(23.07.2015 tarihinde değiştirildiği şekliyle)

Rusya Federasyonu'ndaki gaz arzının güvenilirliğini artırmak için, 28 Nisan 1997 tarihli Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Kararı N 426 "Doğal Tekellerin Alanlarında Yapısal Reformun Ana Hükümleri Hakkında" ( Sobraniye Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1997, N 18, Madde 2132) Rusya Federasyonu Hükümeti aşağıdaki kararları alır:

1. Rusya Federasyonu'nda gaz tedariki için ekli Kuralları onaylayın.

2. Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı 30 Aralık 1994 N 1445 "Rusya Federasyonu Tüketicilerine Gaz Tedarik Kurallarının Onaylanması Hakkında" (Rusya Federasyonu'nun Toplu Mevzuatı, 1995, N 2, Sanat 152) geçersiz kılınacak.

Başbakan

Rusya Federasyonu

V. ÇERNOMİRDİN

Onaylı

kararname

hükümetler

Rusya Federasyonu

RUSYA FEDERASYONUNDA GAZ TEDARİK KURALLARI

I. Genel hükümler

1. Bu Kurallar, gaz iletim organizasyonları ve gaz dağıtım organizasyonları dahil olmak üzere gaz tedarikçileri ve alıcılar arasındaki ilişkileri tanımlar ve boru hattı şebekeleri yoluyla gaz tedarikine dahil olan tüm tüzel kişiler için bağlayıcıdır.

2. Güvenilir gaz arzını ve gazın rasyonel kullanımını sağlamak için tedarikçi, gaz iletim ve gaz dağıtım kuruluşları ve gaz alıcısı, teknik işletme ve güvenlik kurallarına kesinlikle uymakla yükümlüdür.

II. Terimler ve tanımlar

3. Bu Kurallarda aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir:

"gaz" - gaz ve petrol üreten kuruluşlar tarafından üretilen ve toplanan ve gaz ve petrol rafinerileri tarafından üretilen doğal, petrol (ilişkili) ve soyulmuş kuru gazlar;

"gaz tüketim zırhı" - rezerv yakıtların maksimum kullanımına tabi olarak, gaz tedariki yapan alıcıların teknolojik ekipmanlarının yasalara ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelere uygun olarak çalıştırılması şartıyla sorunsuz için gereken minimum gaz tüketimi hacmi. Rusya Federasyonu, durdurulamaz veya belirli bir sınırın altına indirilemez;

"gaz dağıtım kuruluşları" - bölgeler için gaz tedarik sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi, alıcılara gaz sağlanması ve ağları aracılığıyla gaz taşımacılığı hizmetleri sağlayan uzmanlaşmış cumhuriyetçi, bölgesel, bölgesel, şehir, bölgelerarası, kırsal kuruluşlar;

"gaz iletim organizasyonu" - ana gaz boru hatlarına ve gaz boru hattı şubelerine veya diğer yasal gerekçelere sahip olan gaz taşımacılığı sağlayan bir kuruluş;

"gaz iletim sistemi" - ana gaz boru hatları, gaz şube boru hatları, bir gaz iletimi, gaz dağıtım organizasyonu veya bir alıcıya ait gaz dağıtım ağları veya diğer yasal gerekçeler dahil olmak üzere bir gaz üreticisini ve bir gaz tüketicisini birbirine bağlayan gaz boru hatları sistemi;

"Gazın çıkarılmaması" - tedarikçi tarafından transfer yerinde sağlanan gaz basıncının bunu mümkün kılması durumunda, alıcı tarafından günlük gaz tedarik oranından daha düşük bir miktarda gazın çekilmesi (alınması). alıcının sözleşmeyle belirlenen hacimdeki gazı çekmesi (alması);

"aşırı gaz tüketimi" - alıcı tarafından günlük tedarik oranından daha fazla miktarda gaz çekilmesi;

"uzlaştırma süresi" - tedarik edilen gazın hacminin belirlenmesi gereken anlaşmanın tarafları tarafından kararlaştırılan süre, tedarik edilen gaz için tedarikçi, gaz iletimi, gaz dağıtım kuruluşları ve alıcı arasında karşılıklı anlaşmalar yapılmalıdır. Taraflarca kararlaştırılan fatura dönemi sözleşmede belirtilir;

"ortalama günlük gaz arzı oranı" - aylık arz hacminin ilgili ayın gün sayısına bölünmesiyle belirlenen gaz arzı hacmi;

"günlük gaz arzı oranı" - ortalama günlük gaz arzı oranı veya sevk çizelgesi veya tarafların mutabakatı ile belirlenen oran;

"gazın taşınması" - gazın gaz iletim sistemi yoluyla hareketi ve iletimi.

III. Sözleşme imzalama prosedürü

4. Gazın yakıt olarak kullanılmasından önce, alıcı gaz kullanan ekipmanın gaz dağıtım sistemine bağlantı için teknik koşulları yerine getirmelidir. Gaz iletim ve gaz dağıtım sistemine bağlantı için teknik koşullar sırasıyla gaz iletim veya gaz dağıtım kuruluşu tarafından verilir.

Gaz tedarikçisinin ve alıcının tesislerinin gaz iletim sistemine bağlanmasına ilişkin masraflar kendilerine aittir.

5. Gaz, tedarikçi ve alıcı arasında, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, federal yasalar, bu Kurallar ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelerin gereklerine uygun olarak imzalanan bir anlaşma temelinde sağlanır.

Gaz tedarik sözleşmesi, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 30. Bölümünün 3. paragrafının gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Rusya Federasyonu için gaz dengesi, gaz kaynaklarına ve Rus tüketicilerinin yakıt ve enerji kaynaklarına yönelik ihtiyaçlarının tahminine dayalı olarak Rusya Federasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ile mutabakata varılarak Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı tarafından geliştirilmiş ve onaylanmıştır. Rus gaz dengesi, gaz tedarikçileri ve alıcıları için tavsiye niteliğindedir.

Bireysel alıcılar, Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak kendileri tarafından asgari bir gaz tüketimi hacmi belirlerse, böyle bir alıcının talebi üzerine sözleşme, bu asgari seviyeden az olmayan gaz arzı hacmini belirlemelidir. .

Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 7 Aralık 2005 N 738 sayılı Kararnamesi uyarınca elektrik enerjisi üretimi için umut verici bir teknolojik kapasite rezervinin oluşturulması için hizmet veren kişilere gaz temini, bir temelde gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile aksi belirtilmedikçe, bir gaz tedarikçisi ile elektrik enerjisi üretimi için umut verici bir teknolojik kapasite rezervinin oluşturulmasına yönelik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin anlaşmanın süresinden daha az olmayan bir süre için yapılan anlaşma.

6. Devlet ihtiyaçları, ev ihtiyaçları ve nüfus için gaz alıcıları ile daha önce gaz tedariki için sözleşmeler imzalamış olan alıcılar, gaz tedarik sözleşmeleri yapma - bu sözleşmeleri uzatmak için - öncelikli haklara sahiptir.

7. Gaz alıcısı veya tedarikçisi, bağımsız kuruluşların "Gazprom" açık anonim şirketinin gaz iletim sistemine ve Hükümet tarafından onaylanan gaz dağıtım şebekelerine erişiminin sağlanmasına ilişkin hükümlere uygun olarak taşıma hakkına sahiptir. Rusya Federasyonu.

8. Gaz iletim sistemi üzerinden gazın taşınmasına ilişkin usul ve koşullar, gaz iletim veya gaz dağıtım kuruluşu tarafından belirlenir ve bu Kurallara uygun olarak sözleşme ile düzenlenir.

9. Bir gaz tedarik sözleşmesi yapma teklifi, kural olarak, tedarikçi tarafından daha önce gaz alımı için başvuruda bulunan alıcıya gönderilir.

10. Bir gaz iletim sözleşmesi yapma teklifi, bir gaz iletim veya gaz dağıtım kuruluşu tarafından tedarikçiye (alıcıya) eşzamanlı olarak, Hükümet tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak verilen gaz iletim sistemine erişim izni ile gönderilir. Rusya Federasyonu.

11. Bir gaz tedarik anlaşması veya bir gaz taşıma anlaşması (imzalanmış taslak anlaşma) akdetmek için onay, bir anlaşma (teklif) yapma teklifini alan tarafça, aksi belirtilmedikçe, alındığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde gönderilmelidir. Teklifte belirtilen süre.

Sözleşme hükümlerine aykırılık olması durumunda, teklifi alan taraf, anlaşmazlık protokolünü karşı tarafa göndermekle, gaz çıkarımını durdurmakla yükümlüdür.

Belirtilen 30 günlük süreden sonra alıcı tarafından gazın geri çekilmesi (devamı) ve (veya) önceki dönem için imzalanan sözleşmenin geçerlilik süresi, tedarik için bir sözleşme yapma teklifini alan tarafın rızası olarak kabul edilir ( (gaz iletimi veya gaz dağıtım organizasyonu) tedarikçinin şartlarına göre gazın nakliyesi).

Alıcının tahkim mahkemesine başvurması halinde, önceki dönem için akdedilen gaz tedarik sözleşmesinin geçerliliği mahkeme kararının yürürlüğe girmesine kadar uzatılır.

IV. Sözleşmelerin yürütülmesi için koşullar, şartlar ve prosedür

12. Tedarikçi, gaz tedarik sözleşmesinde belirtilen miktarda gazı tedarik etmek ve alıcı da çekmekle yükümlüdür.

12(1). Gaz tedarik anlaşması, aylık, üç aylık ve yıllık gaz tedarik hacimlerini ve (veya) koordinasyon prosedürünü ve ayrıca sözleşmede belirtilen gaz tedarik hacimlerini değiştirme prosedürünü tanımlar.

13. Tedarikçi, sözleşme ile belirlenen ortalama günlük gaz tedarik oranı sınırları dahilinde ve gerekirse üzerinde anlaşmaya varılan sevk programına göre gaz tedarik etmek ve alıcının gazını ay boyunca eşit olarak almak (kaldırmak) ile yükümlüdür. taraflar arasında (gaz iletim sisteminin sahipleri dahil).

Sözleşmenin öngördüğü hallerde, ay boyunca gün içinde gaz arzının düzensizliğine izin verilir.

Ay boyunca günlük gaz arzının tekdüze olmamasını sağlayan gaz tedarik sözleşmesi, minimum ve maksimum günlük gaz tedarik hacmini belirlemelidir. Aynı zamanda, minimum günlük gaz arzı hacmi yüzde 20'den daha düşük olmamalı ve maksimum günlük gaz arzı hacmi, günlük ortalama gaz arzı oranından yüzde 10'dan fazla olmamalıdır. Bu kural, organize ihalelerde yapılan gaz tedarik sözleşmeleri için geçerli değildir.

14. Aşağıdaki durumlarda aylara göre eşit olmayan gaz beslemesine izin verilir:

taraflarca (gaz iletim sisteminin sahipleri dahil) üzerinde anlaşmaya varılan sevk programı tarafından sağlanıyorsa;

evsel ihtiyaçlar için gaz tedarik edilirse, belediye kuruluşlarının ve nüfusun termal enerji ihtiyacını karşılayan hacimlerde kazan daireleri ve termik santraller için;

Hükümet Kararnamesi uyarınca elektrik enerjisi üretimi için umut verici bir teknolojik kapasite rezervinin oluşturulması için elektrik enerjisi endüstrisinde kullanımı sağlanan üretim tesisleri için gaz tedariki yapılırsa, 7 Aralık 2005 N 738 sayılı Rusya Federasyonu ve bununla ilgili olarak, Rusya Federasyonu mevzuatına göre, gün boyunca düzensiz bir yükleme programı ile üretim için gerekli elektrik enerjisi hacmi belirlenir.

15. Alıcı tarafından aşırı gaz tüketimi durumunda, tedarikçi, alıcının ve yetkili makamların andan itibaren 24 saat sonra tedarikini belirlenen günlük gaz tedarik oranına zorunlu olarak kısıtlama hakkına sahip olacaktır. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşları bu konuda uyarılır.

16. Gazın çıkarılmaması, alıcıya daha sonra gaz arzında günlük normun üzerinde bir artış talep etme hakkı vermez.

10.000 bin metreküpe kadar tüketen alıcılar tarafından gazın tercih edilmemesi durumunda. yılda metre gaz, imzalanan gaz tedarik anlaşmaları uyarınca, seçilmeyen gazın hacmi ödenmez ve gazın çıkarılmaması için yaptırımlar sağlanmaz.

Bu sözleşmelerde, düzenlenen ihalelerde yapılan gaz tedarik sözleşmelerinde alıcıya ilişkin olarak gazın seçilmemesi konusunda farklı bir kural konulabilir.

17. Tedarikçi, gaz iletimi veya gaz dağıtım kuruluşu ile önceden anlaşma yapılmadan aşırı gaz tüketimi durumunda, alıcı, sözleşmede belirtilenden daha fazla aldığı gaz hacmini ve nakliye maliyetini ayrıca öder. katsayısını kullanarak her gün:

Bu kural, nüfus ve ev tüketicileri tarafından tüketilen gaz hacimleri için geçerli değildir.

Bu sözleşmelerde, düzenlenen ihalelerde yapılan gaz tedarik sözleşmeleri kapsamında aşırı gaz tüketimi için alıcıya ilişkin farklı bir kural oluşturulabilir.

18. Gaz temini ve nakliyesi için sözleşmelerde öngörülen gaz basıncı, alıcının günlük gaz arzı oranı dahilinde seçmesi şartıyla korunur.

19. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının yürütme makamları programları onaylar:

soğuk havalarda tüketicilerin yakıt rezervlerine geçişi ve devlet ihtiyaçları için gaz tedariki için devlet sözleşmesinin, uluslararası yükümlülükler için ihracat sözleşmelerinin, gaz tedariki sözleşmelerinin yürütülmesini sağlamak için bu programların yürürlüğe girmesi prosedürü ev ihtiyaçları ve nüfus için;

bir kaza durumunda gaz iletim sisteminin teknolojik çalışma modunun ihlali durumunda alıcılara gaz tedariki üzerindeki kısıtlamalar ve kapatma sırası.

Gazprom Açık Anonim Şirketi'nin Merkezi Üretim ve Sevkiyat Departmanı, yukarıdaki çizelgelerin yürürlüğe konulması ve alıcılara aktarılan günlük gaz hacmindeki ilgili değişiklik hakkında talimatlar verir.

Gazprom Açık Anonim Şirketinin Merkezi Üretim ve Sevkiyat Departmanından gaz taşıma, tedarik ve çekme şekline ilişkin bu tür talimatlar, tedarikçiler, gaz iletim ve gaz dağıtım kuruluşları ve gaz alıcıları için zorunludur.

Söz konusu programların yürürlüğe girmesine ilişkin talimatların hazırlanması prosedürü, Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Rusya Federasyonu'nun münferit kurucu kuruluşları için söz konusu programların geçerlilik süresi boyunca, organize ihalelerde imzalanan gaz tedarik anlaşmaları kapsamında Rusya Federasyonu'nun söz konusu kurucu kuruluşlarına gaz tedariki, söz konusu programlar iptal edilene kadar askıya alınabilir.

20. Tedarikçinin alıcıya doğrudan gaz tedarik etme imkanı yoksa, gaz iletim (gaz iletim) ve (veya) gaz dağıtım kuruluşları ile gaz taşıma sözleşmesi yapan tarafı tedarik sözleşmesi belirler.

V. Gaz ölçümü

21. Hacmi dikkate alınmadan gazın verilmesine ve çekilmesine izin verilmez.

22. Gaz hacminin muhasebeleştirilmesi, Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı tarafından onaylanan şekilde gerçekleştirilir.

Bir gaz taşıma ve dağıtım kuruluşuna, bir gaz taşıma sözleşmesi ile tedarik edilen gazın tedarikçi (alıcı) adına alınması ve aktarılması ve ölçülmesini sağlamak için yükümlülükler ve yetkiler verilebilir. Gaz taşıma sözleşmesi yapan tedarikçi (alıcı) bunu karşı tarafa bildirir.

23. Verici tarafta ölçüm cihazlarının arızalanması veya bulunmaması durumunda, aktarılan gazın hacmi, alıcı tarafın ölçüm cihazlarına göre ve bunların yokluğunda veya arızalanması durumunda - gaz tüketimi hacmine göre dikkate alınır. sızdırmaz gaz tüketen tesislerin tasarım kapasitesine ve ölçüm cihazlarının arızaları sırasında gazın tedarik edildiği süreye veya sözleşmede öngörülen başka bir yöntemle karşılık gelir.

24. Ölçüm cihazlarının kurulumu, çalıştırılması ve doğrulanması, Rusya Federasyonu'nun ölçümlerin tekdüzeliğini sağlamaya ilişkin mevzuatı ile belirlenen şekilde gerçekleştirilir.

25. Gaz ölçüm ölçüm cihazlarının teknik durumu ve doğrulanması sorumluluğu, ölçüm cihazlarının sahibi olan kuruluşlara aittir.

26. Bir gaz tedarik sözleşmesinin veya bir gaz taşıma sözleşmesinin taraflarından her biri, diğer tarafın temsilcisine, herhangi bir zamanda ölçüm cihazlarının çalışabilirliğini, doğrulamalarının geçerli sertifikalarının mevcudiyetini kontrol etme fırsatı sağlamakla yükümlüdür. yanı sıra alıcı tarafından gazın muhasebeleştirilmesi ve kullanılmasına ilişkin belgeler.

27. Kayıp güç. - 23 Temmuz 2015 N 741 Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi.

28. Fatura dönemini takip eden ayın beşinci gününden önce, Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı tarafından onaylanan prosedüre göre aylık olarak gaz ölçümü yapan taraf, aktarılan gazın hacmi hakkında bir işlem düzenler. günlük gaz kabul ve iletim hacimlerini yansıtan .

Taraflardan biri aktarılan gazın hacminin belirlenmesi konusunda anlaşmazsa, muhalefet şerhi belirten bir sözleşme imzalar.

Anlaşmazlık halinde taraflar mahkemeye gitme hakkına sahiptir.

Mahkeme kararından önce aktarılan gazın hacmi, gazı ileten tarafın ölçü aletlerinin göstergelerine göre belirlenir.

VI. Gaz ve nakliyesi için ödemeler

29. Gaz fiyatları ve nakliyesi için tarifeler, Rusya Federasyonu mevzuatına ve federal yürütme makamlarının düzenleyici yasal düzenlemelerine uygun olarak ilgili anlaşmalarda belirtilmiştir.

30. Gazın temini ve çekilmesi, münhasıran, akdedilen anlaşmaya uygun olarak geri ödenebilir bir temelde gerçekleştirilir.

Uzlaşma prosedürü ve ödeme koşulları, bu Kurallara uygun olarak gaz tedarik anlaşmaları ile belirlenir.

Tedarikçilerin gaz dağıtım kuruluşu olduğu sözleşmeler, gaz ödemeleri için aşağıdaki zorunlu koşulları içermelidir:

gaz dağıtım kuruluşları tarafından tedarik edilen gaz için alınan fonların bu kuruluşların özel olarak açılmış transit hesaplarına aktarılması;

gaz dağıtım kuruluşlarının özel transit hesaplarına yatırılan fonların, gaz dağıtım kuruluşlarının tahsisat tutarları eksi olarak, tedarikçilerinin takas hesaplarına, fonların bu transit hesaplardan alındığı günü takip eden gün içinde aktarılması.

31. Gaz taşımacılığı için ödeme koşulları, federal yürütme makamları tarafından belirlenen şekilde belirlenen taşımacılığı için tarifeler temelinde gaz taşımacılığı sözleşmesi ile belirlenir.

VII. Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri

32. Taraflar, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, Rusya Federasyonu'nun diğer kanunları ve yasal düzenlemeleri ve bu Kurallar uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirirler.

33. Alıcıların gaz kullanan tesislerinin yetersiz durumda olması, acil durum oluşturması ve servis personelinin yaşamını tehdit etmesi ve gaz güvenliği kontrol yetkililerinin teklifi üzerine, önceden uyarı yapılmadan gaz beslemesi derhal durdurulmalıdır. kamu.

34. Sağlanan gaz ve/veya nakliyesi için ödeme koşullarının tekrar tekrar ihlal edilmesi durumunda tedarikçi, alıcılara gaz tedarikini (ancak gaz tüketim rezervasyonunun altında olmamak kaydıyla) azaltma veya tamamen durdurma hakkına sahiptir, listesi Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından onaylanan tüketiciler hariç.

Gaz arzını sona erdirme kararı, böyle bir kararın alınmasına temel teşkil eden koşulların ortadan kaldırılmasına kadar geçerlidir.

35. Tedarikçi, yasal gerekliliklere uygun olarak gazın kalitesini sağlamakla yükümlüdür.

36. Gazın kokulandırılması, düzenleyici ve teknik belgelere uygun olarak gerçekleştirilir.

37. Tedarikçi, gaz iletim ve gaz dağıtım kuruluşları ve alıcı, gaz tedarik tesislerinin teknik durumu ve işletme ve sevk disiplinine uygunluk için oluşturulan prosedüre göre sorumlu olacaktır.

38. Tedarikçi, gaz iletim ve gaz dağıtım kuruluşları ve alıcı, gaz arz veya alım rejiminin ihlaline yol açan gaz tedarik tesislerinde meydana gelen kazalar ve arızalar hakkında derhal birbirlerine bilgi vermekle yükümlüdür.

39. Gaz dağıtım kuruluşu, tedarikçinin talebi üzerine, gaz tüketim rejimi ve alıcılara sağlanan gazın ödemelerinin durumu hakkında güncel bilgiler sağlayacaktır.

40. Gaz iletim organizasyonu, gaz dağıtım organizasyonunun talebi üzerine, her bir gaz dağıtım istasyonu için gaz tedarikinin hacimleri ve modları hakkında operasyonel bilgi sağlayacaktır.

VIII. Bu Kuralların ihlalinden sorumluluk

41. Tedarikçi, gaz iletim ve gaz dağıtım kuruluşları ve alıcı, Rusya Federasyonu mevzuatı ve sözleşme uyarınca bu Kuralların ihlalinden sorumludur.

5 Şubat 1998 N 162 Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi
"Rusya Federasyonu'nda gaz arzına ilişkin Kuralların onaylanması üzerine"

Değişiklikler ve eklemeler ile:

7 Aralık 2005, 10 Mayıs 2010, 24 Kasım 2011, 26 Mart 2012, 8 Ağustos 2013, 19 Haziran 2014, 23 Temmuz 2015, 25 Kasım 2016, 4 Şubat , 27 Aralık 2017, 29 Ekim , 30 Kasım 2018

Rusya Federasyonu'ndaki gaz arzının güvenilirliğini artırmak için, Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı'nın 28 Nisan 1997 N 426 "Doğal Tekel Alanlarında Yapısal Reformun Temel Hükümleri Hakkında" (Sobraniye) Kararnamesi uyarınca Zakonodatelstva Rossiyskoy Federatsii, 1997, N 18, Madde 2132) Rusya Federasyonu Hükümeti aşağıdaki kararları alır:

9. Bir gaz tedarik sözleşmesi yapma teklifi, tedarikçi tarafından daha önce gaz alımı için başvuruda bulunan alıcıya gönderilecektir.

Sözleşme hükümlerine aykırılık olması durumunda, teklifi alan taraf, anlaşmazlık protokolünü karşı tarafa göndermekle, gaz çıkarımını durdurmakla yükümlüdür.

Alıcının tahkim mahkemesine başvurması halinde, önceki dönem için akdedilen gaz tedarik sözleşmesinin geçerliliği mahkeme kararının yürürlüğe girmesine kadar uzatılır.

Değişiklikler hakkında bilgi:

Sözleşmenin öngördüğü hallerde, ay boyunca gün içinde gaz arzının düzensizliğine izin verilir.

Tedarikçi ve alıcı arasındaki bir anlaşma tarafından aksi belirtilmedikçe, anlaşma ile kararlaştırılan güne göre gaz arzının tekdüze olmaması, aylık sözleşmeye bağlı gaz arzı hacimlerinde buna karşılık gelen bir değişiklik gerektirmez.

Bu paragrafın gaz tedarikinin tekdüzeliği ve düzensizliği (minimum ve maksimum günlük hacimler dahil) hakkındaki hükümleri, sevk çizelgesi tarafından belirlenen sözleşmeye bağlı hacimler için geçerli değildir.

Değişiklikler hakkında bilgi:

14. Alıcının talebi üzerine, aşağıdaki durumlarda gaz tedarik sözleşmesi tarafından ay boyunca gün içinde eşit olmayan gaz temini sağlanır:

evsel ihtiyaçlar için gaz tedarik edilirse, belediye kuruluşlarının ve nüfusun termal enerji ihtiyacını karşılayan hacimlerde kazan daireleri ve termik santraller için;

33. Gaz dağıtım kuruluşu, acil bir durumda ve şebekeleri belirtilen gaz dağıtım kuruluşunun (gaz taşıyıcısı) şebekelerine doğrudan bağlı olan tüketiciye gaz tedarikinin tam bir sınırlamasını derhal yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketicinin gaz kullanan ekipmanının yetersiz durumundan kaynaklanan yaşam ve (veya) insan sağlığına yönelik tehdit.

Gaz arzını sona erdirme kararı, böyle bir kararın alınmasına temel teşkil eden koşulların ortadan kaldırılmasına kadar geçerlidir.

35. Tedarikçi, yasal gerekliliklere uygun olarak gazın kalitesini sağlamakla yükümlüdür.

36. Gazın kokulandırılması, düzenleyici ve teknik belgelere uygun olarak gerçekleştirilir.

39. Gaz dağıtım kuruluşu, tedarikçinin talebi üzerine, gaz tüketim rejimi ve alıcılara sağlanan gazın ödemelerinin durumu hakkında güncel bilgiler sağlayacaktır.

Değişiklikler hakkında bilgi:

4 Şubat 2017 N 139 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile Kurallara bölüm VII.1 eklenmiştir.

VII.1. Tedarikçi ile imzalanan bir gaz tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlamakla yükümlü alıcıları belirleme prosedürü ve bu teminatı sağlama prosedürü

40.1. Alıcı, tedarikçiye gaz için ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediyse veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmediyse, alıcı, gaz tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için tedarikçiye güvence sağlamakla yükümlüdür ve bu, Tedarikçiye, gazın ödenmesi durumunda alıcının aylık ortalama yükümlülüklerinin iki katına eşit veya böyle bir iki katı aşan bir miktarda gaz ödemesi için bir borç oluşması.

Alıcının (ısı tedarik organizasyonu hariç) bu paragrafın ilk paragrafında belirtilen kritere uygunluğunu belirlerken, yürürlüğe giren veya tanınan bir mahkeme kararı ile teyit edilen gaz ödemesi için tedarikçiye olan borç Alıcı tarafından dikkate alınır.

Alıcının - ısı tedarik organizasyonunun bu paragrafın ilk paragrafı tarafından belirlenen kritere uygunluğunu belirlerken, ısı tedarik organizasyonunun gaz ödemesi için tedarikçiye olan borcunun miktarı 0.6 faktörü ile çarpılır ve mahkeme kararı ile onaylanır. ısı tedarik kuruluşu tarafından yürürlüğe giren veya tanınan

Alıcının tedarikçiye borcu olduğunu gösteren belgeler, alıcının tedarikçiye borcu olduğuna dair açık rızasını ve bu borcun tutarını (tedarikçi ile alıcı arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşmaların uzlaştırılması eylemi, alıcının yetkili bir kişisi tarafından imzalanmış bir mektup veya başka bir belge).

