки Товара согласно условиям настоящего Договора виновная Сторона уплачивает пени из расчета % от стоимости недопоставленной, неоплаченной продукции, за каждый день просрочки, но не более % от общей цены Договора. При этом право на их получение возникает у Стороны после выставления письменной претензии с расчетом суммы пени и признания их виновной Стороной, либо вынесения судебного решения о присуждении пени, если претензии не выставлялись или виновной Стороной признаны не были.
8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности в случае наступления форс-мажорных обстоятельств:
8.2.1. Если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, например таких как: стихийные и экологические бедствия, забастовки, военные действия, аварии на транспорте и производстве, эпидемии и эпизоотии, карантины, акты органов государственной власти и органов местного самоуправления.
8.2.2. Если Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о наступлении указанных обстоятельств в -дневный срок, такая Сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств в соответствии с настоящим Договором.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами первой Спецификации и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен в следующих случаях:
- по соглашению Сторон путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Договору;
- односторонний отказ возможен по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего Договора другой Стороной;
- в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ или настоящим Договором.
9.3.В случае прекращения деятельности одной из Сторон в результате реорганизации – ее права, обязанности и ответственность по настоящему Договору переходят к ее правопреемникам в случае согласия другой Стороны. Если такого согласия не будет, настоящий Договор считается досрочно расторгнутым по соглашению Сторон.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ СТОРОНАМИ
10.1. Споры, возникающие между Сторонами при исполнении настоящего Договора, рассматриваются, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика, с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования (срок рассмотрения заявленной претензии – календарных дней).
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Вся информация, полученная Сторонами в рамках настоящего Договора, включая информацию о финансовом положении Сторон, считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передачи третьим лицам, как в период действия настоящего Договора, так и по окончании его действия в течение пяти лет.
11.2. В случае изменении реквизитов, Стороны обязуются письменно извещать друг друга о таких изменениях в -дневный срок. В противном случае сообщения, переданные по последнему известному адресу, считаются переданными надлежащим образом.
11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
11.4. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и вся переписка, относящаяся к нему, теряют свою силу.
11.5. Договор и спецификации к нему, документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу, оригиналы направляются по почте в течение календарных дней с даты передачи средствами факсимильной связи.
11.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
Бланк документа «Договор поставки продукции (товаров) (образец)» относится к рубрике «Договор поставки товаров, продукции». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер.
поставки продукции (товаров)
г. ______________ "___" ___________ 20__г.
_______________________________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ______________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
с одной стороны, и _____________________________________________________,
(наименование организации)
именуем __ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель - принять и
оплатить _____________________________________________ (наименование
товара) в соответствии с графиком поставки и спецификацией, которые
являются неотъемлемыми приложениями к настоящему договору.
Общий объем всех подлежащих поставке в течение срока, указанного в
настоящем пункте, ______________ (наименование товара) устанавливается в
размере ________________________.
1.2. Поставка осуществляется помесячно, равными партиями в
соответствии с графиком поставки.
1.3. Поставщик вправе, с письменного согласия Покупателя,
осуществлять досрочную отгрузку подлежащих поставке партий
__________________________________ (наименование товара).
2. Требования к качеству и комплектности
2.1. Поставляемые ________________ (наименование товара) по качеству
и комплектности должны соответствовать ________________
___________________________________________________________ (наименования
стандартов, образцов, описаний, технических условий и т.п.), а также
требованиям, установленным в п.1.1 настоящего договора и в прилагаемой к
договору спецификации.
2.2. Согласование между сторонами уточненных технических
характеристик и дополнительных требований к качеству ______
________________ (наименование товара), не предусмотренных утвержденной
технической документацией, осуществляется в следующем порядке:
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
2.3. Поставщик гарантирует качество и надежность ________
_______________ (наименование товара) в течение гарантийного срока,
установленного __________________________ (ГОСТ, ТУ или иной документ,
предусматривающий гарантийный срок).