Bu Kuralların uygulanması amacıyla, aylık ortalama gaz ödeme yükümlülükleri () tedarikçi tarafından aşağıdaki formüle göre belirlenir:

Fiili tüketilen gazın ödenmesine ilişkin faturalarda veya alıcının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedarikçiye borcunu biriktirdiği uzlaşma dönemleri için tedarikçi tarafından alıcıya düzenlenen diğer ödeme belgelerinde belirtilen gaz maliyeti, yasal olarak yürürlüğe giren veya alıcı tarafından tanınan bir mahkeme kararı;

n - Gaz maliyetinin () belirlendiği ve alıcının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedarikçiye borcunu biriktirdiği, yürürlüğe giren bir mahkeme kararı ile teyit edilen veya alıcı tarafından tanınır.

40.2. Tedarikçi, bu Kuralların 40.1 maddesinin birinci paragrafında belirtilen kriteri karşılayan alıcıyı belirler ve alıcıya, gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğüne ilişkin bir bildirimi, gerçeğin ve tarihin teyit edilmesine izin verecek şekilde gönderir. bildirimin alınması.

Gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğüne ilişkin bir bildirim, borcun ortaya çıktığı tarihten itibaren 6 ayı geçmeyen bir süre içinde gönderilir ve bu Kuralların 40.1 maddesi uyarınca alıcının mevcudiyetinde, tedarikçiye gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir teminat sağlamakla yükümlüdür.

Söz konusu bildirim aşağıdaki bilgileri içermelidir:

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat talebinin sunulmasına temel oluşturan alıcı borcunun tutarı, belirtilen borç miktarının hesaplanması ve alıcının gaz için ödeme yükümlülüklerinin ortalama aylık tutarı;

alıcı tarafından tedarikçiye sağlanacak gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat tutarı;

gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlanması gereken süre;

gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlamanın gerekli olduğu süre.

40.3. Bu Kuralların 40.1 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kriterlere uygun olan, alıcı tarafından sağlanacak gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin teminat tutarı, tedarikçi tarafından belirlenir ve belirtilen tutarın tutarını aşamaz. alıcının, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için güvenlik sağlama talebinin sunulması için temel teşkil eden gaz ödeme borcu.

40.4. Bu Kuralların 40.1 maddesinin 1. paragrafında belirtilen kriteri karşılayan alıcı, tedarikçiye, tedarikçi tarafından belirlenen bir süre boyunca gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvence sağlamakla yükümlüdür. Belirtilen süre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminatın verildiği tarihten itibaren 6 ayı geçemez.

40.5. Gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir teminat sağlanmasının gerekli olduğu süre tedarikçi tarafından belirlenirken, belirtilen sürenin sona erme tarihi, alıcının yükümlülüğüne ilişkin bir bildirim aldığı tarihten itibaren 60 günden daha erken olamaz. gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlar.

40.6. Gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin teminat, bu Kuralların 40.1 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kriteri karşılayan ve tedarikçi tarafından belirlenen alıcı tarafından, bir banka tarafından verilen bağımsız bir garanti şeklinde sağlanır. Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerini karşılar (bundan sonra banka garantisi olarak anılacaktır).

Bir banka garantisi, gaz tedarik anlaşmaları kapsamında tedarik edilen gaz için ödeme yapılmasından sonra ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar.

Tedarikçi ile anlaşarak, alıcıya devlet veya belediye garantisi verilebilir veya gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi yasa veya sözleşme ile sağlanan diğer yollarla sağlanabilir.

Gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir teminat sağlanması, bu Kuralların 40.2 maddesinin yedinci paragrafında belirtilen sürenin bitiminden önce, gaz için ödeme yükümlülükleri, yerine getirilmemesi veya uygunsuz olması durumunda gerekli değildir. Alıcının yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğüne temel teşkil eden yerine getirilmesi, tam olarak yerine getirilir.

40.7. Alıcı tarafından sağlanan banka garantisi, "Rusya Federasyonu'nda Gaz Temini Hakkında" Federal Yasanın ve bu Kuralların gerekliliklerini karşılıyorsa veya gaz ödemesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için sağlanan güvence, gaz ödemesi için sağlanan yöntem ve koşullara uyuyorsa, tedarikçi ve alıcı arasında kararlaştırılan yükümlülüklerin yanı sıra yasa veya sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, tedarikçi, banka garantisinin alındığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü (yükümlülüklerin yerine getirilmesi için diğer teminatlar) gaz için ödeme yapmak için), alıcıya, bildirimin alındığı gerçeğini ve tarihini teyit etmeye izin verecek şekilde kabulüne ilişkin bir bildirim gönderir.

Sağlanan banka garantisi, "Rusya Federasyonu'nda Gaz Temini Hakkında" Federal Yasanın ve bu Kuralların gerekliliklerini karşılamıyorsa, tedarikçi, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde alıcıya, tebligat alındığı gerçeğini ve tarihini teyit etmeye imkan verecek şekilde, kabul edilmeme sebebinin belirtilmesi, sağlanan banka teminatının kabulü.

Gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için sağlanan diğer teminat, tedarikçi ile alıcı arasında kararlaştırılan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamanın yöntem ve koşullarına ve ayrıca yasa veya sözleşmenin gerekliliklerine uymuyorsa, tedarikçi , bu fıkranın birinci fıkrasında öngörülen süre içinde, alıcıya, bildirimin alındığı gerçeğini ve tarihini teyit etmeye izin verecek şekilde, kabul etmeme nedenini belirten, sağlanan menkul kıymetin ifasını kabul etmediğine dair bir bildirim gönderir. .

40.8. Tedarikçi, gaz tedarikçilerinin tedarik edilen gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü oluşturduğu alıcıların bir listesinin oluşturulması için teklifler hazırlar.

Bu teklifler, alıcı hakkında aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Birleşik Devlet Tüzel Kişiler Sicilinde yer alan bilgilere göre tüzel kişinin tam ve kısaltılmış adı (varsa), adresi, vergi mükellefi kimlik numarası ve tüzel kişiliği vergi dairesine kaydetme nedeninin kodu;

bireysel girişimcinin (bireysel) soyadı, adı ve himayesi (eğer varsa), Birleşik Devlet Bireysel Girişimciler Sicilinde yer alan bilgilere göre vergi mükellefi kimlik numarası (eğer böyle bir bilgi varsa);

Tedarikçi, bu teklifleri elektronik ortamda Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun en yüksek yetkilisine (Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun devlet gücünün en yüksek yürütme organının başkanı), bu tedarikçinin gaz tedarik ettiği topraklarda gönderir, aylık, en geç ayın 5. iş gününden itibaren.

Alıcının, yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin teminat sağlama yükümlülüğüne esas teşkil eden gaz ödeme borcunu tamamen geri ödemesi durumunda, tedarikçi, elektronik olarak, en geç ayı takip eden ayın 5. iş gününe kadar elektronik ortamda gönderecektir. söz konusu borcun geri ödendiği, böyle bir alıcıyı bu Kuralların 40.9 paragrafına göre oluşturulan alıcılar listesinden çıkarma teklifi, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun en yüksek yetkilisine (devletin en yüksek yürütme organının başkanı) Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun gücü), bu tedarikçinin topraklarında gaz tedarik ettiği.

40.9. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun en yüksek yetkilisi (Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun devlet gücünün en yüksek yürütme organının başkanı), paragrafta belirtilen tedarikçilerden tekliflerin alındığı günü izleyen en geç 5. iş günü Bu Kuralların 40.8'i, gaz tedarikçilerinin gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlama yükümlülüğü oluşturduğuna ilişkin olarak gaz alıcılarının bir listesini oluşturur ve belirtilen listeyi bir ülkenin en yüksek yetkilisinin resmi web sitesinde kamuya açık hale getirir. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşu (Rusya Federasyonu'nun kurucu bir kuruluşunun devlet gücünün en yüksek yürütme organının başkanı) bilgi ve telekomünikasyon ağındaki "İnternet".

Belirtilen liste, alıcılar hakkında aşağıdaki bilgileri içine girerek elektronik biçimde tutulur:

tüzel kişiliğin tam ve kısaltılmış (varsa) adı;

bireysel bir girişimcinin (bireysel) soyadı, adı ve soyadı (varsa);

tüzel kişilik adresi;

Vergi Kimlik Numarası;

bir tüzel kişiliği vergi dairesine kaydetme nedeninin kodu;

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü bildiriminin alıcı tarafından alındığı tarih.

Bilgi ve telekomünikasyon ağı "İnternet"inde yayınlanan belirtilen listede, bu Kuralların 40.1 maddesinin birinci paragrafında belirtilen kriteri karşılayan alıcı hakkında bilgilerin bulunmaması, bu tür bir alıcıyı güvenlik sağlama yükümlülüğünden kurtarmaz. tedarikçinin talebi üzerine gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

40.10. Alıcının bu Kuralların 40.1 maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kritere uymaması durumunda, sağlanan teminatı sağlama süresinin sona ermesinden önce gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü Bu Kuralların 40.2 maddesinde belirtilen bildirimde ve söz konusu alıcının, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kendisine teminat sağlama şartı sunmak için temel teşkil eden tedarikçiye borcu varsa, tedarikçi federal makama gönderir. gaz ödemesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlama prosedürünün ihlali ile ilgili idari suç vakalarının değerlendirilmesini içeren yürütme organı, bu Kuralların 40.8. maddesinde belirtilen bilgilerin yanı sıra aşağıdaki bilgi ve orijinal belgeler (belgelerin usulüne uygun tasdikli kopyaları):

a) bir tedarikçinin, kendisine yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama talebinin sunulmasına temel teşkil eden alıcının borcunun miktarı hakkında bilgi de dahil olmak üzere, bir idari suç olayının varlığını gösteren verileri içeren beyanı ve ayrıca bu borcun miktarını ve gaz için ödenecek aylık ortalama borç miktarını hesaplayarak;

b) alıcının soyadı, adı, soyadı (varsa), doğum tarihi, ikametgah yeri ve (veya) alıcının diğer yetkilileri (eğer bu tür bilgiler mevcutsa);

c) alıcının gaz ödeme yükümlülüklerini ihlal ettiği bir anlaşma;

d) yasal olarak yürürlüğe giren, alıcının borcunun varlığını teyit eden mahkeme kararları ve (veya) alıcı tarafından tedarikçiye borcun tanınmasını teyit eden belgeler;

e) yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğünün temelini oluşturan, alıcının borcu olan ödememe ile bağlantılı olarak gaz faturaları veya diğer ödeme belgeleri;

f) Tedarikçinin yetkili bir kişisi tarafından imzalanmış ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü bildiriminin gönderilmesine temel teşkil eden borcun tam olarak ödenmediğini ve bu teminatın verildiği gerçeğini onaylayan bir sertifika. öngörülen süre içinde sağlanmayan ve (veya) alıcının güvenlik sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediğini doğrulayan diğer belgeler gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi;

Vladimir bölgesinin CA'sının 06 Kasım 2015 tarihli kararı

Operasyonel kısım 29.10.2015 tarihinde açıklandı.
Kararın tam metni 11/06/2015 tarihinde yapılmıştır.
Vladimir Bölgesi Tahkim Mahkemesi, aşağıdakilerden oluşur: Yargıç Smagina E.V., mahkeme oturumunun sekreteri Udalova O.E. tarafından mahkeme oturumunun tutanaklarını tutarken, A11-6157 / 14 numaralı davayı mahkeme oturumunda değerlendirdi. Gazprom Mezhregiongaz Vladimir Limited Şirketi ", (600017, Vladimir, Mira str., 34, TIN 3328415442, OGRN 1023301456903), halka açık anonim şirket "T Plus" (143421, Moskova bölgesi, Krasnogorsk bölgesi, "Baltık" karayolunun 26 km, Riga Land İş Merkezi bölgesi, bld. 3) Vladimirsky şubesi (600016, Vladimir, Bolshaya Nizhegorodskaya caddesi, 108) tarafından temsil edilen 5,813,626 ruble 89 kopek,
Anlaşmazlığın konusuyla ilgili bağımsız iddia beyan etmeyen üçüncü bir taraf, açık anonim şirket "Vladimir kamu hizmetleri sistemleri" (600017, Vladimir, Baturina st., 30),
bir mahkeme oturumuna katılırken:
davacıdan – Lebedeva P.P. - 30 Aralık 2014 tarihli ve 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerli vekaletname ile;
davalı - Popova E.V.'den, 26 Mayıs 2015 tarihli ve 31 Mayıs 2016 tarihine kadar geçerli vekaletname ile;
üçüncü bir kişiden - görünmedi, bilgilendirildi,
Kurulmuş:
Sınırlı Sorumluluk Şirketi Gazprom Mezhregiongaz Vladimir (bundan böyle LLC Gazprom Mezhregiongaz Vladimir, davacı olarak anılacaktır), Vladimir Bölgesi Tahkim Mahkemesine, Kamu Anonim Şirketi T Plus'a (bundan böyle PJSC T Plus, davalı olarak anılacaktır) borcu geri almak için dava açmıştır. 5,813,626 ruble tutarında 89 kopek. tedarik edilen doğal gaz için, 04.11.2012 tarih ve 01-02/0403-13/6000-FA079/02-002/0001-2013 sayılı sözleşme kapsamında taşıma ve tedarik ve pazarlama hizmetleri için verilen hizmetler için.
Vladimir Bölgesi Tahkim Mahkemesinin 25.08.2014 tarihli kararına dayanarak, Yargıç P.Yu Andrianov'un yerini aldı. yargıç Smagina E.The. ve Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 18. maddesinin 5. bölümü uyarınca, yargılama en baştan gerçekleştirildi.
12 Şubat 2015 tarihli bir mahkeme kararıyla, davalının talebi üzerine, açık anonim şirket Vladimir Communal Systems (bundan böyle JSC VKS olarak anılacaktır) davaya, ilgili bağımsız iddialarda bulunmayan üçüncü taraf olarak dahil olmuştur. anlaşmazlığın konusu.
İddialar, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 309, 310, 539-544. maddelerine ve Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 05.02 tarihli Kararı ile onaylanan Rusya Federasyonu'nda gaz arzına ilişkin Kuralların 15, 17. paragraflarına dayanmaktadır. .1998 No. 162 (bundan böyle - Kural No. 162) ve davalı tarafından gaz ve nakliyesi için hizmetler için ödeme yapmak için sözleşmeden doğan yükümlülüklerin uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi nedeniyle motive edilir. Alıcı, günlük gaz çekim hacmini aştı, bu nedenle davacı, Ocak-Şubat 2014'te enerji kaynağının maliyetini hesaplarken sözleşmede taraflarca kararlaştırılan bağlantı noktası için 1,5 artan bir faktör uyguladı.
İddiaların yerine getirilmesine itiraz eden PJSC "T Plus" yanıtında ve eklerinde davalının yerli bir gaz tüketicisi olduğu ve bu nedenle davacının hesaplarken 1,5'lik bir katsayı kullanması için herhangi bir neden olmadığı konusunda ısrar ediyor. borç miktarı.
Davalıya göre, gazın satın alınması ve kullanılması nihai hedefi, tüketicinin durumunu belirlemek için önemli bir kriterdir ve T Plus PJSC tarafından satın alınan gaz hacminin büyük bir kısmı, enerji sağlamak için termal enerji üretmek için kullanıldığından, belediye kuruluşlarına ve nüfusa ısı ve sıcak su, LLC Tedarik edilen gazın maliyetini belirlerken, Gazprom Mezhregiongaz Vladimir, 162 sayılı Yönetmeliğin 17. maddesinde belirtilen çarpma faktörünü makul olmayan bir şekilde uyguladı.
Davalı, PJSC T Plus'ın ana faaliyetinin, 02.02.2010 tarih ve 23-22/307 tarih ve 46-TE form No. faydalı izin) ve 08.07.2014 tarih ve 4510 sayılı tüzel kişilerin birleşik devlet sicilinden bir alıntı. Şartın 3. Maddesi uyarınca, TGC-6 OJSC (T Plus PJSC), diğer şeylerin yanı sıra, tedarikle uğraşmaktadır. (satış) elektrik ve ısı enerjisi. Davalı ayrıca, T Plus PJSC tarafından üretilen termal enerjinin yaklaşık %80'inin, 07.10.2003 tarih ve 79 sayılı enerji tedarik anlaşması temelinde VKS OJSC'nin ihtiyaçları için sağlandığına dikkat çekti.
08/05/2014 tarihli yanıtında, davalı davacının 2.891.149 rublelik tahsilata ilişkin taleplerini yerine getirmeyi reddetmesini istemiştir. 21 kop.
Ancak müteakip itirazlarda davalı, iddiaların asılsız olduğu konusunda ısrar etmiş ve mahkemeden iddianın tamamen reddini istemiştir.
Davalı, argümanını doğrularken, 9 Şubat 2015 tarihli ve 50100-10-00165 sayılı talebe atıfta bulunur; buna göre, 46-TE (üretken tedarik) formlarına göre, üretilen termal enerjinin% 90'ından fazlası VKS OJSC tarafından sağlanan T Plus PJSC tarafından ev ihtiyaçları için tedarik edildi (Ek No. 4). Ocak ve Şubat 2014'teki yüzde oranı sırasıyla: %75.40 ve %77.83 - nüfus ve kamu hizmetleri, %14.96 ve %14.12 - bütçe kuruluşları.
Davalıya göre, nüfus ve ev tüketicileri için Ocak-Şubat 2014 döneminde gaz hacimlerinin tüketimini tartışılmaz bir şekilde doğrulayan kanıt, Vladimir şehrinin idaresinin 23 Eylül 2013 tarih ve 3438 sayılı kararıdır. ısının deneme başlangıcı". Vladimir belediyesinin bölgesel ısıtma sistemlerini açma programı, Vladimir şehrinin konut stokunun ana payının TGC-6 OJSC'nin (T Plus PJSC) WF'sinden ısıtılan tüketiciler olduğunu göstermektedir. Ek olarak, PJSC T Plus tarafından gaz elde etme ve kullanma amacının ek kanıtı olarak aşağıdaki belgeler sunulmaktadır: OJSC Volga TGC'nin Vladimirsky şubesine ilişkin düzenlemeler; Nizhny Novgorod istatistiklerinin 02.02.2010 tarih ve 23-22/307 sayılı mektubu; 01.01.2011 tarih ve 01-02/0461-11 sayılı 01.01.2011 tarih ve 01-07/1903-11 sayılı gaz tedarik sözleşmelerine anlaşmazlık protokolleri ile ek anlaşmalar; Vladimir bölgesi idaresinin 11 Aralık 2013 tarih ve 33/3 sayılı kararnamesi; Vladimir şehri idaresinin 29 Kasım 2013 tarih ve 4352 sayılı kararnamesi (16 Haziran 2014'te değiştirildiği şekliyle) "2013 - 2027 yılları için Vladimir şehri belediyesi için ısı tedarik planının onaylanması ve tek bir ısı tedarik organizasyonunun durumu"; 27 Kasım 2012 tarihli VF-11-G-183 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 10/19/2012 tarihli VF-11-G-321 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 07/01/2013 tarihli VF-11-G-435 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 01.10.2013 tarihli VF-11-G-382 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 01.11.2012 tarihli VF-11-G-328 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 08/01/2012 tarih ve VF-11-G-303 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 03/01/2013 tarihli VF-11-G-353 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; 08/01/2013 tarihli VF-11-G-370 sayılı ısı tedarik sözleşmesi; OAO Volga TGC'nin Vladimirsky Şubesinin Form No. 1-TEP; OAO Volga TGC'nin Vladimirsky şubesinin Form No. 22-ZhKH (birleştirilmiş); Rusya Soruşturma Komitesi'nin Vladimir Bölgesi için 27 Mart 2015 tarih ve 12-15 sayılı talebi; Vladimir OFAS Rusya'nın 18 Haziran 2015 tarihli ve 03/2877-GTM sayılı bildirimi.
Dolayısıyla davalı, dava dosyasında sunulan delillerden, gaz elde etme amacının, ana payı nüfus ve bütçe tüketicileri olan PJSC T Plus tüketicilerini daha fazla sağlamak için termal enerji üretmek olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle, PJSC "T Plus" ı bir ev tüketicisi olarak tanımak için tüm gerekçeler vardır. Aynı zamanda, Gazprom Mezhregiongaz Vladimir LLC, gaz kullanımı için farklı bir amaç veya aşırı harcamasına kendi veya diğer ihtiyaçları için izin verildiğine dair kanıt sunmadı ve kamu hizmetleri tesislerine termal enerji üretmeyi ve kesintisiz tedarik etmeyi amaçlamadı.
PJSC "T Plus" ayrıca termal enerji üretiminin, kombine üretim modunda çalışan ekipmanlarda gerçekleştirildiğini, ana yakıt türünün doğal gaz olduğunu açıkladı. Gaz kaynağı düzensiz. Aşırı gaz tüketimine kendi ihtiyaçları için izin verilmedi, ancak kış döneminde kamu hizmet tesislerine termal enerjinin üretilmesi ve kesintisiz sağlanması amaçlandı. Şubenin yukarıdaki tüketici gruplarına ısı temini için faaliyetinin özgüllüğü, satın alınan gazın hacimlerini bağımsız olarak etkilemenin ve nüfusa ısı arzını sınırlama ve durdurma gerekçelerinin olmaması nedeniyle ısı arzı hacimlerini düzenlemenin imkansızlığında yatmaktadır. ve ev tüketicileri, özellikle dış ortam sıcaklığındaki ani değişikliklerle.
Davalı, davalının cevaplarına yaptığı itirazlarda, 2014 yılının Ocak-Şubat aylarında davalının günlük akdi gaz hacminin üzerinde aşırı gaz tüketimine izin verdiğini, fiyatlandırma prosedürünü ve katsayı uygulamasının geçerliliğini uygun şekilde kanıtladığını düşünmektedir. gaz tedarikine ilişkin 17. Paragrafa göre sözleşmeye bağlı günlük gaz hacmini aşan tüketilen gaz hacimleri.
Gazprom Mezhregiongaz Vladimir LLC, davalının, iddia beyanına verdiği yanıtta belirttiği gibi, T Plus PJSC'nin ana faaliyetinin termik santraller tarafından elektrik üretimi olması nedeniyle, davalının bir ev gazı tüketicisi olduğu yönündeki iddiasını makul bulmuyor. , ve ana ürün PJSC "T Plus" termal enerjidir. Aynı zamanda, muhatap üretilen termal enerjinin yaklaşık %80'ini bir enerji tedarik anlaşması temelinde OAO VKS'ye tedarik etmektedir. Sonuç olarak davalı, doğalgazı vatandaşlara kamu hizmeti sağlamak amacıyla değil, ticari faaliyetlerde satış amacıyla kullanılan termal enerjiyi üretmek amacıyla satın almaktadır.
Davacıya göre, gaz arzı alanındaki mevcut mevzuat, üretiminin nihai amacı ne olursa olsun, elektrik enerjisi üretimi için gaz tüketen kişilerin ev tüketicilerinin sınıflandırılmasını sağlamamakta ve ayrıca kategorizasyona izin vermemektedir. nihai olarak ev ihtiyaçları için kullanılan gazın payına ilişkin olarak herhangi bir piyasa katılımcısının ev tüketicilerinin.
Üçüncü şahıs (JSC VKS) iddia beyanına verdiği yanıtta, davalı ile JSC VKS arasındaki ihtilaflı dönemde (Ocak-Şubat 2014) sıcak su (kapasite) ve termal enerji temini için bir sözleşme olduğunu belirtti. soğutma sıvısı No. VF-11 -G-54, 07.10.2003 (No. 79, 07.10.2003). Son kullanıcılar için kaynak sağlayan bir kuruluş olan JSC "VKS", vatandaşlara ve tüzel kişilere kamu hizmetleri sağlamak için dağıtım ısıtma ağları aracılığıyla termal enerji sağlar.
Gazprom Mezhregiongaz Vladimir LLC, Gazprom Mezhregiongaz Vladimir'in PJSC T Plus'ın vatandaşlara kamu hizmetleri sağlamak amacıyla değil, VKS'nin ticari faaliyetlerinde satış için kullanılan termal enerji üretmek amacıyla gaz satın aldığı yönündeki açıklamasına katılmadı. OJSC, davalı, Vladimir şehrinin nüfusuna ısı enerjisinin sağlandığı bir ısı tedarik organizasyonu (JSC VKS) tarafından ısı ağları ile ortak bir üretim süreci ile bağlantılı bir ısı kaynağı kaynağına sahip olduğundan, kamu hizmeti sağlayıcıları, bütçe kuruluşlar ve diğer tüketiciler.
Ek olarak, JSC VKS, 46-TE numaralı formlara göre (form, 11 Şubat 2011 tarih ve 37 sayılı Rosstat emriyle onaylandı), JSC VKS'nin üretken arzının% 90'dan fazla olduğuna dikkat çekti. ev ihtiyaçları için JSC "VKS" tarafından serbest bırakılan PJSC T Plus tarafından üretilen termal enerjinin. Ocak ve Şubat 2014'teki yüzde oranı sırasıyla: %75.40 ve %77.83 - nüfus ve kamu hizmetleri, %14.96 ve %14.12 - bütçe kuruluşları.
Sözleşme hacmini aşan tedarik edilen gaz için ödeme yapılırken, satın alınan gaz amaç için kullanıldığından, PJSC T Plus için 162 No'lu Yönetmeliğin 17. paragrafında belirtilen 1.5'lik çarpma faktörünün uygulanması geçerli değildir. nüfusa kamu hizmetlerinin sağlanması da dahil olmak üzere. Bu durum, Vladimir şehri yönetiminin 29 Kasım 2013 tarih ve 4352 sayılı kararıyla da onaylanmıştır (16 Haziran 2014 tarih ve 2224'te değiştirildiği gibi); 04.09.2014 tarih ve 548 sayılı Rosstat emriyle onaylanan 1-TEP formu; 22-ZhKH, 19 Eylül 2014 tarih ve 572 sayılı Rosstat emriyle onaylanmıştır. Bu nedenle, VKS OJSC, belirtilen gereksinimlerin tamamen temelsiz olduğunu ve memnuniyete tabi olmadığını düşünmektedir.
Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 163. maddesi uyarınca 22.10.2015 tarihli duruşma 29.10.2015 tarihine ertelendi.
Aradan sonra, duruşmanın zamanı ve yeri hakkında usulüne uygun olarak bildirilen taraflar, temsilcilerinin duruşmada hazır bulunmalarını sağlamadılar. Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 156. maddesine dayanarak, dava, davacı, davalı ve üçüncü bir tarafın temsilcilerinin yokluğunda mevcut kanıtlar temelinde değerlendirildi.
Dava dosyasını inceledikten sonra, Tahkim Mahkemesi aşağıdakileri tespit etti.
11/04/2012 Gazprom Mezhregiongaz Vladimir LLC (tedarikçi) ve 6 No'lu Bölgesel Üretim Şirketi OJSC (şu anda PJSC T Plus - alıcı) 01-02 / 0403-13 / 6000- FA079/02-002 No'lu bir gaz tedarik anlaşması imzaladı /0001-2013 uyarınca, tedarikçinin 01.01.2013 - 31.12.2017 tarihleri arasında fiyatı devlet tarafından düzenlenen (bundan böyle gaz olarak anılacaktır) yanıcı doğal gaz (yanıcı doğal kuru soyulmuş gaz) ve alıcıyı tedarik etmeyi taahhüt ettiği - mutabık kalınan hacimlerde kabul edin ve gaz için ödeme yapın (anlaşmanın 2.1 paragrafı).
Bu anlaşmanın 2.6. paragrafına göre, bu anlaşma kapsamında sağlanan gazın aylık hacimlerindeki değişiklikler, anlaşma ve / veya Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından aksi belirtilmedikçe, anlaşmaya ek anlaşmalarla resmileştirilir. Hacim değişikliği başvurusu, alıcı tarafından en geç ayda bir defadan daha geç olmamak üzere, gaz arzının yapılacağı aydan önceki ayın 25. gününden önce sunulabilir: artan hacimler için.
Aşağıdaki koşulların bir kombinasyonu varsa, hacimlerde bir artış mümkündür: a) tedarikçinin gaz kaynakları; b) gaz tedarik sistemlerinin teknolojik yetenekleri.
Bu anlaşma kapsamındaki gaz iletim yerlerinde gaz hacimlerindeki yeniden dağıtım ve artış, alıcının başvurusuna dayanarak tedarikçi tarafından gerçekleştirilir, teknolojik açıdan uygunsa, gaz tedarikinden önceki ayın 25'inci gününe kadar gönderilir. alıcıya uygun bir bildirim (mektup) göndererek gaz tedarik sistemlerinin yetenekleri mevcuttur.
04.11.2012 tarih ve 01-02/0403-13/6000-FA079/02-002/0001-2013 tarihli sözleşmeye 25.12.2013 tarihli (anlaşmazlık protokolü ile değiştirilmiş şekliyle) ek sözleşmede taraflar, 01/01/2014 tarihi itibariyle çeyreklere göre ayrılmış yıllık gaz tüketim hacmi; sözleşmenin 1 No'lu Ekinde - aylara göre ayrılmış sözleşmeye dayalı gaz arzı hacmi.
Sözleşmenin 4.1, 4.2 paragrafları uyarınca, tedarik edilen gaz tedarikçi tarafından muhasebeleştirilir ve raporlama ayının sonunda kabul edilen - tedarik edilen gaz eyleminde belirtilir. Tedarik edilen gazın miktarı (hacim), tedarikçinin kontrol ve ölçüm cihazları tarafından ve tedarikçiden arıza veya kontrol ve ölçüm cihazlarının bulunmaması durumunda - alıcının kontrol ve ölçüm cihazları tarafından belirlenir.
GDS gaz dağıtım şebekelerinden çıkışta sözleşme kapsamındaki gaz fiyatı (KDV hariç), Rusya Federal Tarife Servisi tarafından onaylanan gaz fiyatı formülüne göre hesaplanan düzenlenmiş toptan gaz fiyatı, tedarik ve pazarlama hizmetleri ücretinden oluşur. , GDS şebekeleri üzerinden gaz taşımacılığı tarifesi ve GDS şebekeleri üzerinden gaz taşımacılığı tarifesine özel bir ek ücret (özel bir ek ücretin getirilmesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan ek vergi ödemeleri dikkate alınarak), Hükümet tarafından belirlenen şekilde belirlenir. Rusya Federasyonu'nun (anlaşmanın 5.1 maddesi).
Sözleşmenin 5.5.2 maddesi, tedarik edilen gaz için nihai ödemenin gaz tedarik ayını takip eden ayın 25'inci gününden önce yapıldığını ve Madde 5.2'ye göre belirlenen gazın fiili maliyeti arasındaki fark olarak hesaplandığını belirler. sözleşmenin TORG-12 (gaz) şeklinde gaz tedarik kondensi için bir sevk irsaliyesi temelinde ve daha önce yapılmış ödemeler. Tedarikçi ile GDO arasındaki uzlaşma prosedürü ayrı bir sözleşmede belirlenir.