Поставщик предоставляет (не предоставляет) дополнительные гарантии
качества ________________________________________________________________
(в случае, если по соглашению сторон предусматриваются такие
дополнительные гарантии, их содержание должно быть конкретизировано).
4. Тара, упаковка и маркировка
4.1. ________________ (наименование товара) поставляются в таре и
упаковке, соответствующих государственным стандартам, техническим
условиям, другой нормативно-технической документации, указанной в разделе
2 настоящего договора).
4.2. Многооборотная тара (упаковочные материалы) является возвратной
и должна быть направлена Покупателем Поставщику не позднее
Со дня получения ______________ (наименование товара)
Покупателем.
4.3. Упаковка ____________________ (наименование товара) должна
наименования покупателя и грузополучателя;
адрес грузополучателя;
номер и дата договора поставки;
номера позиций (по спецификации и графику поставки);
номер места;
вес нетто, вес брутто;
размеры тары в см (длина, высота, ширина);
сведения о Поставщике и грузоотправителе.
4.4. Места, требующие специального обозначения, должны иметь
дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать", "Стекло"
и другие в зависимости от особенностей груза.
5. Цена и стоимость товаров
5.1. Цена одного ___________________ (единица измерения) подлежащих
поставке ____________________________________ (наименование товара)
устанавливается на весь период поставки в размере ____________________,
что отражается в прилагаемой к договору спецификации.
Цена, указанная в настоящем пункте, не может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке и является стабильной в течение всего
срока действия настоящего договора. Не являются основанием для изменения
цены увеличение транспортных расходов, инфляционные процессы и другие
обстоятельства, обусловленные объективными экономическими причинами или
действием непреодолимой силы.
5.2. Стоимость каждой партии подлежащих поставке __________________
(наименование товара) определяется в соответствии с прилагаемыми к
договору спецификацией и графиком поставки.
5.3. Общая сумма договора, включающая транспортные расходы
Поставщика, при транспортировке ________ (наименование товара) грузовой
скоростью, устанавливается в размере ____________________________ рублей.
5.4. В случае, если с письменного согласия Покупателя отправка
_______________ (наименование товара) осуществляется Поставщиком
ускоренным способом, дополнительные транспортные расходы несет
Покупатель.
6. Порядок отгрузки
6.1. Отгрузка ____________________ (наименование товара)
производится железнодорожным транспортом в вагонах, грузовой скоростью.
Минимальной нормой отгрузки является партия, размер которой определяется
в соответствии с графиком поставки. Отгрузка осуществляется на условиях
франко-вагон - станция назначения в присутствии представителя Покупателя.
6.2. Каждая партия подлежащих поставке ________________
(наименование товара) должна иметь следующие сопроводительные документы:
Железнодорожная накладная - 1 экз.;
Спецификация - 1 экз.;
Сертификат качества - 1 экз.;
Санитарный сертификат - 1 экз.;
6.3. Отгрузка каждой партии начинается после вручения представителем
Покупателя Поставщику письменного извещения (копии платежного поручения с
круглой печатью банка) об оплате соответствующей партии.
6.4. Поставщик в день сдачи соответствующей партии ______
________________ (наименование товара) железной дороге обязан уведомить
Покупателя о дате отгрузки и номерах отправленных вагонов по телеграфу,
факсу или телефону.
7. Порядок расчетов
7.1. Оплата первой подлежащей поставке в соответствии с графиком
партии ____________________ (наименование товара) осуществляется
Покупателем в полном объеме в _____________ срок со дня заключения
настоящего договора в размере __% от суммы договора.
Оплата каждой последующей партии ___________________ (наименование
товара) осуществляется Покупателем в полном объеме не позднее чем в
Срок со дня оформления акта приемки предыдущей партии от
железной дороги, в размере __% от суммы договора.
7.2. Окончательные расчеты сторон производятся в день оплаты
последней подлежащей поставке в соответствии с графиком партии
______________________ (наименование товара).
8. Приемка товара
8.1. Приемка каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) от железной дороги осуществляется представителем
Покупателя в _________ срок со дня получения уведомления железной дороги
о прибытии соответствующей партии, на основании осмотра и документов,
указанных в п.6.2 настоящего договора.