İlgili günlük sözleşme hacminin yüzde sekseni (%80) olan minimum günlük hacimden yüz on olan maksimum günlük hacme kadar olan miktarda, tedarikçi teslim eder ve alıcı herhangi bir teslimat gününde gazı seçer. ilgili günlük sözleşme hacminin yüzdesi (%110). Teslimat gününde alıcı tarafından seçilen gaz hacmi, maksimum günlük hacmi geçmemelidir. Alıcı tarafından teslimat ayı boyunca seçilen gaz hacmi, aylık sözleşmeye bağlı gaz hacmini aşamaz. Alıcıya, teslimat gününde hem maksimum hem de minimum günlük gaz hacmini seçme hakkı, aylık sözleşmeye bağlı gaz hacmini numune alma konusunda sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal etmesini önlemeyi amaçlar. Aylara göre düzensiz gaz tedarikine, yalnızca Gaz Tedarik Kurallarının 14. maddesinin koşullarına uygun olarak izin verilir. Alıcı, tedarikçi ile önceden anlaşma olmaksızın, tüm tesisler ve bağlantı noktaları için ilgili günlük sözleşme hacminin yüzde yüz onu (%110) olan maksimum günlük gaz hacmini aşan gaz çektiğinde, alıcı öder. alınan ek gaz miktarı ve Rusya Federasyonu'na gaz tedariki Kurallarının 17. paragrafında belirtilen katsayıları kullanarak her gün için taşıma maliyeti. Gerekirse, taraflar arasında kararlaştırılan sevkiyat programlarına göre gaz sağlanır (anlaşmanın 3.1 maddesi).
Sözleşmenin 5.3 maddesine göre, tedarikçi ile önceden anlaşma yapılmadan fazla gaz tüketimi olması durumunda, alıcı, kendisi tarafından seçilen maksimum günlük sözleşme hacmini aşan gaz hacmi ve her gün için nakliye maliyeti için ek ödeme yapar. 5 Şubat 1998 tarih ve 162 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile onaylanan, Rusya Federasyonu'nda Gaz Tedarik Kurallarının 17. maddesine uygun bir katsayı kullanarak.
Sözleşme şartlarına göre tedarikçi, 2014 yılının Ocak-Şubat aylarında gazı alıcıya teslim etmiştir. Anlaşmazlık döneminde tedarik edilen 01-02/0403-13/6000-FA079/02-002/0001-2013 tarihli ve 01-02/0403-13/6000-FA079/02-002/0001-2013 sayılı sözleşme kapsamındaki gazın toplam maliyeti 778.604.987 ruble olarak gerçekleşti. 51 kop.
Gerçek hacimsel kalorifik değerin 7900 kcal/m3'ten sapması, alınan ve tedarik edilen gaz miktarına ilişkin kanunlarda belirtilen Ocak 2014'te 8107 kcal/m3, Şubat 2014'te 8106 kcal/m3 olmuştur. Ocak - Şubat 2014 dönemindeki gazın miktarı, 14 Temmuz 2011 tarih ve 165-e/2 sayılı FTS Siparişi ile oluşturulan formüle göre hesaplanmıştır ve tutarları: Ocak 2014: 1.000 m3 için 3.989,88 RUB Şubat 2014: 1 bin m3 için 3.989,38 RUB .
Ocak-Şubat 2014'teki gaz taşımacılığı hizmetlerinin maliyeti, 04.12.2012 tarih ve 324-e/1 sayılı Federal Tarife Hizmeti Emri ile belirlenir ve şu tutarlar: gaz taşımacılığı hizmetleri - 272.01 ruble. 1 bin m3 için; gaz taşımacılığı tarifesine özel ek ücret - 64.91 ruble. 1 bin m3 için. Bu durumlar taraflarca tartışılmaz.
Davacı, Ocak ve Şubat 2014'te alıcı tarafından tedarik edilen gazın hacimlerini ve tüketilen gazı dikkate alarak, davalının sözleşmede öngörülen gaz tüketim sınırını aştığını tespit etti, yani: 17.01.2014 - 01.02 döneminde. 277.346 bin m3: Ocak 2014'te - 2.245.774 bin m3, Şubat 2014'te - 31.572 bin m3.
Bu bağlamda, anlaşmanın 5.3. maddesi uyarınca, davacı, kendisi tarafından belirlenen limiti aşan tüketilen gaz hacmini 1.5'lik bir çarpma faktörü kullanarak hesapladı.
Böylece, Ocak - Şubat 2014'te günlük sözleşme hacmini aşan gazın fiyatı: Ocak 2014'te - 5984,82 ruble. bin m3 başına; Şubat 2014'te - 5984.07 ruble. bin m3 başına; Ocak - Şubat 2014'te günlük sözleşme hacmini aşan gaz miktarları için gaz taşıma hizmetlerinin maliyeti 408.02 ruble'dir. bin m3 başına. Ocak-Şubat 2014 döneminde günlük sözleşme hacmini aşan gaz miktarları için gaz taşıma tarifesine özel bir ek ücretin maliyeti 97,36 ruble. bin m3 başına.
Ocak-Şubat 2014 arasında tedarik edilen doğalgazın, nakliye ve tedarik ve pazarlama hizmetlerinin ödenmesi için davacı, toplam 5.813.626 ruble tutarında 31.01.1 tarih ve 995878/1/1 sayılı faturalar düzenlemiştir. 89 kop.
Davalı, Ocak-Şubat 2014'te tedarik edilen gaz için, gaz taşımacılığı ve tedarik ve pazarlama hizmetleri için sağlanan hizmetleri, Kuralların 17. paragrafında belirlenen katsayı uygulanmadan ödedi.
Davacının hesaplamalarına göre, davalının borcu 5,813,626 ruble, 89 kopektir.
T Plus PJSC'nin borcu ödemeyi reddetmesi, Gazprom Mezhregiongaz Vladimir LLC'nin bu iddia ile tahkim mahkemesine temyiz başvurusunun temelini oluşturdu.
Dava dosyasında sunulan delilleri, Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 71. maddesi hükümlerine göre değerlendirdikten sonra, davaya katılan kişilerin iddialarını dinledikten sonra, tahkim mahkemesi iddiaları haklı bulmuştur ve aşağıdakilere dayalı olarak memnuniyete tabidir.
Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 309 ve 310'uncu maddelerine göre, yükümlülükler, yükümlülük şartlarına ve kanunun gereklerine, diğer yasal düzenlemelere uygun olarak ve bu tür koşulların ve gerekliliklerin bulunmadığı durumlarda, uygun şekilde yerine getirilmelidir. iş uygulamalarına veya genellikle dayatılan diğer gerekliliklere uygun olarak. Bir yükümlülüğü yerine getirmeyi tek taraflı reddetmeye izin verilmez.
Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 548. Maddesi uyarınca, bu Kanunun 539 - 547. Maddelerinde belirtilen kurallar, yasalar veya diğer yasal düzenlemeler tarafından aksi belirtilmedikçe, bağlı ağ üzerinden ısı enerjisi temini ile ilgili ilişkiler için geçerlidir. . Bağlı şebeke üzerinden gaz, petrol ve petrol ürünleri, su ve diğer malların tedariki ile bağlantılı ilişkilerde, kanunda aksi belirtilmedikçe, enerji tedarik sözleşmesine ilişkin kurallar (Madde 539 - 547) uygulanacaktır, diğer yasal düzenlemeler veya aşağıdakiler yükümlülüğün niteliğinden kaynaklanmaktadır.
Güç kaynağı anlaşması kapsamında, güç kaynağı organizasyonu aboneye (tüketiciye) bağlı ağ üzerinden enerji sağlamayı taahhüt eder ve abone alınan enerji için ödeme yapmayı taahhüt eder (Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 539. Maddesi).
Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 541. maddesinin 1. paragrafı uyarınca, enerji tedarik kuruluşu, aboneye bağlı şebeke üzerinden enerji tedarik anlaşmasında öngörülen miktarda ve tedarik rejimine uygun olarak enerji tedarik etmekle yükümlüdür. taraflarca kabul edilmiştir. Aboneye sağlanan ve onun tarafından kullanılan enerji miktarı, ölçüm cihazının gerçek tüketimine ilişkin verileri ile belirlenir.
Kanun, diğer yasal düzenlemeler veya tarafların anlaşması (Rusya Federasyonu Medeni Kanununun 544. Maddesi) tarafından aksi belirtilmedikçe, enerji ölçüm verilerine göre abone tarafından fiilen alınan enerji miktarı için enerji ödemesi yapılır.
Gaz tedarikçileri ve alıcılar arasındaki ilişkiler, 5 Şubat 1998 tarih ve 162 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi (bundan sonra 162 sayılı Kurallar olarak anılacaktır) tarafından onaylanan Rusya Federasyonu'nda gaz tedarikine ilişkin Kurallara tabidir. boru hattı ağları aracılığıyla gaz tedarik ilişkilerinde yer alan tüm tüzel kişiler için zorunludur.
Gaz, tedarikçi ve alıcı arasında, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, federal yasalar, 162 sayılı Kurallar ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelerin gereklerine uygun olarak imzalanan bir anlaşma temelinde sağlanır. Gaz tedariği ve çekilmesi, imzalanan anlaşmaya uygun olarak yalnızca geri ödenebilir bir temelde gerçekleştirilir. Uzlaşma prosedürü ve ödeme koşulları, 162 sayılı Kurallar (162 sayılı Kuralların 5 ve 30. maddeleri) uyarınca gaz tedarik sözleşmeleriyle belirlenir.
Tedarikçi, gaz tedarik sözleşmesinde belirtilen miktarda gazı tedarik etmek ve alıcı da çekmekle yükümlüdür. Gaz tedarik sözleşmesi, aylık, üç aylık ve yıllık gaz tedarik hacimlerini ve (veya) koordinasyon prosedürünü ve ayrıca anlaşma ile belirlenen gaz tedarik hacimlerini değiştirme prosedürünü belirler (No. 162).
162 sayılı Kuralların 13. Maddesi, tedarikçinin sözleşmeyle belirlenen ortalama günlük gaz tedarik oranı sınırları dahilinde ay boyunca eşit olarak gaz alma (çekme) yükümlülüğünü ve alıcının gaz almasını sağlar. Bu Kuralların 14. Maddesi, aylara göre eşit olmayan gaz tedarikine yalnızca ev ihtiyaçları için, nüfus için ve ayrıca belediyenin termal enerji ihtiyaçlarını karşılayan hacimlerde kazan daireleri ve termik santraller için sağlandığında izin verildiğini belirler. örgütler ve nüfus.
162 sayılı Yönetmeliğin 3. paragrafı, günlük ortalama gaz arzı oranını veya sevk programı veya tarafların anlaşması ile belirlenen oranı içerdiğine göre günlük gaz arzı oranının tanımını içerir. Günlük ortalama gaz arzı oranı - aylık arz hacminin ilgili ayın gün sayısına bölünmesiyle belirlenen gaz arzı hacmi.
Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 10.05.2010 tarih ve 311 sayılı Kararnamesi ile Gaz Tedarik Kurallarının 13. paragrafı aşağıdaki paragraflarla desteklenmiştir: “Sözleşmede öngörülen hallerde, ay boyunca gündüz düzensiz gaz tedarikine izin verilir. Ay boyunca günlük gaz arzının tekdüze olmamasını sağlayan gaz tedarik sözleşmesi, minimum ve maksimum günlük gaz tedarik hacmini belirlemelidir. Aynı zamanda, minimum günlük gaz arzı hacmi yüzde 20'den daha düşük olmamalı ve maksimum günlük gaz arzı hacmi, günlük ortalama gaz arzı oranından yüzde 10'dan fazla olmamalıdır."
Böylece, gün geçtikçe gaz arzının tekdüze olmaması, gaz arzı hacmini değiştirme prosedürü, gaz tedarik sözleşmesinde taraflarca belirlenebilir.
162 Sayılı Yönetmeliğin 15, 17. paragraflarına göre, sözleşmede belirtilenden daha fazla miktarda gaz tüketimi olması durumunda, fazla gaz hacminin ve nakliyesinin maliyeti, tedarik için sözleşmede belirtilenden farklı olacaktır. kararlaştırılan hacim.
Tarafların anlaşmazlıkları, tartışmalı gaz döneminde PJSC T Plus'ın maliyetinin, 162 sayılı Yönetmeliğin 17. paragrafı ile belirlenen çarpma katsayısı (1.5) dikkate alınarak LLC Gazprom Mezhregiongaz Vladimir tarafından belirlenmesi gerçeğiyle ilgilidir.
Tedarikçi, gaz iletimi veya gaz dağıtım kuruluşu ile önceden anlaşma yapılmadan aşırı gaz tüketimi durumunda, alıcı, kendisi tarafından seçilen gazın sözleşme ile belirlenenden fazla hacmi ve her gün için nakliye maliyeti için ek ödeme yapar. katsayıyı kullanarak: 15 Nisan - 15 Eylül - 1.1; 16 Eylül - 14 Nisan - 1.5. Bu kural, nüfus ve ev tüketicileri tarafından tüketilen gaz hacimleri için geçerli değildir (162 sayılı Yönetmeliğin 17. maddesi).
Bu katsayılar, düzenlenmiş gaz tedarik faaliyeti türünde fiyatlandırmanın bir unsurudur.
İlk Derece Mahkemesi, Ocak ve Şubat 2014'te PJSC T Plus'ın bağlantı noktasındaki toplam günlük sözleşmeli gaz hacmi üzerinden fiili gaz tüketim hacimlerini aştığını tespit etti ve davalı tarafından itiraz edilmedi: Vladimirskaya CHPP-2 2.277.346 bin m?. Aslında, tartışmalı bağlantı noktasında seçilen gaz hacmi, günlük maksimum gaz hacimlerinin toplamını aştı.
Dava malzemeleri, tedarik edilen gaz hacminin sözleşme ile belirlenen miktarı aştığını doğruladığından, davacı, her gün için nakliye maliyetini hesaplarken, 162 sayılı Yönetmeliğin 17. paragrafına göre haklı olarak "1.5" katsayısını uygulamıştır. .
Davalının, davacının 162 sayılı Yönetmeliğin 17'nci maddesinde öngörülen çarpım faktörünü hukuka aykırı uygulamasına ilişkin iddiası, asliye mahkemesi tarafından aşağıdaki gerekçelerle savunulamaz olarak kabul edilmiştir.
162 sayılı Kuralların bahsi geçen paragrafından, sözleşmede belirlenen hacmi aşan gazın maliyetini hesaplarken katsayıların uygulanmasına ilişkin kuralın, nüfus ve hane halkı tarafından tüketilen gaz hacimleri için geçerli olmadığı anlaşılmaktadır. .
31 Mart 1999 tarihli ve 69-FZ sayılı Federal Yasanın “Rusya Federasyonu'nda Gaz Temini Hakkında” 2. Maddesine göre, bir gaz tüketicisi tüzel veya gerçek bir kişidir (abone, gaz tedarik kuruluşunun abonesi). tedarikçinin gazını satın alır ve bunu yakıt veya hammadde olarak kullanır.
Bir kişiyi ev tüketicisi olarak sınıflandırmak için, onun yakıt ve enerji kaynaklarını elde etme amacının belirlenmesi gerekir.
Ancak taraflarca imzalanan 01-02/0403-13/6000-FA079/02-002/0001-2013 tarih ve 01-02/0403-13/6000-FA079/02-002/0001-2013 sayılı gaz tedarik sözleşmesinden davalının üretim için gaz satın aldığı sonucu çıkmamaktadır. nüfus ve ortak ev amaçları için termal enerji.
Dava dosyasında, incelenen dönemde tüketilen gaz miktarlarını yalnızca nüfus ve hane halkı tüketiciler için tartışılmaz bir şekilde doğrulayan hiçbir kanıt bulunmamaktadır.
Ayrıca, ilk derece mahkemesi, davanın materyallerinden davalının OJSC VKS tarafından iletilen ısı üretmek için kısmen gaz kullandığı (%90'dan fazla, sırasıyla Ocak ve Şubat 2014'teki yüzde: %75.40 ve %77.83 - nüfus ve kamu hizmetleri, %14.96 ve %14.12 - bütçe kuruluşları), bu da haneler de dahil olmak üzere nihai tüketicilere bağımsız olarak termal enerji sattı. . Bu durum, duruşmalarda yaptığı açıklamalar ve dava dosyasında sunulan deliller dikkate alınarak sanığın kendisi tarafından teyit edilmektedir.
Davalının, nüfusa ve ev tesislerine ısı temini için elde edilen tartışmalı gaz hacminin nihai varış yerini dikkate alma ihtiyacına ilişkin argümanları mahkeme tarafından savunulamaz olarak kabul edilmektedir. Gaz arzı alanındaki mevzuat, gaz piyasasındaki herhangi bir katılımcının hane halkı tüketicilerinin (veya onlara eşdeğer olanların) nihai olarak ev ihtiyaçları için kullanılan gaz kısmıyla ilgili olarak kategorize edilmesini sağlamaz.
Aynı zamanda davacı tarafından tedarik edilen gaz ile davalı tarafından satışı gerçekleştirilen termal enerji aynı türden mallar değildir.
Ayrıca, vatandaşların ev ihtiyaçlarını karşılamak için gaz arzı, 162 sayılı Kurallarda düzenlenmemiştir.
Karşılık gelen yasal ilişki türü, başka bir belge tarafından yasal düzenlemeye tabidir, yani: vatandaşların iç ihtiyaçlarını karşılamak için gaz tedariki Kuralları (21 Temmuz 2008 tarih ve 549 sayılı Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile onaylanmıştır). ). Madde 1, bu Kuralların, vatandaşlara kamu gaz tedarik hizmetleri sağlamak için ortak bir kaynak olarak gaz satın alan tüzel kişiler ile vatandaşlar - apartman binalarındaki konut binalarının sahipleri (kiracıları) arasında kamunun sağlanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkan ilişkiler için geçerli olmadığını belirtmektedir. gaz arzı ile ilgili hizmetler ve ayrıca girişimcilik faaliyetleri yürütmek amacıyla satın alınan gazın temini ile ilgili ilişkiler.
Vatandaşların ev ihtiyaçlarını karşılamak için gaz tedariki Kurallarının 3. paragrafına göre, bir abone, kişisel, aile, ev ve ticari faaliyetlerle ilgili olmayan diğer ihtiyaçları karşılamak için gaz satın alan bir birey (vatandaş) olabilir. Ayrıca, vatandaşların ev ihtiyaçlarını karşılamak için gaz tedariki Kurallarının 3. paragrafına göre, bir abone, gaz satın alan bir tüzel kişilik (yönetim organizasyonu, ev sahipleri birliği, konut inşaatı, konut veya diğer özel tüketici kooperatifleri) olabilir. gaz arzı için vatandaşlara kamu hizmetleri sağlamak için ortak bir kaynak olarak.
Aynı zamanda, davalı, vatandaşların iç ihtiyaçlarını sağlamak için gaz tedariki kurallarının 3. paragrafı uyarınca bir abone değildir, bu nedenle, 162 sayılı gaz tedariki kurallarının 17. paragrafına atıfta bulunulmaktadır. savunulamaz.
Dolayısıyla, ihtilaflı dönemde davalı, hane halkı doğal gaz tüketicisi değildi.
Yukarıda belirtilenler ışığında, ilk derece mahkemesi, ihtilaflı dönemde davalının, fiilen T Plus tarafından yürütüldüğünden, ev ve eşdeğer gaz tüketicisi olarak sınıflandırılmasına izin vermeyen bir tür faaliyet gerçekleştirdiği kanaatindedir. PJSC, bir kısmı üçüncü bir taraf aracılığıyla ev tüketicilerine satılan termal enerjinin üretimi ve satışına indirgendi.
Yukarıdakilerle bağlantılı olarak, davacı lehine davalı, 5 813 626 RUB tutarında geri ödeme borcuna tabidir. 89 kop.
Devlet ücretinin ödenmesine ilişkin masraflar, mahkeme, Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 110. maddesi uyarınca davalıya yüklenir.
Rusya Federasyonu Tahkim Usul Kanunu'nun 17, 65, 71, 110, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181, 319. maddelerine göre, tahkim mahkemesi
Karar verdim:
kamu anonim şirketi "T Plus" tan limited şirket "Gazprom mezhregiongaz Vladimir" lehine 5,813,626 ruble, 89 kopek ve 52.068 ruble tutarında borç tahsil edin. 13 kop. devlet vergisinin ödenmesi için yapılan masrafların geri ödenmesinde.
Mahkeme kararının yürürlüğe girmesinden sonra bir icra emri verin.
Karar, verildiği tarihten itibaren bir ayı geçmeyen bir süre içinde Vladimir Bölgesi Tahkim Mahkemesi aracılığıyla Birinci Tahkim Temyiz Mahkemesine itiraz edilebilir.
Aynı şekilde, karara itiraz edilen adli işlemin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ayı geçmeyen bir süre içinde Volga-Vyatka Bölgesi Tahkim Mahkemesine itiraz edilebilir. Temyiz mahkemesinin tahkim mahkemesi veya temyiz mahkemesi, temyiz başvurusunda bulunmak için kaçırılan sürenin iadesini reddetti.
Yargıç E.The. Smagina

RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ

KURALLARIN ONAYLANMASI HAKKINDA

1. Rusya Federasyonu'nda gaz tedariki için ekli Kuralları onaylayın.

Başbakan
Rusya Federasyonu
V. ÇERNOMİRDİN

Onaylı
kararname
hükümetler
Rusya Federasyonu
5 Şubat 1998 tarihli N 162

YÖNETMELİKLER
RUSYA FEDERASYONUNDA GAZ TEDARİĞİ

I. Genel hükümler

II. Terimler ve tanımlar

3. Bu Kurallarda aşağıdaki terimler ve tanımlar geçerlidir:

"gaz" - gaz ve petrol üreten kuruluşlar tarafından üretilen ve toplanan ve gaz ve petrol rafinerileri tarafından üretilen doğal, petrol (ilişkili) ve soyulmuş kuru gazlar;

"gaz iletim organizasyonu" - ana gaz boru hatlarına ve gaz boru hattı şubelerine veya diğer yasal gerekçelere sahip olan gaz taşımacılığı sağlayan bir kuruluş;

"aşırı gaz tüketimi" - alıcı tarafından günlük tedarik oranından daha fazla miktarda gaz çekilmesi;

"ortalama günlük gaz arzı oranı" - aylık arz hacminin ilgili ayın gün sayısına bölünmesiyle belirlenen gaz arzı hacmi;

"günlük gaz arzı oranı" - ortalama günlük gaz arzı oranı veya sevk çizelgesi veya tarafların mutabakatı ile belirlenen oran;

"gazın taşınması" - gazın gaz iletim sistemi yoluyla hareketi ve iletimi.

III. Sözleşme imzalama prosedürü

Gaz tedarikçisinin ve alıcının tesislerinin gaz iletim sistemine bağlanmasına ilişkin masraflar kendilerine aittir.

5. Gaz, tedarikçi ve alıcı arasında federal yasaların, bu Kuralların ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelerin gerekliliklerine uygun olarak yapılan bir anlaşma temelinde sağlanır.

Gaz tedarik sözleşmesi, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 30. Bölümünün 3. paragrafının gerekliliklerine uygun olmalıdır.

Elektrik enerjisi üretimine uygun olarak potansiyel bir teknolojik kapasite rezervinin oluşturulması için hizmet veren kişilere gaz tedariki, bir gaz tedarikçisi ile en az bir süre için imzalanan bir anlaşma temelinde gerçekleştirilir. Tarafların mutabakatı ile aksi belirtilmedikçe, elektrik enerjisi üretimi için potansiyel bir teknolojik kapasite rezervinin oluşturulmasına yönelik hizmetlerin sağlanmasına ilişkin sözleşmenin imzalanması.

5(1). Bir gaz tedarik anlaşması yapmak için (organize açık artırmalarda yapılan gaz tedarik anlaşmaları hariç), böyle bir anlaşma kapsamında alıcı olarak hareket etmek isteyen bir başvuru sahibi, satın alma başvurusu ile tedarikçiye başvurma hakkına sahiptir. gaz, tüzel kişiliğin tam ve kısaltılmış adını (soyadı, adı, bireysel girişimcinin himayesi), banka bilgileri, gaz arzının beklenen süresi ve başlama tarihi, bağlantı noktalarının sayısı ve yeri (adı) ve her biri için gaz kullanan ekipman, sözleşmenin tahmini süresinin tamamı için teslimat için talep edilen gaz hacmi (veya yıllık gaz hacmi), her veya tüm bağlantı noktaları için aylara ve çeyreklere bölünür.

Gaz alımı için başvuruya kopyalar eklenir:

tüzel kişiliğin kurucu belgeleri veya bireysel girişimcinin pasaportu;

bir tüzel kişiliğin devlet tescil sertifikaları veya bir bireyin bireysel girişimci olarak devlet tescil sertifikaları;

kişilerin alıcı adına sözleşmeyi imzalama yetkisini teyit eden belgeler;

gaz kullanan ekipmanın (gaz tedarik tesisleri) mülkiyet veya başka bir yasal dayanak temelinde başvuru sahibine ait olduğunu doğrulayan belgeler ve belirtilen ekipman için teknik pasaportlar;

bir bağlantı eylemi (teknolojik bağlantı) veya tesisin, başvuru sahibine gazın sağlanabileceği gaz dağıtım şebekelerine bağlanması eylemi. Belirtilen nesnenin bağlantısı (teknolojik bağlantı), 13 Şubat 2006 tarihli Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi'nin yürürlüğe girmesinden önce gerçekleştirildiyse N 83 "Bağlantı için teknik koşulların belirlenmesi ve sağlanmasına ilişkin Kuralların onaylanması üzerine mühendislik ağlarına bir sermaye inşaatı nesnesi ve bir sermaye inşaatı nesnesini mühendislik ve teknik destek ağlarına bağlama kuralları", bu belgeler varsa, gaz satın alma başvurusuna eklenir;

Gelir ve gider tahminlerine göre faaliyetleri ilgili bütçeden finanse edilen bütçe kurumlarına, kamu iktisadi teşekküllerine, ev sahipleri birliklerine, konut inşaatına, konut ve diğer ihtisaslaşmış tüketim kooperatiflerine, yönetim kuruluşlarına veya apartman binalarını yöneten bireysel girişimciler, alıcı tarafından sağlanan toplam mal ve hizmet hacminde yüzde 75'ten fazladır (tedarik edilen ısı enerjisinin belirli bir payına sahip ısı tedarik kuruluşları tarafından temsil edilir);

gaz tüketim rezervasyonunun kurulduğunu onaylayan bir belge.

Bu paragrafta öngörülen belgelerin kopyaları, bu tür belgeleri düzenleyen (derleyen) kişiler veya Rusya Federasyonu mevzuatına göre bu tür belgelerin kopyalarını tasdik etme işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili bir kişi tarafından onaylanır.

Gaz satın alma başvurusu ve buna ekli belgeler (bu paragrafın gerekliliklerine uygunluklarına bağlı olarak), teslim tarihinden itibaren 30 gün içinde tedarikçi tarafından değerlendirilir. Belirtilen 30 günlük süre içinde, tedarikçi başvuru sahibine bir gaz tedarik sözleşmesi (tedarikçi tarafından imzalanmış bir taslak sözleşme) veya sözleşmeyi imzalamayı yazılı bir gerekçeli reddetme teklifi gönderir.

9. Bir gaz tedarik sözleşmesi yapma teklifi, tedarikçi tarafından daha önce gaz alımı için başvuruda bulunan alıcıya gönderilecektir.

Sözleşme hükümlerine aykırılık olması durumunda, teklifi alan taraf, anlaşmazlık protokolünü karşı tarafa göndermekle, gaz çıkarımını durdurmakla yükümlüdür.

Alıcının tahkim mahkemesine başvurması halinde, önceki dönem için akdedilen gaz tedarik sözleşmesinin geçerliliği mahkeme kararının yürürlüğe girmesine kadar uzatılır.

11(1). Bu Kurallarda belirtilen şekilde bir anlaşma yapılmadan gaz tedarikine (çekilmesine) izin verilmez. Bu tür gaz çıkarma yetkisiz (yetkisiz) olarak kabul edilir.

IV. Sözleşmelerin yürütülmesi için koşullar, şartlar ve prosedür

12. Tedarikçi, gaz tedarik sözleşmesinde belirtilen miktarda gazı tedarik etmek ve alıcı da çekmekle yükümlüdür.

Sözleşmenin öngördüğü hallerde, ay boyunca gün içinde gaz arzının düzensizliğine izin verilir.

14. Alıcının talebi üzerine, aşağıdaki durumlarda gaz tedarik sözleşmesi tarafından ay boyunca gün içinde eşit olmayan gaz temini sağlanır:

evsel ihtiyaçlar için gaz tedarik edilirse, belediye kuruluşlarının ve nüfusun termal enerji ihtiyacını karşılayan hacimlerde kazan daireleri ve termik santraller için;

16. Gazın çıkarılmaması, alıcıya daha sonra gaz arzında günlük normun üzerinde bir artış talep etme hakkı vermez.

Bu sözleşmelerde, düzenlenen ihalelerde yapılan gaz tedarik sözleşmelerinde alıcıya ilişkin olarak gazın seçilmemesi konusunda farklı bir kural konulabilir.

Bu kural, nüfus ve ev tüketicileri tarafından tüketilen gaz hacimleri için geçerli değildir.

Organize ihalelerde yapılan gaz tedarik sözleşmelerinde veya halka açık anonim şirket Gazprom ve iştirakleri tarafından üretilen ve kuruluşlara satılan doğal gaza ilişkin gaz tedarik sözleşmelerinde fazla gaz tüketimi için alıcı ile ilgili farklı bir kural oluşturulabilir. sıvılaştırılmış halde doğal gaz üretimi veya 1 Kasım 2018'den sonra gaz tedarik sözleşmeleri imzalayan kuruluşlara, 1 Ocak 2020'den sonra doğal gaz tedarikinin başlamasını sağlayan, daha sonra gaz halindeki doğal gazdan metanol üretimi için ihracat.

Tedarikçiye, ilgili gaz hacimlerinin maliyetine ve nakliyesine katsayıları uygulamamak için bu paragrafta belirtilen gerekçelere ilişkin belgesel kanıtları zamanında sağlama yükümlülüğü alıcıya aittir.

18. Gaz temini ve nakliyesi için sözleşmelerde öngörülen gaz basıncı, alıcının günlük gaz arzı oranı dahilinde seçmesi şartıyla korunur.

19. Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının yürütme makamları programları onaylar:

bir kaza durumunda gaz iletim sisteminin teknolojik çalışma modunun ihlali durumunda alıcılara gaz tedariki üzerindeki kısıtlamalar ve kapatma sırası.

Söz konusu programların yürürlüğe girmesine ilişkin talimatların hazırlanması prosedürü, Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

V. Gaz ölçümü

21. Hacmi dikkate alınmadan gazın verilmesine ve çekilmesine izin verilmez.

22. Gaz hacminin muhasebeleştirilmesi, Rusya Federasyonu Enerji Bakanlığı tarafından onaylanan şekilde gerçekleştirilir.

25. Gaz ölçüm ölçüm cihazlarının teknik durumu ve doğrulanması sorumluluğu, ölçüm cihazlarının sahibi olan kuruluşlara aittir.

Doğal gazın sıvılaştırılması ve (veya) yeniden gazlaştırılması için teknolojinin kullanılması da dahil olmak üzere gaz tedariki, birkaç sözleşme kapsamında gerçekleştirilirse, doğal gazın sıvılaştırılması ve (veya) yeniden gazlaştırılması için teknoloji kullanılarak tedarik edilen gazın hacmi.

Taraflardan biri aktarılan gazın hacminin belirlenmesi konusunda anlaşmazsa, muhalefet şerhi belirten bir sözleşme imzalar.

Anlaşmazlık halinde taraflar mahkemeye gitme hakkına sahiptir.

Mahkeme kararından önce aktarılan gazın hacmi, gazı ileten tarafın ölçü aletlerinin göstergelerine göre belirlenir.

VI. Gaz ve nakliyesi için ödemeler

30. Gazın temini ve çekilmesi, münhasıran, akdedilen anlaşmaya uygun olarak geri ödenebilir bir temelde gerçekleştirilir.

Uzlaşma prosedürü ve ödeme koşulları, bu Kurallara uygun olarak gaz tedarik anlaşmaları ile belirlenir.

Tedarikçilerin gaz dağıtım kuruluşu olduğu sözleşmeler, gaz ödemeleri için aşağıdaki zorunlu koşulları içermelidir:

gaz dağıtım kuruluşları tarafından tedarik edilen gaz için alınan fonların bu kuruluşların özel olarak açılmış transit hesaplarına aktarılması;

VII. Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri

32. Taraflar, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, Rusya Federasyonu'nun diğer kanunları ve yasal düzenlemeleri ve bu Kurallar uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirirler.

Gaz arzını sona erdirme kararı, böyle bir kararın alınmasına temel teşkil eden koşulların ortadan kaldırılmasına kadar geçerlidir.

35. Tedarikçi, yasal gerekliliklere uygun olarak gazın kalitesini sağlamakla yükümlüdür.

36. Gazın kokulandırılması, düzenleyici ve teknik belgelere uygun olarak gerçekleştirilir.

39. Gaz dağıtım kuruluşu, tedarikçinin talebi üzerine, gaz tüketim rejimi ve alıcılara sağlanan gazın ödemelerinin durumu hakkında güncel bilgiler sağlayacaktır.

VII(1). Yükümlü alıcıları belirleme prosedürü
ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlamak
imzalanan bir gaz tedarik anlaşması kapsamında tedarik edilen gaz
tedarikçi ile ve bu güvenliği sağlama prosedürü

40(1). Alıcı, tedarikçiye gaz için ödeme yükümlülüğünü yerine getirmediyse veya uygunsuz bir şekilde yerine getirmediyse, alıcı, gaz tedarik sözleşmesi kapsamında tedarik edilen gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için tedarikçiye güvence sağlamakla yükümlüdür ve bu, Tedarikçiye, gazın ödenmesi durumunda alıcının aylık ortalama yükümlülüklerinin iki katına eşit veya böyle bir iki katı aşan bir miktarda gaz ödemesi için bir borç oluşması.

Bu Kuralların uygulanması amacıyla, gaz için ödenmesi gereken ortalama aylık yükümlülük miktarı (İhale) tedarikçi tarafından aşağıdaki formüle göre belirlenir:

Spost - fiilen tüketilen gazın ödenmesi için faturalarda veya alıcının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedarikçiye borç oluşturduğu fatura dönemleri için tedarikçi tarafından alıcıya düzenlenen diğer ödeme belgelerinde belirtilen gaz maliyeti, yasal olarak yürürlüğe giren veya alıcıyı tanıyan bir mahkeme kararı ile onaylanan;

n - Gaz maliyetinin (Spost) belirlendiği ve alıcının bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen tedarikçiye borcunu biriktirdiği, sözleşmeye giren mahkeme kararı ile teyit edilen dönemdeki ay sayısı zorla veya alıcı tarafından tanınan.

40(2). Tedarikçi, bu Kuralların 40(1) maddesinin 1. paragrafında belirtilen kriteri karşılayan alıcıyı belirler ve ona, gerçeği teyit etmeye izin verecek şekilde gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğüne ilişkin bir bildirim gönderir ve bildirimin alındığı tarih.

Gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü bildirimi, bu Kuralların 40(1) paragrafı uyarınca, mevcudiyetinde, borcun tarihinden itibaren 6 ayı geçmeyen bir süre içinde gönderilir. alıcı, tedarikçiye gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir teminat sağlamakla yükümlüdür.

Söz konusu bildirim aşağıdaki bilgileri içermelidir:

alıcı tarafından tedarikçiye sağlanacak gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat tutarı;

gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlanması gereken süre;

gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlamanın gerekli olduğu süre.

40(3). Bu Kuralların 40(1) paragrafının birinci paragrafında belirtilen kritere uygun olan, alıcı tarafından sağlanacak gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin teminatın miktarı, tedarikçi tarafından belirlenir ve aşağıdakileri aşamaz: Alıcının, performans yükümlülükleri için teminat sağlama talebinin sunulması için temel teşkil eden gaz ödeme borcunun miktarı.

40(4). Bu Kuralların 40(1). paragrafının 1. paragrafında belirtilen kriteri karşılayan alıcı, tedarikçi tarafından belirlenen bir süre boyunca gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için tedarikçiye güvence sağlamakla yükümlüdür. Belirtilen süre, yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminatın verildiği tarihten itibaren 6 ayı geçemez.

40(5). Gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir teminat sağlanmasının gerekli olduğu süre tedarikçi tarafından belirlenirken, belirtilen sürenin sona erme tarihi, alıcının yükümlülüğüne ilişkin bir bildirim aldığı tarihten itibaren 60 günden daha erken olamaz. gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlar.