Факт приемки Покупателем каждой поставленной партии _______________
(наименование товара) оформляется двусторонним актом приемки, подписанным
представителями Покупателя и железной дороги, который подтверждает
приемку по количеству и качеству. В случае обнаружения при приемке
несоответствия полученных _______________ (наименование товара) условиям
настоящего договора, спецификации или графика об этом делается
соответствующая запись в акте.
8.2. При осуществлении приемки _______________________ (наименование
товара) Покупатель обязан осмотреть товары, проверить их количество и
качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие
_________________ (наименование товара).
8.3. В случае обнаружения в поставленных товарах недостатков,
недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации
Покупатель не позднее, чем _____________________ письменно уведомляет об
этом Поставщика.
8.4. В случае отказа от поставленного ___________________
(наименование товара) Покупатель обязан обеспечить его сохранность,
принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об
этом Поставщика.
В случае принятия Покупателем __________ (наименование товара) на
ответственное хранение Поставщик обязан в _______ срок вывезти указанный
товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую
ответственность за судьбу товара.
9. Срок действия,
порядок изменения и расторжения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу в день его подписания
сторонами и действует до приемки Покупателем последней подлежащей
поставке в соответствии с графиком партии ______ (наименование товара).
9.2. Изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только
в том случае, если они оформлены письменно и пописаны обеими сторонами
договора.
9.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения настоящего договора в случаях:
поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не
могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;
неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки товаров.
Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего договора в случае неоднократного нарушения Покупателем сроков
оплаты товаров.
9.4. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон и
в других случаях, предусмотренных ГК РФ и другими законами.
10. Порядок разрешения споров и ответственность сторон
10.1. В своих взаимоотношениях стороны стремятся избегать
противоречий и конфликтов, а в случае возникновения таких противоречий -
разрешать их на основании взаимного согласия. Если согласие не
достигнуто, противоречия разрешаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.2. Споры сторон разрешаются в соответствии с законодательством в
арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
10.3. За просрочку поставки или недопоставку ____________
(наименование товара) Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере
__% стоимости каждой партии, поставка которой просрочена, за каждый день
просрочки, но не более _____________, а в случае недопоставки - в размере
__% стоимости недопоставленных _____________ (наименование товара).
10.4. За поставку _________________ (наименование товара)
ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований к качеству,
установленных настоящим договором, Поставщик уплачивает Покупателю
неустойку в размере __% стоимости той партии, в составе которой
обнаружены _________________ (наименование товара) ненадлежащего
качества.
10.5. В случае просрочки оплаты подлежащих поставке _______________
(наименование товара) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в
размере __% стоимости не оплаченной в срок партии за каждый день
просрочки, но не более _____.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
Поставщик: _________________________________________________________
Покупатель: ________________________________________________________
Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон
находится один экземпляр настоящего договора.
Подписи сторон:
Поставщик ___________________________________ М.П.
Покупатель __________________________________ М.П.
Посмотреть документ в галерее:
ДОГОВОР №_________
поставки продуктов питания
В лице ____________________________,
действующего (ей) на основании _____________________, именуемый (ая) в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и -Туапсенефтепродукт» в лице _________________________________,
действующего (ей) на основании _______________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется поставить в согласованные Сторонами сроки продукты питания _____________________________ (далее именуемые Товар), а Покупатель - принять и оплатить поставляемый Товар по ценам, в количестве, ассортименте и сроки, указанные в заявках Покупателя.
1.2. В заявках на поставку партии Товара в обязательном порядке указывается:
Наименование и ассортимент (комплектность) Товара;
Количество Товара;
Цена поставляемых Товаров;
Стоимость Товаров на поставляемые товары (отдельно по каждой номенклатурной позиции);
Срок и порядок поставки Товаров.
Срок и порядок оплаты Товара.
Форма заявки является приложением к настоящему Договору (Приложение).
Условия поставки партии товара, указанные в заявке не могут противоречить условиям настоящего договора.
1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать Покупателю Товар, предусмотренный настоящим Договором.
2.1.2.Поставить Товар, соответствующий ГОСТу, СанПиН, техническим регламентам. Предлагаемый к поставке Товар должен быть зарегистрирован и разрешен к применению на территории Российской Федерации и не должен содержать генномодифицированных элементов, продукты должны быть экологически-чистыми, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия.
2.1.3. Поставить Товар, соответствующий СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов», раздел 1.7 приложения 1 к СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
2.1.4. Поставить Товар в таре и упаковке, обеспечивающих сохранность продуктов при транспортировке всеми видами транспорта. Упаковка и фасовка соответствует ГОСТу, техническим регламентам, СанПиН.
2.1.5. Срок годности Товара устанавливается в пределах срока годности, указанного производителем на упаковке Товара, но не менее ____% от общего срока годности на момент фактической поставки Товара Покупателю.
2.1.6. Одновременно с передачей Товара предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность Товара, в том числе декларации о соответствии.
2.1.7. Предоставить Покупателю всю необходимую документацию (оригиналы) по исполнению Договора:
Накладные;
Счета - фактуры;
Документы, подтверждающие качество и безопасность Товара.
2.1.8. Поставить Товар в специально оборудованном транспорте, предназначенном для перевозки продуктов питания с наличием санитарного паспорта.
2.2. Покупатель принимает на себя следующие обязанности:
2.2.1. Принять Товар на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2.2. Оплатить стоимость Товара в соответствии с условиями Договора.
2.2.3. Принять документы, предусмотренные в пунктах 2.1.6, 2.1.7 настоящего Договора.
2.2.4. Покупатель вправе отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, если в Договоре не предусмотрено иное.
3. Порядок осуществления поставки
3.1.Срок поставки конкретной партии товара _______ дней с момента подачи заявки.
Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, подлежащего отгрузке в определенный срок (период поставки), который указывается в заявке.
3.2. Поставка Товара может быть осуществлена железнодорожным, автомобильным транспортом.
3.3. Обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается исполненной в момент вручения товара надлежащего качества и количества Покупателю, что подтверждается соответствующей товарной накладной
3.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с момента, указанного в п.3.3 настоящего Договора.
3.5. Поставщик вправе поставить Товар досрочно после получения письменного согласия Покупателя.
3.6. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в день получения Товара.
3.7. Качество и безопасность Товара соответствуют государственным стандартам и подтверждаются соответствующими документами, действительными на территории Российской Федерации.
3.8. Поставщик имеет в наличии санитарный паспорт на автотранспорт для перевозки продуктов питания.
3.11. Продавец передает Покупателю Товар по Товарным накладным (по форме Приложения №2, далее по тексту - Товарная накладная).
3.12. Приемка товара:
Приемка Товара по Договору по количеству и качеству (комплектности) производится в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР при Совете министров СССР №П-6 от 15 июня 1965 года (с последующими изменениями) и Инструкцией «О порядке приемки Продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР при Совете министров СССР №П-7 от 25 апреля 1966 года (с последующими изменениями).
Приемка Товара осуществляется представителем Покупателя только при наличии у последнего надлежащим образом оформленных полномочий на получение Товара и подписание товаросопроводительных документов.
4.Цена Товара, порядок расчетов
4.1. Предельная стоимость закупаемого по настоящему договору Товара составляет _____________(_________________________ рублей ____ коп.), в том числе. НДС __________ рублей/ без НДС. (Если НДС не предусмотрен, указывается, что цена без НДС и включается ссылка на уведомление налогового органа).
4.2. Единичные цены (расценки) по каждому виду Товара прилагаются к настоящему Договору (Приложение).
4.3. При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар в количестве и по ценам, ранее согласованным Сторонами в Приложении № 3 к настоящему Договору.
4.4.Оплата за Товар производится в безналичной форме в рублях по указанным в Договоре банковским реквизитам путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика _________________________________ (указывается срок оплаты ) исключительно на основании подписанных сторонами оригиналов первичных документов (товарной накладной Приложение), счетов-фактур и/или счетов на оплату, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. Одновременно со счетами-фактурами Поставщик представляет Покупателю копию приказа, доверенности или другого документа, устанавливающего перечень лиц, уполномоченных подписывать счет-фактуру.
4.5.Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.
В течение 5 календарных дней Сторона, получившая счет-фактуру, не соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.
4.8. Стороны договорились, что в отношении сумм платежей по настоящему договору, проценты на сумму долга по ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения обязательств по настоящему договору Стороны обязуются до передачи дела в арбитражный суд урегулировать их в претензионном порядке. Срок для рассмотрения претензий направленных заказным письмом с уведомлением – 20 дней с момента получения претензии.
5.2. При не достижении согласия или неполучения ответа на претензию все разногласия и
споры разрешаются в арбитражном суде Краснодарского края.
6. Порядок изменения и расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор может быть изменен и (или) дополнен, а также расторгнут Сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.
6.2. Любые соглашения по изменению и (или) дополнению условий, расторжению Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
7. Антикоррупционные условия
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица , работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача /получение взятки , коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
7.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, приусловии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.
Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.
Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.
Передача Конфиденциальной информации оформляется Актом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.
Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.
9. Ответственность сторон
9.1. За нарушение сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и заявках к нему, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного в срок Товара, Товара с недостатками и/или ненадлежащего качества за каждый день просрочки, но не более чем 10% от стоимости непоставленного в срок Товара, Товара с недостатками или ненадлежащего качества.
9.2. Если Поставщик в установленный срок не поставил предусмотренное дополнительными соглашениями к настоящему Договору количество Товара либо не выполнил требования Покупателя о замене недоброкачественного Товара или о доукомплектовании Товара в установленных срок, Покупатель вправе в соответствии со ст.520 ГК РФ приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
9.3. За нарушение сроков оплаты Товара, установленных настоящим Договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от неоплаченной в срок суммы.
9.4. Поставщик /Покупатель/ выплачивает пени за нарушение сроков оплаты /поставки/ Товара только в случае, если Поставщик /Покупатель/ направит виновной стороне письменное требование об их уплате.
9.5. Уплата неустойки не освобождает ни одну из Сторон от надлежащего исполнения условий настоящего Договора в полном объеме, за исключением случая, предусмотренного п.9.9 Договора.
9.6. В случае отказа Поставщика от предоставления Информации, согласно п.7.7 настоящего Договора, фактического непредставления такой Информации, предоставления Информации с нарушением сроков, установленных в настоящем Договоре, или предоставления недостоверной Информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9.7. В случае предоставления Информации не в полном объеме (т. е. непредставление какой-либо информации указанной в форме (Приложение к настоящему Договору) Покупатель направляет повторный запрос о предоставлении Информации по форме, указанной в п. 7.7 настоящего Договора, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления, а также предоставления недостоверной информации Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления.
9.8. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 7 дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара. При этом, в случае принятия Покупателем отказа Поставщика от поставки Товара, Договор считается расторгнутым с даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара. Расторжение Договора не освобождает Поставщика от предусмотренной настоящим пунктом ответственности за отказ от поставки.
Возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение сроков поставки Товара, предусмотренной п.9.1 Договора, в случае если нарушение срока поставки имело место. Начисление пени за нарушение срока поставки Товара производится до даты расторжения Договора, т. е. даты направления Покупателем письменного согласия с отказом Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара.
В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора.
9.9. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.
Поставщик несет ответственность за поставку Товара с нарушением прав на результаты интеллектуальной деятельности и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой такого Товара.
9.10. Ответственность Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. Форс-мажорные обстоятельства
10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т. е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
10.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
10.3. В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней, настоящий Договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из Сторон.
10.4. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего Договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты .
10.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему Договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.
11. Действие Договора
11.1. Срок действия настоящего договора с момента подписания до ____________. Окончание срока действия настоящего Договора не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон.
12.Заключительные положения
12.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному каждой из Сторон.
12.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного на то согласия другой Стороны.
12.3. Приложения:
1. Форма заявки;
2. Форма товарной накладной;
3. Единичные цены (расценки) по каждому виду Товара;
4. Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных);
5. Форма согласия на обработку персональных данных.
13.Реквизиты и подписи Сторон
13.1. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.
13.2. Реквизиты Сторон:
Приложение
к Договору поставки
продуктов питания
№__________________
от «___» ________ 201_ г.
Форма Заявки
Наименование товара | Страна производитель | Цена без НДС за единицу товара, руб. | Общая стоимость товара без НДС, руб. | Сумма НДС 18%, руб. | Общая стоимость товара с НДС, руб. |
|||
Итого (включая НДС): |
Срок поставки по данной Заявке: ______________________________________________.
Адрес доставки по данной Заявке: _____________________________________________.
Покупатель:
__________________/_______________ /
Согласовано в качестве формы.
Поставщик: Покупатель:
__________________/_______________/ __________________/_______________ /
Приложение
к Договору поставки
продуктов питания
№__________________
от «___» ________ 201_ г.
г. Туапсе «____» _________ 201_г.
Форма Товарной накладной Торг-12
668 " style="width:500.9pt;border-collapse:collapse;border: none">
Наименование товара
квартал 201__г.,
цена с НДС
за ед. товара
квартал 201__г.,
цена с НДС
за ед. товара
квартал 201__г.,
цена с НДС
за ед. товара
квартал 201_г.,
цена с НДС
за ед. товара
Способ доставки
Поставщик: Покупатель:
Приложение
к Договору поставки продуктов питания
№ __________ от ___ ___________ 20__г.
Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе, конечных) (по состоянию на "___" ____________ 201__ г.) |
||||
Наименование юридического лица (ИНН и вид деятельности) | Договор//Контракт (предмет, цена, срок действия и иные существенные условия) | Информация о цепочке собственников юридического лица, включая бенефициаров (в том числе конечных) (ФИО, паспортные данные, ИНН) | Подтверждающие документы (наименование, реквизиты) |
|
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю. | ||||
"___"____________201__ г. | ___________________________________________________ | |||
(подпись лица-уполномоченного представителя юридического лица, предоставляющего информацию) |
Приложение
к Приказу №___ от ____________ 201___г.
ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
начало формы
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим, ____________________________________________________________,
(наименование контрагента)
Адрес местонахождения (юридический адрес): ____________________________________,
Фактический адрес: ___________________________________________________________,
Свидетельство о регистрации: _________________________________________________
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)
в соответствии с Федеральным законом РФ от 01.01.2001 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с условиями заключенного с -Туапсенефтепродукт» договора от _____________ № ______________ всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на «___»________ 20___г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в -Туапсенефтепродукт» (адрес местонахождения: 352800 Краснодарский край, г. Туапсе, ул.) в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной деятельности «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых «Роснефть», в том числе исключения случаев конфликта интересов и злоупотреблений, связанных с выполнением менеджментом «Роснефть» и Обществ, прямо или косвенно контролируемых «Роснефть», своих должностных обязанностей, и недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т. е. на совершение действий, предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.
Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении -Туапсенефтепродукт» обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц; биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента, включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение -Туапсенефтепродукт» письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
«___»____________ 201___ г. _______________ (_________________________________)
М. П. (подпись) Должность, ФИО
конец формы
Согласовано в качестве формы
Образец (Примерный). Договор поставки продуктов питания (с условиями о дистрибуции)ДОГОВОР ПОСТАВКИ N __
продуктов питания
(с условиями о дистрибуции)
Г. _____________
"___"__________ _200_ г.
Именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ______________, действующ___
на основании ______________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем
"Покупатель", в лице _____________, действующ___ на основании ______________, с другой
стороны, вместе именуемые далее "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю отдельными партиями консервы из мяса
птицы, замороженные и другие продукты/полуфабрикаты из мяса птицы в ассортименте (далее
по тексту - "Товар"), а Покупатель обязуется принимать от Поставщика Товар, реализовывать
его третьим лицам и оплачивать в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.
1.2. Ассортимент, количество, цена за единицу измерения Товара, общая стоимость каждой
отдельной партии Товара, форма оплаты, срок поставки и адрес доставки Товара согласуются
между Сторонами дополнительно и указываются в заказе Покупателя, подписываемом
полномочными представителями обеих Сторон (заказ может направляться по факсимильной
связи). Если не согласовано иное, то адресом доставки является адрес Покупателя,
указанный в настоящем Договоре.
1.3. В случаях когда Товар будет поставлен Покупателю без оформления заказа, тогда
считаются согласованными наименование, количество и стоимость Товара, указанные в товарно-
транспортной накладной и счете-фактуре на соответствующую партию.
1.4. Общая сумма настоящего Договора и количество переданного по нему Товара
складываются из общего количества и стоимости Товара, переданного Покупателю отдельными
партиями в течение срока его действия.
1.5. Покупатель вправе осуществлять последующую реализацию Товара только через
торговую сеть "______" и только на территории _________.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ПЕРЕХОД РИСКА
2.1. Доставка Товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика
автомобильным транспортом (экспедитором, грузоперевозчиком).
2.2. Датой поставки является дата штампа (отметка о получении) Покупателя на товарно-
транспортной накладной.
2.3. Риски случайной утраты, гибели и повреждения Товара переходят от Поставщика к
Покупателю с момента предоставления Товара Поставщиком (экспедитором, грузоперевозчиком)
в распоряжение Покупателя по адресу доставки.
2.4. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента его полной оплаты
со стороны Покупателя.
2.5. Покупатель вправе приступить к реализации Товара третьим лицам с момента
получения Товара от Поставщика.
2.6. Если Товар не будет оплачен Покупателем в срок, установленный настоящим Договором,
то Поставщик имеет право потребовать от Покупателя возврата неоплаченного Товара, а
Покупатель в этом случае обязан незамедлительно передать весь неоплаченный Товар
представителю Поставщика.
3. СДАЧА-ПРИЕМКА ТОВАРА
3.1. Качество Товара подтверждается сертификатом соответствия.
3.2. Поставщик одновременно с Товаром передает Покупателю копии следующих документов
на Товар:
- сертификат соответствия;
- гигиенический сертификат;
- ветеринарную справку (форма 4), если требуется.
3.3. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем:
- по качеству: согласно предоставленным сертификатам на Товар (см. п. 3.2);
- по количеству: согласно количеству мест и весу, указанным в товарно-транспортной
накладной (по трафарету - путем умножения количества коробов на вес, указанный на коробе).
В случае поставок Товара, упакованного в банки стандартного веса, количество Товара
определяется про трафарету - путем умножения количества коробов на количество банок,
содержащихся в каждом коробе.
3.4. Сдача-приемка Товара подтверждается соответствующими отметками в товарно-
транспортной накладной.
3.5. При получении Товара Покупатель обязан поставить подпись и печать в счете-фактуре
на соответствующую партию Товара; вне зависимости от этого считается, что поставленный
Покупателю Товар должен быть оплачен по цене, указанной в счете-фактуре, прилагаемом к
каждой отдельной партии Товара, если Стороны не договорятся об ином (например, в заказе
Покупателя).
4. УПАКОВКА И СРОК ГОДНОСТИ ТОВАРА
4.1. Поставщик поставляет Товар упакованным таким образом, чтобы исключить его порчу и/или уничтожение на период поставки и до приема Товара Покупателем. 4.2. Срок годности Товара должен соответствовать представленным сертификатам.
5. ЦЕНА ТОВАРА, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена Товара устанавливается в рублях и включает в себя стоимость тары, упаковки,
маркировки, НДС и доставки.
Цена Товара является фиксированной в течение трех дней, после чего она становится
недействительной и устанавливается Поставщиком в новом размере, о чем Покупатель
информируется Поставщиком при размещении Покупателем очередного заказа.
5.2. Цена Товара устанавливается за единицу измерения замороженного Товара или, если
Товар поставляется упакованным в банки, за одну банку Товара стандартного веса.
5.3. По согласованию с Поставщиком оплата Товара может производиться Покупателем как
наличными денежными средствами - в кассу Поставщика, так и в безналичной форме
(платежными поручениями) - на расчетный счет Поставщика.
5.4. Покупатель обязан оплачивать каждую отдельную партию Товара, поставляемую в
рамках настоящего Договора, не позднее _____ банковских дней со дня получения Товара.
5.5. Товар считается оплаченным с момента поступления денежных средств в кассу
Поставщика (при оплате наличными денежными средствами) или на расчетный счет Поставщика
(при оплате в безналичной форме).
5.6. Стороны согласились, что Покупатель обязан осуществлять продажу Товара,
приобретенного по настоящему Договору, в торговую сеть "___________" с твердой наценкой _%
.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение срока оплаты, установленного в п. 5.4 настоящего Договора,
Покупатель несет ответственность и выплачивает Поставщику штраф в размере __% от
стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки платежа.
6.2. В случае нарушения Покупателем п. 5.6 настоящего Договора Покупатель будет обязан
уплатить Продавцу единовременный штраф в размере __% от стоимости соответствующей партии
Товара. При этом Продавец будет вправе приостановить дальнейшие поставки Товара, вплоть
до расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке. Уплата штрафа согласно
настоящему пункту не освобождает Покупателя от обязанности возмещения Продавцу
причиненных убытков, в том числе упущенной выгоды.
6.3. Во всем остальном Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны обязуются прилагать максимальные усилия для устранения возникающих или
могущих возникнуть разногласий исключительно путем переговоров и консультаций.
7.2. При наличии претензий по качеству и/или количеству поставленного Товара
Покупатель обеспечивает составление и направление Поставщику претензий в течение __
календарных дней с даты поставки Товара.
7.3. Поставщик обязан рассмотреть предъявленные Покупателем претензии в течение _
календарных дней с даты их поступления и ответить по существу заявленных требований.
7.4. При невозможности устранения разногласий Стороны обращаются в Арбитражный суд г.
__________ в соответствии с действующим законодательством.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны,
причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Все приложения, в том числе
изменения и дополнения к настоящему Договору, являются его неотъемлемыми частями.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они оформлены в письменном виде, подписаны и скреплены печатями обеими Сторонами.
8.3. Настоящий Договор может быть изменен полностью или в отдельной его части по
взаимному согласию Сторон в любое время.
8.4. Настоящий Договор заключается сроком до "___" _________ _200_ г. и вступает в
силу со дня его подписания обеими Сторонами.
8.5. При подписании настоящего Договора Покупатель обязуется представить Поставщику
копии следующих документов:
- Устав (либо выписку из него о наименовании предприятия, органах управления, о
наименовании единоличного исполнительного органа предприятия и его полномочиях);
- решение о назначении единоличного исполнительного органа предприятия Покупателя;
- свидетельство о регистрации (если требуется);
- свидетельство о регистрации ГРП (если требуется);
- свидетельство о регистрации ИМНС.
8.6. Все документы, оформляемые в процессе исполнения настоящего Договора (заказ,
товарно-транспортные накладные и проч.), должны подписываться только полномочными
представителями Сторон, имеющими доверенности на совершение соответствующих действий, за
исключением лиц, имеющих право действовать без доверенности.
8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством.
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
В случае изменения почтового, юридического адресов, названия фирмы или обслуживающего
банка, банковских реквизитов и проч. Стороны обязаны в десятидневный срок уведомлять друг
друга об этом.
Поставщик: Покупатель:
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
____________________________ ____________________________
От Поставщика: От Покупателя:
______________/_____________ _______________/____________
М.П. М.П.