40(6). Gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin güvenlik, bu Kuralların 40(1) maddesinin birinci fıkrasında belirtilen kriteri karşılayan ve tedarikçi tarafından belirlenen, bağımsız bir garanti şeklinde, alıcı tarafından sağlanır. Rusya Federasyonu mevzuatının gerekliliklerini karşılayan bir banka (bundan sonra banka garantisi olarak anılacaktır).

Bir banka garantisi, gaz tedarik anlaşmaları kapsamında tedarik edilen gaz için ödeme yapılmasından sonra ortaya çıkan yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlar.

Gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için bir teminat sağlanması, bu Kuralların 40(2) maddesinin yedinci paragrafında belirtilen sürenin sona ermesinden önce, gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli değildir. Alıcının yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğüne temel teşkil eden yerine getirme veya uygunsuz bir şekilde yerine getirilmesi, tam olarak yerine getirilir.

40(7). Alıcı tarafından sağlanan banka garantisi, "Rusya Federasyonu'nda Gaz Temini Hakkında" Federal Yasanın ve bu Kuralların gerekliliklerini karşılıyorsa veya gaz ödemesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için sağlanan güvence, gaz ödemesi için sağlanan yöntem ve koşullara uyuyorsa, tedarikçi ve alıcı arasında kararlaştırılan yükümlülüklerin yanı sıra yasa veya sözleşmenin gerekliliklerinin yerine getirilmesi, tedarikçi, banka garantisinin alındığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü (yükümlülüklerin yerine getirilmesi için diğer teminatlar) gaz için ödeme yapmak için), alıcıya, bildirimin alındığı gerçeğini ve tarihini teyit etmeye izin verecek şekilde kabulüne ilişkin bir bildirim gönderir.

40(8). Tedarikçi, gaz tedarikçilerinin tedarik edilen gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü oluşturduğu alıcıların bir listesinin oluşturulması için teklifler hazırlar.

Bu teklifler, alıcı hakkında aşağıdaki bilgileri içermelidir:

Alıcının, yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin teminat sağlama yükümlülüğüne esas teşkil eden gaz ödeme borcunu tamamen geri ödemesi durumunda, tedarikçi, elektronik ortamda, en geç ayı takip eden ayın 5. iş gününe kadar elektronik ortamda gönderecektir. söz konusu borcun geri ödendiği durumda, böyle bir alıcıyı bu Kuralların 40(9) paragrafı uyarınca oluşturulan alıcılar listesinden çıkarma teklifi, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun en yüksek yetkilisine (en yüksek yürütme başkanı Bu tedarikçinin topraklarında gaz tedarik ettiği Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun devlet gücü organı).

40(9). Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun en yüksek yetkilisi (Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun devlet gücünün en yüksek yürütme organının başkanı), fıkrada belirtilen tedarikçilerden tekliflerin alındığı günü izleyen en geç 5. iş günü Bu Kuralların 40(8) maddesi, gaz tedarikçilerinin gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlama yükümlülüğü oluşturduğuna ilişkin olarak gaz alıcılarının bir listesini oluşturur ve belirtilen listeyi kamuya açık alana yerleştirir. Rusya Federasyonu'nun kurucu bir kuruluşunun en yüksek yetkilisinin resmi web sitesi (Rusya Federasyonu'nun kurucu bir kuruluşunun devlet gücünün en yüksek yürütme organının başkanı) bilgi ve telekomünikasyon ağındaki "İnternet".

Belirtilen liste, alıcılar hakkında aşağıdaki bilgileri içine girerek elektronik biçimde tutulur:

tüzel kişiliğin tam ve kısaltılmış (varsa) adı;

bireysel bir girişimcinin (bireysel) soyadı, adı ve soyadı (varsa);

tüzel kişilik adresi;

Vergi Kimlik Numarası;

bir tüzel kişiliği vergi dairesine kaydetme nedeninin kodu;

yükümlülüklerin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü bildiriminin alıcı tarafından alındığı tarih.

Bilgi ve telekomünikasyon ağı "İnternet"inde yayınlanan belirtilen listede, bu Kuralların 40 (1) paragrafının birinci paragrafında belirtilen kriteri karşılayan alıcı hakkında bilgilerin bulunmaması, bu tür bir alıcıyı sağlama yükümlülüğünden kurtarmaz. tedarikçinin talebi üzerine gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik.

40(10). Alıcının, bu Kuralların 40(1) paragrafının 1. paragrafında belirtilen kritere göre, gaz için ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğünü, sürenin bitiminden önce yerine getirmemesi durumunda, bu Kuralların 40(2) paragrafında belirtilen bildirimde belirtilen teminatı sağlamak ve belirtilen alıcının tedarikçiye borcu varsa, bu, kendisine bir talepte bulunmaya temel teşkil eden, bu borcun yerine getirilmesi için teminat sağlamak için Yükümlülükler, tedarikçi, yetkileri gaz ödemesi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için güvenlik sağlama prosedürünün ihlali ile ilgili idari suç vakalarının değerlendirilmesini içeren federal yürütme organına gönderir, bunların 40(8) paragrafında belirtilen bilgiler Kurallar ve ayrıca aşağıdaki bilgiler ve orijinal belgeler (belgelerin usulüne uygun tasdikli kopyaları):

b) alıcının soyadı, adı, soyadı (varsa), doğum tarihi, ikametgah yeri ve (veya) alıcının diğer yetkilileri (eğer bu tür bilgiler mevcutsa);

c) alıcının gaz ödeme yükümlülüklerini ihlal ettiği bir anlaşma;

d) yasal olarak yürürlüğe giren, alıcının borcunun varlığını teyit eden mahkeme kararları ve (veya) alıcı tarafından tedarikçiye borcun tanınmasını teyit eden belgeler;

g) gaz ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğünün bildirimi veya bu bildirimde yer alan bilgiler;

h) gaz için ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için teminat sağlama yükümlülüğü bildiriminin alıcı tarafından alındığı gerçeğini ve tarihini doğrulayan belgeler;

i) kişinin başvuruyu imzalama yetkisini teyit eden belgeler.

VIII. Bu Kuralların ihlalinden sorumluluk

41. Tedarikçi, gaz iletim ve gaz dağıtım kuruluşları ve alıcı, Rusya Federasyonu mevzuatı ve sözleşme uyarınca bu Kuralların ihlalinden sorumludur.

Soru: Gaz tedarikçisi, belediye sınırları içinde gazın taşınmasına yönelik gaz dağıtım şebekelerinin sahibini Sanat temelinde zorlama hakkına sahip midir? 31 Mart 1999 tarihli Federal Yasa'nın 26'sı N 69-FZ "Rusya Federasyonu'nda Gaz Temini Üzerine", nüfusa gaz taşımacılığı konusunda bir anlaşmanın imzalanmasına ilişkin?
Cevap: Gaz, tedarikçi ve alıcı arasında, Rusya Federasyonu Medeni Kanunu, federal yasalar ve diğer düzenleyici yasal düzenlemelerin gereklerine uygun olarak imzalanan bir anlaşma temelinde sağlanır.
Gaz tedarik anlaşması, Bölüm 3'ün şartlarına uygun olmalıdır. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 30.
Sanat hükümlerine uygun olarak. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 426'sı, bir kamu sözleşmesi, ticari bir kuruluş tarafından imzalanan ve böyle bir kuruluşun faaliyetlerinin doğası gereği yerine getirmesi gereken mal satma, iş yapma veya hizmetleri sağlama yükümlülüklerini belirleyen bir sözleşmedir. ona başvuran herkesle ilişki. Bu hukuk kuralı, ticari bir kuruluşun, bir sözleşme akdedilmesini talep eden herhangi bir kişiyle bir sözleşme akdetme yükümlülüğüne tanıklık eder. Bir kamu sözleşmesi yapmayı makul olmayan bir şekilde reddetmesi durumunda, diğer taraf Sanat uyarınca. Rusya Federasyonu Medeni Kanunu'nun 445'i, bir anlaşma yapmaya zorlama talebiyle mahkemeye başvurma hakkına sahiptir.
Böylece, ticari bir kuruluş ile bir tüketici arasında bir kamu sözleşmesi yapılır.
Sonuç olarak, bir kamu sözleşmesi yapmaya zorlama gerekliliği yalnızca taraf - hizmet tüketicisi tarafından talep edilebilir.
Sanata göre. 31 Mart 1999 tarihli Federal Yasanın 2'si N 69-FZ "Rusya Federasyonu'nda Gaz Temini Üzerine" (bundan sonra - N 69-FZ Yasası), bir gaz tüketicisi (abone, bir gaz tedarik kuruluşunun abonesi) anlaşılmaktadır. bir tedarikçiden gaz satın alan ve bunu yakıt veya hammadde olarak kullanan tüzel kişi veya şahıs olmak.
Bir gaz taşıma sözleşmesi yapma yükümlülüğü, yalnızca ticari bir kuruluşun faaliyetlerinin doğasından değil, aynı zamanda bir gaz taşıma sözleşmesi akdedilmesini gerektiren kişinin, aşağıdakileri sağlayan özel düzenlemelerin hükümlerine uymasından kaynaklanmaktadır: özellikle, böyle bir kişinin gaz tedarik sözleşmeleri olması.
Sanat uyarınca. 69-FZ sayılı Kanun'un 27'si, kuruluşların Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından belirlenen şekilde gaz iletim ve gaz dağıtım şebekelerine erişimi vardır.
Rusya Federasyonu'na gaz tedarikine ilişkin kurallar, 05.02.1998 N 162 Rusya Federasyonu Hükümeti Kararnamesi ile onaylanmıştır. Bu Kuralların 3. paragrafına göre gaz, doğal, petrol (ilişkili) ve soyulmuş kuru gazlardır. gaz ve petrol üreten kuruluşlar tarafından üretilen ve toplanan ve gaz ve petrol rafinerileri tarafından üretilen; gaz dağıtım kuruluşları - bölgeler için gaz tedarik sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi, alıcılara gaz sağlanması ve ağları aracılığıyla gaz taşımacılığı hizmetleri sağlayan uzmanlaşmış cumhuriyetçi, bölgesel, bölgesel, şehir, bölgelerarası, kırsal kuruluşlar; gaz iletim sistemi - ana gaz boru hatları, şube gaz boru hatları, bir gaz iletimi, gaz dağıtım organizasyonu veya bir alıcıya ait gaz dağıtım ağları veya diğer yasal gerekçeler dahil olmak üzere bir gaz üreticisini ve bir gaz tüketicisini birbirine bağlayan bir gaz boru hatları sistemi.
Kuruluşların Rusya Federasyonu topraklarındaki yerel gaz dağıtım şebekelerine erişim koşulları ve prosedürü, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin 24 Kasım tarihli Kararı ile onaylanan kuruluşların yerel gaz dağıtım şebekelerine erişiminin sağlanmasına ilişkin Yönetmelik ile belirlenir. 1998 N 1370 (bundan sonra - Yönetmelik olarak anılacaktır).
Yönetmelik, gaz taşımacılığı için bir sözleşme yapmanın mümkün olduğu koşulları tanımlar. Bu koşulların oluşturulması, gaz taşıma sözleşmelerini kamu sözleşmeleri kategorisinden hariç tutar.
Söz konusu Yönetmelikten ayrıca yerel gaz dağıtım şebekeleri üzerinden gaz taşımacılığının, gaz dağıtım kuruluşu ile gaz tedarikçisi veya alıcısı arasındaki bir anlaşma temelinde gerçekleştirildiği de anlaşılmaktadır.
Böylece, tedarikçi, alıcı ve gaz dağıtım kuruluşu olan tüzel kişiler, sözleşmeye dayalı ilişkilerini nasıl kuracaklarını seçmekte özgürdürler.
69-FZ sayılı Kanun, gazın bir tüketiciye taşınması için bir sözleşmenin yalnızca bir gaz tedarikçisi ile yapılabileceğine dair doğrudan bir gösterge içermemektedir.
69-FZ sayılı Kanun, gaz tedarikçisine gazın doğrudan tüketicilerin gaz alıcı cihazlarına taşınmasını sağlama yükümlülüğü getirmez.
Bu nedenle, yukarıda belirtilenler, gaz tedarikçisinin Sanat temelinde yetkili olmadığı sonucuna varmamızı sağlar. 69-FZ sayılı Kanunun 26'sı, gaz tedarikçisinin tüketicisi olmadığı için gaz dağıtım şebekelerinin sahibini gazın nüfusa taşınması için bir sözleşme yapmaya zorlamak için, yani. Gazı yakıt veya hammadde olarak kullanan kişi. Bu durumda gaz taşımacılığı faaliyetlerinin uygulanması halkla ilişkiler alanına ait değildir.
Bu sonuçlar ayrıca adli uygulama (29 Mart 2007 tarihli Batı Sibirya Bölgesi Federal Antimonopoly Hizmetinin Kararı N F04-1510 / 2007 (32316-A81-39) ve Volga-Vyatka Federal Antimonopoly Hizmetinin Kararı) tarafından da doğrulanmaktadır. 15 Kasım 2004 İlçe K A29-75 / 2004-1e) .
L.L. Gorshkova
Muhasebe Metodolojisi Merkezi
ve vergilendirme
10.01.2008

RUSYA FEDERASYONUNDA GAZ TEDARİK KURALLARI

I. Genel hükümler

II. Terimler ve tanımlar

III. Sözleşme imzalama prosedürü

IV. Sözleşmelerin yürütülmesi için koşullar, şartlar ve prosedür

V. Gaz ölçümü

VI. Gaz ve nakliyesi için ödemeler

VII. Tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri

VIII. Bu Kuralların ihlalinden sorumluluk

Değişiklikler ve eklemeler ile:

Değişiklikler hakkında bilgi:

Değişiklikler hakkında bilgi:

Değişiklikler hakkında bilgi:

Vladimir bölgesinin CA'sının 06 Kasım 2015 tarihli kararı

Kurulmuş:

Karar verdim: